二零二五版建筑工程施工履约担保书范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版建筑工程施工履约担保书范本本合同目录一览1.担保人基本情况1.1担保人名称1.2担保人法定代表人1.3担保人住所1.4担保人联系方式2.担保事项2.1担保范围2.2担保金额2.3担保期限3.担保方式3.1现金担保3.2银行保函3.3其他担保方式4.担保责任4.1担保人责任4.2担保人义务4.3担保人权利5.担保解除5.1担保解除条件5.2担保解除程序5.3担保解除后果6.担保争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.担保费用7.1担保费用计算方式7.2担保费用支付方式7.3担保费用退还8.合同生效8.1合同生效条件8.2合同生效时间8.3合同生效地点9.合同变更9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同变更效力10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后果12.违约责任12.1违约责任承担方式12.2违约责任承担期限12.3违约责任承担范围13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力发生时的处理13.3不可抗力解除条件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.担保人基本情况1.1担保人名称：[担保人全称]1.2担保人法定代表人：[法定代表人姓名]1.3担保人住所：[担保人详细地址]1.4担保人联系方式：[担保人联系电话、电子邮箱等]2.担保事项2.1担保范围：包括但不限于工程款支付、工程进度款支付、工程款结算、工程验收、工程保修等。2.2担保金额：[具体金额]元，根据工程合同约定及实际情况确定。2.3担保期限：自本担保书生效之日起至工程验收合格并交付使用之日止。3.担保方式3.1现金担保：担保人应在本担保书生效之日起[具体天数]内，向承包人支付现金担保金。3.2银行保函：担保人应向承包人出具由[银行名称]开具的银行保函，保函金额与担保金额一致。3.3其他担保方式：经双方协商一致，可采用其他担保方式。4.担保责任4.1担保人责任：在担保期限内，如承包人因任何原因未能履行工程合同约定的义务，担保人应承担相应的担保责任。4.2担保人义务：担保人应按照本担保书约定，履行担保义务，确保承包人履行工程合同。4.3担保人权利：担保人有权要求承包人按照工程合同约定履行义务，并有权要求承包人提供相关证明材料。5.担保解除5.1担保解除条件：在担保期限内，如承包人履行了工程合同约定的义务，或经双方协商一致，可解除本担保书。5.2担保解除程序：双方协商一致后，应签订解除担保书，并将解除担保书送达对方。5.3担保解除后果：担保解除后，担保人不再承担担保责任，承包人应向担保人支付担保解除费用。6.担保争议解决6.1争议解决方式：本担保书产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交[仲裁委员会名称]仲裁。6.2争议解决机构：[仲裁委员会名称]，仲裁地点为[仲裁地点]。6.3争议解决程序：按照[仲裁委员会名称]的仲裁规则进行。7.担保费用7.1担保费用计算方式：担保费用按照担保金额的[具体比例]计算。7.2担保费用支付方式：担保费用应在本担保书生效之日起[具体天数]内，由承包人支付给担保人。7.3担保费用退还：在担保期限内，如承包人履行了工程合同约定的义务，担保人应退还担保费用。第一部分：合同如下：8.合同生效8.1合同生效条件：本担保书经双方签字盖章后生效。8.2合同生效时间：自本担保书双方签字盖章之日起生效。8.3合同生效地点：[担保人住所或双方约定的地点]。9.合同变更9.1合同变更条件：本担保书内容需变更时，双方应协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同变更程序：变更协议应经双方签字盖章后生效。9.3合同变更效力：变更协议与本担保书具有同等法律效力。10.合同解除1）承包人违反工程合同约定，严重违约；2）因不可抗力导致本担保书无法履行；3）双方协商一致，决定解除本担保书。10.2合同解除程序：解除合同应书面通知对方，并签订解除协议。10.3合同解除后果：合同解除后，担保人不再承担担保责任，承包人应向担保人支付解除合同的相关费用。11.合同终止1）担保期限届满；2）合同解除；3）担保事项履行完毕；4）双方协商一致，决定终止本担保书。11.2合同终止程序：合同终止应书面通知对方，并签订终止协议。11.3合同终止后果：合同终止后，担保人不再承担担保责任，承包人应向担保人支付终止合同的相关费用。12.违约责任12.1违约责任承担方式：如一方违反本担保书约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2违约责任承担期限：违约方应在违约行为发生后[具体天数]内承担违约责任。12.3违约责任承担范围：违约责任承担范围包括但不限于合同约定的担保责任、违约金、损失赔偿等。13.不可抗力13.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。13.2不可抗力发生时的处理：发生不可抗力时，双方应立即协商解决，如无法解决，可暂停履行本担保书约定的义务。14.其他约定事项14.1本担保书未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2本担保书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本担保书自双方签字盖章之日起生效。14.4本担保书由[担保人名称]和[承包人名称]共同遵守执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、评估方、仲裁机构等，根据合同执行的需要，由甲乙双方协商确定。15.2第三方介入条件：在合同执行过程中，如需第三方介入，甲乙双方应协商一致，并明确第三方的职责、权限及责任。16.第三方职责1）提供专业咨询、监理、检测、评估等服务；2）监督合同执行情况，确保合同条款得到遵守；3）协助解决合同执行过程中出现的争议；4）根据合同约定，向甲乙双方提供必要的报告、证书等。17.第三方权限1）要求甲乙双方提供相关资料、数据和信息；2）对甲乙双方的行为进行监督、检查；3）根据合同约定，对甲乙双方提出意见和建议；4）在必要时，向甲乙双方提出整改要求。18.第三方责任18.1第三方责任限额：第三方因履行职责而产生的责任，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，并不得超过合同总金额的[具体比例]。18.2第三方责任承担：第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。1）不可抗力；2）甲乙双方未履行合同约定的义务；3）第三方在履行职责过程中，已尽合理注意义务。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的关联：第三方在履行职责过程中，应与甲方保持密切沟通，及时反馈相关信息，确保甲方了解合同执行情况。19.2第三方与乙方的关联：第三方在履行职责过程中，应与乙方保持密切沟通，及时反馈相关信息，确保乙方了解合同执行情况。19.3第三方与甲乙双方的关系：第三方应公平、公正地履行职责，维护甲乙双方的合法权益，不得偏袒任何一方。20.第三方介入的程序20.1第三方介入的提出：甲乙双方协商一致后，可提出第三方介入的申请。20.2第三方介入的确定：甲乙双方应共同确定第三方，并签订相关协议。20.3第三方介入的实施：第三方介入后，应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行相关职责。21.第三方介入的终止1）合同履行完毕；2）合同解除；3）甲乙双方协商一致；4）第三方无法继续履行职责。21.2第三方介入的终止程序：甲乙双方应共同通知第三方，并签订终止协议。22.第三方介入的费用22.1第三方介入的费用：第三方介入的费用由甲乙双方承担，具体费用由双方在合同中约定。22.2第三方介入的支付：第三方介入的费用应在合同约定的支付期限内支付。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.担保人基本情况证明文件要求：提供担保人营业执照、法定代表人身份证明、公司章程等文件。说明：用于证明担保人的合法身份和资质。2.银行保函要求：提供由银行开具的保函原件，保函内容应与合同担保金额一致。说明：作为担保方式之一，证明担保人的信用保证。3.工程合同要求：提供甲乙双方签订的工程合同原件。说明：作为本担保书的基础，明确工程项目的具体内容和要求。4.担保费用支付凭证要求：提供担保费用支付凭证，如银行转账记录、支票等。说明：证明担保费用已支付。5.第三方介入协议要求：提供甲乙双方与第三方签订的介入协议原件。说明：明确第三方介入的具体事项和职责。6.争议解决协议要求：提供甲乙双方与仲裁机构签订的争议解决协议原件。说明：明确争议解决的方式和程序。7.不可抗力证明文件要求：提供不可抗力事件的证明文件，如自然灾害、政府行为等。说明：用于证明不可抗力事件的发生。8.违约行为证明文件要求：提供违约行为的证明文件，如照片、视频、书面材料等。说明：用于证明违约行为的存在。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1担保人未按约定提供担保；1.2承包人未按合同约定完成工程；1.3甲乙双方未按合同约定支付款项；1.4第三方未按协议履行职责；1.5不可抗力事件导致合同无法履行。2.责任认定标准：2.1担保人违约：担保人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2承包人违约：承包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3甲乙双方违约：甲乙双方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.4第三方违约：第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.5不可抗力违约：不可抗力事件导致合同无法履行，甲乙双方可根据实际情况协商解决。3.违约责任示例说明：3.1担保人未按约定提供担保：担保人应向承包人支付违约金，并赔偿因违约造成的损失。3.2承包人未按合同约定完成工程：承包人应向甲方支付违约金，并赔偿因工程未按时完成造成的损失。3.3甲乙双方未按合同约定支付款项：违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因违约造成的损失。3.4第三方未按协议履行职责：第三方应向甲乙双方支付违约金，并赔偿因违约造成的损失。3.5不可抗力事件导致合同无法履行：甲乙双方可根据实际情况协商解决，如调整合同内容或解除合同。全文完。二零二四版建筑工程施工履约担保书范本1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.履约担保金额3.1履约担保金额总额3.2分阶段履约担保金额3.3履约担保金额调整4.履约担保期限4.1履约担保起始日期4.2履约担保终止日期4.3履约担保期限延长5.履约担保形式5.1履约保证金5.2履约保函5.3履约担保书6.履约担保义务6.1履约担保人义务6.2承包人义务6.3担保人责任7.履约担保费用7.1履约担保费用总额7.2分阶段履约担保费用7.3履约担保费用支付方式8.履约担保变更8.1履约担保金额变更8.2履约担保期限变更8.3履约担保形式变更9.履约担保解除9.1履约担保解除条件9.2履约担保解除程序9.3履约担保解除后的处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同生效后的法律效力12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1合同附件14.2合同解释14.3合同生效证明第一部分：合同如下：第一条合同基本信息1.1合同双方名称1.1.1招标人名称：[招标人全称]1.1.2承包人名称：[承包人全称]1.2合同编号：[合同编号]1.3合同签订日期：[签订日期]1.4合同签订地点：[签订地点]第二条合同标的2.1工程名称：[工程名称]2.2工程地点：[工程地点]2.3工程规模：[工程规模描述]2.4工程类型：[工程类型]第三条履约担保金额3.1履约担保金额总额：人民币[金额]元3.2分阶段履约担保金额：3.2.1阶段一：人民币[金额]元3.2.2阶段二：人民币[金额]元3.2.3阶段三：人民币[金额]元3.3履约担保金额调整：[调整条件及程序]第四条履约担保期限4.1履约担保起始日期：[起始日期]4.2履约担保终止日期：[终止日期]4.3履约担保期限延长：[延长条件及程序]第五条履约担保形式5.1履约保证金：人民币[金额]元，于合同签订后[天数]日内支付。5.2履约保函：由[银行名称]出具的履约保函，担保金额为人民币[金额]元。5.3履约担保书：由[担保人名称]出具的履约担保书，担保金额为人民币[金额]元。第六条履约担保义务6.1履约担保人义务：6.1.1担保人应保证担保书或保函的真实性和有效性。6.1.2担保人应按合同约定履行担保义务。6.2承包人义务：6.2.1承包人应按照合同约定进行工程建设和施工。6.2.2承包人应及时支付履约保证金。6.3担保人责任：6.3.1担保人因违约导致招标人损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条履约担保费用7.1履约担保费用总额：人民币[金额]元。7.2分阶段履约担保费用：7.2.1阶段一：人民币[金额]元。7.2.2阶段二：人民币[金额]元。7.2.3阶段三：人民币[金额]元。7.3履约担保费用支付方式：7.3.1履约保证金于合同签订后[天数]日内支付。7.3.2履约保函或担保书费用于合同签订后[天数]日内支付。第八条履约担保变更8.1履约担保金额变更：如因工程变更等原因导致履约担保金额需要调整，双方应协商一致，并在合同中予以明确。8.2履约担保期限变更：如因工程延期等原因导致履约担保期限需要延长，双方应协商一致，并在合同中予以明确。8.3履约担保形式变更：如因特殊情况需要变更履约担保形式，双方应协商一致，并在合同中予以明确。第九条履约担保解除9.1.1合同履行完毕。9.1.2履约担保期限届满。9.1.3双方协商一致。9.2履约担保解除程序：解除履约担保时，双方应书面通知对方，并办理相关手续。9.3履约担保解除后的处理：解除履约担保后，双方应根据实际情况处理剩余保证金或保函。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。10.2争议解决机构：如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序：争议解决过程中，双方应保持沟通，积极寻求解决方案。第十一项合同生效11.1合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。11.2合同生效日期：[生效日期]11.3合同生效后的法律效力：合同对双方具有法律约束力。第十二项合同解除12.1.1双方协商一致。12.1.2一方严重违约。12.1.3因不可抗力导致合同无法履行。12.2合同解除程序：解除合同时，双方应书面通知对方，并办理相关手续。12.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应根据实际情况处理剩余款项、工程进度及责任承担。第十三项合同终止13.1.1合同履行完毕。13.1.2合同解除。13.1.3双方协商一致。13.2合同终止程序：终止合同时，双方应书面通知对方，并办理相关手续。13.3合同终止后的处理：合同终止后，双方应根据实际情况处理剩余款项、工程进度及责任承担。第十四项其他约定14.1合同附件：本合同附件作为合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.2合同解释：本合同以中文文本为准，如其他语言文本与中文文本不一致，以中文文本为准。14.3合同生效证明：合同生效后，双方应向相关方提供合同生效证明。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1定义：本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或执行任务的独立法人、自然人或其他组织。1.2范围：第三方介入包括但不限于工程监理、造价咨询、质量检测、安全评估、合同管理、争议调解等。第二条第三方介入的程序与条件2.1程序：第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议或服务合同。2.2.1具备相关资质和能力；2.2.2符合国家法律法规和行业规范；2.2.3能够独立承担法律责任。第三条第三方介入的责权利3.1责任：第三方应按照合作协议或服务合同约定，对甲乙双方承担相应的责任。3.1.1第三方应保证其提供的服务质量，对因服务质量问题造成的损失承担赔偿责任。3.1.2第三方应保守合同秘密，不得泄露甲乙双方的商业秘密。3.2权利：3.2.1第三方有权根据合作协议或服务合同约定，获取相应的服务费用。3.2.2第三方有权根据合同约定，参与合同履行过程中的相关决策。第四条第三方介入的合同调整4.1调整内容：第三方介入后，甲乙双方应调整合同条款，明确第三方的权利、义务和责任。4.2调整程序：调整合同条款需经甲乙双方和第三方协商一致，并在合同中予以明确。第五条第三方责任限额5.1责任限额：第三方责任限额由甲乙双方在合作协议或服务合同中约定，原则上不超过其收取服务费用的总额。5.2超额责任：如第三方因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担超出责任限额的赔偿责任。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分：6.1.1第三方应向甲方提供独立、客观的服务，不得偏袒乙方。6.1.2甲方有权对第三方的服务质量进行监督和评价。6.2第三方与乙方的划分：6.2.1第三方应协助乙方完成合同履行，确保工程质量。6.2.2乙方应配合第三方开展工作，提供必要的支持和便利。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式：第三方介入产生的争议，由甲乙双方和第三方协商解决。7.2争议解决机构：如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的合同终止8.1.1合同履行完毕。8.1.2双方协商一致。8.1.3因不可抗力导致合同无法履行。8.2终止程序：终止第三方介入的合同，需经甲乙双方和第三方协商一致，并在合同中予以明确。第九条第三方介入的后续处理9.1后续处理：合同终止后，甲乙双方和第三方应根据实际情况处理剩余款项、工程进度及责任承担。9.2信息保密：合同终止后，三方仍需保守合同秘密，不得泄露对方的商业秘密。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：履约担保书要求：履约担保书应载明担保金额、担保期限、担保人信息、担保人承诺等内容。说明：履约担保书是承包人履行合同的重要保证，担保人应对承包人违约承担连带责任。2.附件二：履约保函要求：履约保函应由银行出具，明确保函金额、有效期、担保人承诺等内容。说明：履约保函是承包人履行合同的重要保证，银行应对承包人违约承担连带责任。3.附件三：工程图纸与技术规范要求：工程图纸应完整、准确，技术规范应符合国家相关标准。说明：工程图纸是施工的重要依据，技术规范是施工质量的重要保证。4.附件四：工程量清单要求：工程量清单应详细列出工程项目的名称、数量、单价、总价等内容。说明：工程量清单是工程结算的重要依据，应确保准确无误。5.附件五：合同变更记录要求：记录所有合同变更的内容、原因、时间、双方签字等。说明：合同变更记录是合同履行过程中的重要文件，应确保真实、完整。6.附件六：工程进度报告要求：报告应包括工程进度、质量、安全等情况。说明：工程进度报告是监督工程进度的重要手段，应定期提交。7.附件七：工程验收报告要求：报告应包括验收时间、验收结果、验收人员等。说明：工程验收报告是工程验收的重要依据，应确保真实、准确。8.附件八：工程结算报告要求：报告应包括工程结算金额、结算依据、结算时间等。说明：工程结算报告是工程结算的重要依据，应确保准确无误。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包人未按合同约定的时间完成工程。责任认定：承包人应承担违约责任，支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。示例：承包人未在合同约定的工期内完成工程，应支付每日万分之五的违约金，并赔偿甲方因工期延误造成的损失。2.违约行为：承包人未按合同约定质量完成工程。责任认定：承包人应承担违约责任，返工或修复不合格工程，并赔偿由此给甲方造成的损失。示例：承包人施工的工程存在质量问题，应返工或修复至合格标准，并赔偿甲方因此产生的费用。3.违约行为：承包人未按合同约定支付履约保证金。责任认定：承包人应承担违约责任，支付履约保证金，并赔偿由此给甲方造成的损失。示例：承包人未在合同约定的时间内支付履约保证金，应立即支付，并赔偿甲方因此产生的损失。4.违约行为：承包人未按合同约定提供相关资料。责任认定：承包人应承担违约责任，提供相关资料，并赔偿由此给甲方造成的损失。示例：承包人未在合同约定的时间内提供工程图纸，应立即提供，并赔偿甲方因此产生的损失。5.违约行为：第三方未能履行合作协议或服务合同约定的义务。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿由此给甲乙双方造成的损失。示例：第三方未能按照合作协议提供满意的服务，应赔偿甲乙双方因此产生的损失。全文完。二零二四版建筑工程施工履约担保书范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释2.担保人的资格与责任2.1担保人资格2.2担保人责任3.担保范围3.1工程范围3.2担保金额4.担保期限4.1开始日期4.2结束日期5.担保形式与要求5.1担保形式5.2担保要求6.担保金的支付与退还6.1支付方式6.2退还条件7.担保金的计算与调整7.1计算方法7.2调整原则8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限11.合同变更与解除11.1变更程序11.2解除条件12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序13.法律适用与管辖13.1法律适用13.2管辖法院14.其他14.1其他条款14.2补充协议第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“本合同”指本建筑工程施工履约担保书。1.1.2“担保人”指提供担保的单位或个人。1.1.3“承包人”指承担建筑工程施工任务的单位或个人。1.1.4“工程”指承包人承担施工任务的建筑工程项目。1.1.5“履约保证金”指担保人为确保承包人履行合同义务而提供的保证金。1.1.6“违约”指承包人未履行合同约定的义务。1.2合同解释1.2.1本合同的解释以中文为准，如存在歧义，应以双方协商一致的解释为准。2.担保人的资格与责任2.1担保人资格2.1.1担保人应具备合法的担保资格，并经承包人同意。2.2担保人责任2.2.1担保人应在本合同约定的担保范围内，对承包人的违约行为承担连带担保责任。2.2.2担保人应按照合同约定，按时足额支付履约保证金。3.担保范围3.1工程范围3.1.1担保范围包括承包人按照合同约定完成的全部工程。3.1.2担保范围不包括因承包人故意或重大过失造成的损失。3.2担保金额3.2.1担保金额应与工程合同金额相当，具体金额由双方协商确定。3.2.2担保金额可根据工程进度进行调整。4.担保期限4.1开始日期4.1.1担保期限自承包人签订工程合同之日起开始计算。4.2结束日期4.2.1担保期限至工程合同约定的竣工日期后一年止。5.担保形式与要求5.1担保形式5.1.1担保形式可为银行保函、现金、支票、汇票等。5.1.2担保形式的具体要求由双方协商确定。5.2担保要求5.2.1担保人应向承包人提供符合要求的担保文件。5.2.2担保文件应载明担保人、承包人、工程名称、担保金额、担保期限等内容。6.担保金的支付与退还6.1支付方式6.1.1担保金可一次性支付，也可分期支付。6.1.2具体支付方式由双方协商确定。6.2退还条件6.2.1在担保期限内，如承包人未发生违约行为，担保人应按照合同约定退还履约保证金。6.2.2在担保期限内，如承包人发生违约行为，担保金将不予退还。7.担保金的计算与调整7.1计算方法7.1.1担保金按工程合同金额的一定比例计算。7.1.2担保金计算方法由双方协商确定。7.2调整原则7.2.1担保金可根据工程进度进行调整。7.2.2调整原则由双方协商确定。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1提起争议的一方应在争议发生后三十日内书面通知另一方。8.2.2争议双方应在接到通知之日起六十日内进行协商。8.2.3如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.违约责任9.1违约情形9.1.1承包人未按合同约定完成工程或提供不合格的工程产品。9.1.2承包人未按合同约定支付履约保证金。9.1.3担保人未按合同约定履行担保义务。9.2违约责任9.2.1承包人违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2担保人违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.保密条款10.1保密内容10.1.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密。10.1.2本合同的内容及签订情况。10.2保密期限10.2.1保密期限自本合同签订之日起至合同终止后五年止。11.合同变更与解除11.1变更程序11.1.1合同变更需经双方书面同意。11.1.2合同变更应采用书面形式，并注明变更日期。11.2解除条件11.2.1双方协商一致，可解除本合同。11.2.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可解除本合同。12.合同终止12.1终止条件12.1.1合同约定的担保期限届满。12.1.2双方协商一致解除合同。12.2终止程序12.2.1合同终止前，双方应就终止事宜进行协商。12.2.2合同终止后，双方应办理相关手续。13.法律适用与管辖13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院13.2.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用合同签订地人民法院管辖。14.其他14.1其他条款14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.1.2本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2补充协议14.2.1本合同如有补充协议，应与本合同同时履行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系中的独立主体，包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、仲裁机构等。15.1.2第三方不得为合同当事人或其关联方。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.2.2第三方介入的目的是为了协助合同履行，保障合同当事人的合法权益。15.3第三方介入的方式15.3.1第三方可以通过提供专业意见、监督、评估、仲裁等方式介入合同。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。15.4.2第三方责任限额包括但不限于因第三方过失导致的合同当事人损失。15.5第三方权利与义务15.5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以履行其职责。15.5.2第三方应遵守合同约定，独立、公正地履行职责。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方对甲