2025年度公交停保场车辆检测中心建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度公交停保场车辆检测中心建设施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________鉴于甲方为满足城市公共交通需求，提高公交车运行安全，决定在____市____区建设公交停保场车辆检测中心，乙方愿意承接该工程的建设施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____市公交停保场车辆检测中心2.工程地点：____市____区3.工程规模：占地面积____平方米，建筑面积____平方米4.工程内容：主要包括检测楼、设备用房、停车场、辅助设施等5.工程总投资：____元人民币6.工程工期：____个月二、工程承包方式1.乙方以总价承包方式承担本工程的建设施工任务。2.甲方提供施工图纸、工程量清单、施工组织设计等施工资料。3.乙方按照甲方提供的施工图纸、工程量清单、施工组织设计等施工资料，负责本工程的设计、采购、施工、调试、验收等工作。三、工程进度与质量1.乙方应根据工程进度计划，合理组织施工，确保工程按期完工。2.乙方应严格按照国家有关工程质量标准、规范进行施工，确保工程质量达到国家标准。3.工程质量评定标准按国家有关质量标准执行。四、合同价款及支付方式1.合同价款为____元人民币。2.工程款支付方式如下：（1）开工前支付合同价款的____%，作为预付款；（2）工程进度款支付方式：按工程进度分期支付，每次支付合同价款的____%，累计支付比例不得超过合同价款的____%。（3）竣工验收合格后支付合同价款的____%；（4）保修期满后支付合同价款的____%。五、工期延误及违约责任1.因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同价款的____%作为违约金。2.甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方承担因工期延误造成的损失。3.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、终止合同等。六、竣工验收与保修1.工程竣工后，乙方应组织工程竣工验收。2.工程竣工验收合格后，甲方应在____日内支付工程款。3.保修期限：自竣工验收合格之日起____年。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规，遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。2.乙方在施工过程中，应合理利用场地，不得擅自改变场地用途。3.乙方在施工过程中，应做好施工现场的环境保护工作。4.乙方在施工过程中，应做好施工现场的文明施工工作。5.乙方在施工过程中，应配合甲方进行工程验收、工程款支付等工作。九、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同期满或工程竣工验收合格后，本合同自动终止。3.合同解除：本合同经双方协商一致，可以解除。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________签订日期：________________甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________鉴于甲方为满足城市公共交通需求，提高公交车运行安全，决定在____市____区建设公交停保场车辆检测中心，乙方愿意承接该工程的建设施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____市公交停保场车辆检测中心2.工程地点：____市____区3.工程规模：占地面积____平方米，建筑面积____平方米4.工程内容：主要包括检测楼、设备用房、停车场、辅助设施等5.工程总投资：____元人民币6.工程工期：____个月二、工程承包方式1.乙方以总价承包方式承担本工程的建设施工任务。2.甲方提供施工图纸、工程量清单、施工组织设计等施工资料。3.乙方按照甲方提供的施工图纸、工程量清单、施工组织设计等施工资料，负责本工程的设计、采购、施工、调试、验收等工作。三、工程进度与质量1.乙方应根据工程进度计划，合理组织施工，确保工程按期完工。2.乙方应严格按照国家有关工程质量标准、规范进行施工，确保工程质量达到国家标准。3.工程质量评定标准按国家有关质量标准执行。四、合同价款及支付方式1.合同价款为____元人民币。2.工程款支付方式如下：（1）开工前支付合同价款的____%，作为预付款；（2）工程进度款支付方式：按工程进度分期支付，每次支付合同价款的____%，累计支付比例不得超过合同价款的____%。（3）竣工验收合格后支付合同价款的____%；（4）保修期满后支付合同价款的____%。五、工期延误及违约责任1.因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同价款的____%作为违约金。2.甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方承担因工期延误造成的损失。3.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、终止合同等。六、竣工验收与保修1.工程竣工后，乙方应组织工程竣工验收。2.工程竣工验收合格后，甲方应在____日内支付工程款。3.保修期限：自竣工验收合格之日起____年。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规，遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。2.乙方在施工过程中，应合理利用场地，不得擅自改变场地用途。3.乙方在施工过程中，应做好施工现场的环境保护工作。4.乙方在施工过程中，应做好施工现场的文明施工工作。5.乙方在施工过程中，应配合甲方进行工程验收、工程款支付等工作。九、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同期满或工程竣工验收合格后，本合同自动终止。3.合同解除：本合同经双方协商一致，可以解除。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________签订日期：________________甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________鉴于甲方为满足城市公共交通需求，提高公交车运行安全，决定在____市____区建设公交停保场车辆检测中心，乙方愿意承接该工程的建设施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____市公交停保场车辆检测中心2.工程地点：____市____区3.工程规模：占地面积____平方米，建筑面积____平方米4.工程内容：主要包括检测楼、设备用房、停车场、辅助设施等5.工程总投资：____元人民币6.工程工期：____个月二、工程承包方式1.乙方以总价承包方式承担本工程的建设施工任务。2.甲方提供施工图纸、工程量清单、施工组织设计等施工资料。3.乙方按照甲方提供的施工图纸、工程量清单、施工组织设计等施工资料，负责本工程的设计、采购、施工、调试、验收等工作。三、工程进度与质量1.乙方应根据工程进度计划，合理组织施工，确保工程按期完工。2.乙方应严格按照国家有关工程质量标准、规范进行施工，确保工程质量达到国家标准。3.工程质量评定标准按国家有关质量标准执行。四、合同价款及支付方式1.合同价款为____元人民币。2.工程款支付方式如下：（1）开工前支付合同价款的____%，作为预付款；（2）工程进度款支付方式：按工程进度分期支付，每次支付合同价款的____%，累计支付比例不得超过合同价款的____%。（3）竣工验收合格后支付合同价款的____%；（4）保修期满后支付合同价款的____%。五、工期延误及违约责任1.因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同价款的____%作为违约金。2.甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方承担因工期延误造成的损失。3.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、终止合同等。六、竣工验收与保修1.工程竣工后，乙方应组织工程竣工验收。2.工程竣工验收合格后，甲方应在____日内支付工程款。3.保修期限：自竣工验收合格之日起____年。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规，遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。2.乙方在施工过程中，应合理利用场地，不得擅自改变场地用途。3.乙方在施工过程中，应做好施工现场的环境保护工作。4.乙方在施工过程中，应做好施工现场的文明施工工作。5.乙方在施工过程中，应配合甲方进行工程验收、工程款支付等工作。九、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同期满或工程竣工验收合格后，本合同自动终止。3.合同解除：本合同经双方协商一致，可以解除。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________签订日期：________________甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________鉴于甲方为满足城市公共交通需求，提高公交车运行安全，决定在____市____区建设公交停保场车辆检测中心，乙方愿意承接该工程的建设施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____市公交停保场车辆检测中心2.工程地点：____市____区3.工程规模：占地面积____平方米，建筑面积____平方米4.工程内容：主要包括检测楼、设备用房、停车场、辅助设施等5.工程总投资：____元人民币6.工程工期：____个月二、工程承包方式1.乙方以总价承包方式承担本工程的建设施工任务。2.甲方提供施工图纸、工程量清单、施工组织设计等施工资料。3.乙方按照甲方提供的施工图纸、工程量清单、施工组织设计等施工资料，负责本工程的设计、采购、施工、调试、验收等工作。三、工程进度与质量1.乙方应根据工程进度计划，合理组织施工，确保工程按期完工。2.乙方应严格按照国家有关工程质量标准、规范进行施工，确保工程质量达到国家标准。3.工程质量评定标准按国家有关质量标准执行。四、合同价款及支付方式1.合同价款为____元人民币。2.工程款支付方式如下：（1）开工前支付合同价款的____%，作为预付款；（2）工程进度款支付方式：按工程进度分期支付，每次支付合同价款的____%，累计支付比例不得超过合同价款的____%。（3）竣工验收合格后支付合同价款的____%；（4）保修期满后支付合同价款的____%。五、工期延误及违约责任1.因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同价款的____%作为违约金。2.甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方承担因工期延误造成的损失。3.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、终止合同等。六、竣工验收与保修1.工程竣工后，乙方应组织工程竣工验收。2.工程竣工验收合格后，甲方应在____日内支付工程款。3.保修期限：自竣工验收合格之日起____年。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规，遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。2.乙方在施工过程中，应合理利用场地，不得擅自改变场地用途。3.乙方在施工过程中，应做好施工现场的环境保护工作。4.乙方在施工过程中，应做好施工现场的文明施工工作。5.乙方在施工过程中，应配合甲方进行工程验收、工程款支付等工作。九、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同期满或工程竣工验收合格后，本合同自动终止。3.合同解除：本合同经双方协商一致，可以解除。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________签订日期：________________甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________鉴于甲方为满足城市公共交通需求，提高公交车运行安全，决定在____市____区建设公交停保场车辆检测中心，乙方愿意承接该工程的建设施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____市公交停保场车辆检测中心2.工程地点：____市____区3.工程规模：占地面积____平方米，建筑面积____平方米4.工程内容：主要包括检测楼、设备用房、停车场、辅助设施等5.工程总投资：____元人民币6.工程工期：____个月二、工程承包方式1.乙方以总价承包方式承担本工程的建设施工任务。2.甲方提供施工图纸、工程量清单、施工组织设计等施工资料。3.乙方按照甲方提供的施工图纸、工程量清单、施工组织设计等施工资料，负责本工程的设计、采购、施工、调试、验收等工作。三、工程进度与质量1.乙方应根据工程进度计划，合理组织施工，确保工程按期完工。2.乙方应严格按照国家有关工程质量标准、规范进行施工，确保工程质量达到国家标准。3.工程质量评定标准按国家有关质量标准执行。四、合同价款及支付方式1.合同价款为____元人民币。2.工程款支付方式如下：（1）开工前支付合同价款的____%，作为预付款；（2）工程进度款支付方式：按工程进度分期支付，每次支付合同价款的____%，累计支付比例不得超过合同价款的____%。（3）竣工验收合格后支付合同价款的____%；（4）保修期满后支付合同价款的____%。五、工期延误及违约责任1.因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同价款的____%作为违约金。2.甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方承担因工期延误造成的损失。3.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、终止合同等。六、竣工验收与保修1.工程竣工后，乙方应组织工程竣工验收。2.工程竣工验收合格后，甲方应在____日内支付工程款。3.保修期限：自竣工验收合格之日起____年。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规，遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。2.乙方在施工过程中，应合理利用场地，不得擅自改变场地用途。3.乙方在施工过程中，应做好施工现场的环境保护工作。4.乙方在施工过程中，应做好施工现场的文明施工工作。5.乙方在施工过程中，应配合甲方进行工程验收、工程款支付等工作。九、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同期满或工程竣工验收合格后，本合同自动终止。3.合同解除：本合同经双方协商一致，可以解除。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________签订日期：________________甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________鉴于甲方为满足城市公共交通需求，提高公交车运行安全，决定在____市____区建设公交停保场车辆检测中心，乙方愿意承接该工程的建设施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____市公交停保场车辆检测中心2.工程地点：____市____区3.工程规模：占地面积____平方米，建筑面积____平方米4.工程内容：主要包括检测楼、设备用房、停车场、辅助设施等5.工程总投资：____元人民币6.工程工期：____个月二、工程承包方式1.乙方以总价承包方式承担本工程的建设施工任务。2.甲方提供施工图纸、工程量清单、施工组织设计等施工资料。3.乙方按照甲方提供的施工图纸、工程量清单、施工组织设计等施工资料，负责本工程的设计、采购、施工、调试、验收等工作。三、工程进度与质量1.乙方应根据工程进度计划，合理组织施工，确保工程按期完工。2.乙方应严格按照国家有关工程质量标准、规范进行施工，确保工程质量达到国家标准。3.工程质量评定标准按国家有关质量标准执行。四、合同价款及支付方式1.合同价款为____元人民币。2.工程款支付方式如下：（1）开工前支付合同价款的____%，作为预付款；（2）工程进度款支付方式：按工程进度分期支付，每次支付合同价款的____%，累计支付比例不得超过合同价款的____%。（3）竣工验收合格后支付合同价款的____%；（4）保修期满后支付合同价款的____%。五、工期延误及违约责任1.因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同价款的____%作为违约金。2.第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入概述1.定义：本合同中“第三方”指除甲方、乙方之外的，因工程需要介入工程建设的个人或单位，包括但不限于设计单位、监理单位、咨询机构、检测机构、设备供应商等。2.第三方介入的目的是为了提高工程建设质量、进度，确保工程顺利进行。二、第三方介入的职责与权利1.第三方应根据合同约定及甲方、乙方的委托，履行相应的职责，享有相应的权利。2.第三方的职责包括但不限于：（1）按照甲方、乙方的委托，对工程建设过程中的设计、施工、验收等环节进行监督和管理；（2）对工程质量和进度进行检测、评估和反馈；（3）对工程建设过程中出现的违规行为进行制止和纠正；（4）对工程设备、材料的质量进行检验。3.第三方的权利包括但不限于：（1）获取工程建设相关的资料和信息；（2）对工程建设过程中的问题提出建议和意见；（3）要求甲方、乙方按照合同约定履行相关义务；（4）对工程建设过程中的违法行为进行投诉和举报。三、第三方介入的具体条款1.第三方介入方式：甲方、乙方可以根据工程实际情况，选择合适的第三方介入方式，包括但不限于委托、聘请、招标等。2.第三方介入合同：第三方介入合同应由甲方、乙方与第三方签订，明确第三方的职责、权利、义务、费用及违约责任等内容。3.第三方介入时间：第三方介入时间应与工程进度相协调，确保第三方介入工作的顺利进行。四、第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中，因自身原因造成工程损失，应承担相应的赔偿责任。（1）设计单位：因设计不合理造成工程损失，赔偿金额不超过合同价款的____%。（2）监理单位：因监理失职造成工程损失，赔偿金额不超过合同价款的____%。（3）咨询机构：因咨询意见失误造成工程损失，赔偿金额不超过合同价款的____%。（4）检测机构：因检测报告失实造成工程损失，赔偿金额不超过合同价款的____%。（5）设备供应商：因设备质量不合格造成工程损失，赔偿金额不超过设备合同价款的____%。3.甲方、乙方应在第三方介入合同中明确责任限额，确保各方的合法权益。五、第三方与其他各方的划分1.第三方应与甲方、乙方明确各自的权利和义务，避免相互干涉。2.第三方在介入过程中，应服从甲方、乙方的管理，不得擅自变更工程设计、施工方案等。3.第三方与其他各方在工程建设过程中的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。4.第三方在工程建设过程中的费用，应按照合同约定支付。六、其他1.甲方、乙方应根据工程实际情况，对第三方介入合同进行必要的调整和完善。2.第三方介入合同经甲方、乙方、第三方签字盖章后生效。3.第三方介入合同与本合同有冲突之处，以本合同为准。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________第三方：________________签订日期：________________甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________第三方：________________签订日期：________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及设计文件要求：包含所有必要的施工图纸、设计说明、技术规范等文件，确保施工过程中图纸的完整性和准确性。说明：施工图纸是施工的依据，必须确保其与工程实际需求相符。2.附件二：工程量清单要求：详细列出工程所需的各项材料、设备、人工等的数量和单价，以及总价。说明：工程量清单是计算工程款的重要依据，必须确保其准确无误。3.附件三：施工组织设计要求：包括施工进度计划、施工方案、安全措施、质量保证措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，必须确保其科学合理。4.附件四：合同签订前双方确认的协议要求：包括双方在合同签订前达成的所有口头或书面协议。说明：确认协议是合同的一部分，对双方具有同等法律效力。5.附件五：第三方介入合同要求：包括甲方、乙方与第三方签订的介入合同，明确第三方的职责、权利、义务等。说明