2025年度智能建筑工程项目合同违约责任及法律责任规定

2025年度智能建筑工程项目合同违约责任及法律责任规定本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：第一条合同双方甲方（建设单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________第二条项目概况项目名称：________________________项目地点：________________________项目规模：________________________合同工期：________________________第三条合同价款及支付方式一、合同价款：人民币______元整（大写：______元整）。二、支付方式：1.乙方进场前，甲方支付合同价款的_____%作为预付款。2.乙方在工程进度达到合同约定节点时，甲方根据乙方提交的进度款申请，按实际完成工程量的_____%支付进度款。3.工程验收合格后，甲方支付合同价款的_____%作为质保金。4.质保期满后，乙方提交验收报告，甲方在____个工作日内支付剩余款项。第四条违约责任一、甲方违约责任：1.甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付_____%的违约金。2.甲方擅自变更设计、工期等，导致乙方增加费用或工期延误，甲方应承担相应责任。3.甲方未按合同约定提供施工场地、材料等，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应责任。二、乙方违约责任：1.乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付_____%的违约金。2.乙方施工质量不符合国家标准，甲方有权要求乙方返工、修复，乙方应承担相应责任。3.乙方擅自变更设计、工期等，导致甲方增加费用或工期延误，乙方应承担相应责任。第五条法律责任一、本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。二、如因不可抗力导致合同无法履行，双方应各自承担相应责任，并协商解决合同终止事宜。三、本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第六条合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。第七条其他约定一、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。二、本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：________________________附件：1.项目设计文件2.施工图纸3.其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方和乙方之外的，根据合同约定或法律规定介入合同履行过程中的个人或组织，包括但不限于监理单位、设计单位、供应商、保险公司、仲裁机构等。二、第三方介入的必要性1.监理单位：为保证工程质量和进度，甲方有权聘请监理单位对工程进行全过程监理。2.设计单位：如需对原设计进行变更，甲方有权委托设计单位进行设计变更。3.供应商：为保证材料、设备的质量，甲方有权指定供应商提供相关材料、设备。4.保险公司：为确保工程安全，甲方有权购买相关保险，如工程保险、责任保险等。5.仲裁机构：如发生合同争议，双方可协商选择仲裁机构进行仲裁。三、第三方责任限额1.监理单位：监理单位对工程质量、进度、安全等承担监理责任，其责任限额不得超过合同总价款的_____%。2.设计单位：设计单位对设计变更负责，其责任限额不得超过合同总价款的_____%。3.供应商：供应商对提供的材料、设备质量负责，其责任限额不得超过合同总价款的_____%。4.保险公司：保险公司按照保险合同约定承担赔偿责任，其责任限额不得超过保险合同约定的赔偿限额。5.仲裁机构：仲裁机构对仲裁结果负责，其责任限额不得超过仲裁裁决确定的赔偿限额。四、第三方责权利划分1.监理单位：（1）责：对工程质量、进度、安全等进行全过程监理，确保工程符合国家相关标准和要求。（2）权：对工程进度、质量、安全等方面提出整改意见，要求乙方进行整改。（3）利：根据监理合同约定，收取监理费用。2.设计单位：（1）责：对设计变更负责，确保设计变更符合国家相关标准和要求。（2）权：对设计变更进行审核，对不符合要求的变更提出修改意见。（3）利：根据设计合同约定，收取设计费用。3.供应商：（1）责：对提供的材料、设备质量负责，确保材料、设备符合国家相关标准和要求。（2）权：对乙方使用材料、设备的质量进行监督。（3）利：根据供应合同约定，收取材料、设备供应费用。4.保险公司：（1）责：按照保险合同约定，承担赔偿责任。（2）权：对保险事故进行调查，确定赔偿范围。（3）利：根据保险合同约定，收取保险费用。5.仲裁机构：（1）责：对合同争议进行仲裁，确保仲裁结果公正、合理。（2）权：对仲裁案件进行审理，作出仲裁裁决。（3）利：根据仲裁规则，收取仲裁费用。五、第三方介入程序1.甲方根据项目需要，选择合适的第三方，并与第三方签订相关合同。2.乙方根据甲方要求，配合第三方进行相关工作。3.第三方在介入过程中，应遵守国家相关法律法规和合同约定。4.乙方应向第三方提供必要的资料和条件，确保第三方工作顺利进行。5.第三方在介入过程中，如发现乙方存在问题，应及时通知甲方和乙方，并协助解决。六、第三方介入的终止1.当第三方完成合同约定的工作内容后，甲方有权终止其介入。2.如第三方在介入过程中出现严重违约行为，甲方有权终止其介入，并要求其承担相应责任。3.第三方介入的终止，不影响本合同其他条款的履行。七、其他约定1.本合同中涉及第三方介入的条款，如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。3.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：________________________附件：1.第三方合同2.第三方资质证明3.其他相关文件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目设计文件：要求：包含项目总体设计、各专业设计、详细施工图等，需符合国家相关设计标准。说明：设计文件是项目施工的重要依据，应保证设计合理、准确。2.施工图纸：要求：详细标注施工要求、材料规格、工艺流程等，确保施工顺利进行。说明：施工图纸是施工过程中不可或缺的技术文件，应清晰、准确。3.项目合同：要求：明确合同双方的权利义务、违约责任、付款方式等，确保合同合法、有效。说明：合同是双方合作的基础，应详细列明合同内容，避免后期争议。4.第三方合同：要求：第三方合同应明确第三方责任、权利、义务，确保第三方在项目中的合法权益。说明：第三方合同是第三方参与项目的基础，应详细规定合同条款。5.第三方资质证明：要求：第三方资质证明需具备相关资质证书，证明其具备从事相关业务的能力。说明：第三方资质证明是保证第三方能力的重要依据。6.施工进度计划：要求：详细列出施工各阶段的时间节点，确保施工进度可控。说明：施工进度计划是项目管理的核心，应确保按时完成。7.质量检测报告：要求：质量检测报告需真实、准确反映工程实际质量情况。说明：质量检测报告是判断工程是否合格的重要依据。8.验收报告：要求：验收报告需详细记录验收过程和结果，确保工程合格。说明：验收报告是工程交付使用的依据。9.付款凭证：要求：付款凭证需真实反映付款情况，确保双方利益。说明：付款凭证是合同履行的重要凭证。10.其他相关文件：要求：包括但不限于项目变更通知、工程变更单、签证等。说明：其他相关文件是项目执行过程中产生的补充性文件，需妥善保管。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：未按合同约定支付款项：每逾期一日，应向乙方支付_____%的违约金。未按合同约定提供施工场地、材料等：承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定：未按合同约定完成工程：每逾期一日，应向甲方支付_____%的违约金。施工质量不符合国家标准：承担返工、修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定：监理单位：未按合同约定进行监理，造成工程损失：承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。设计单位：设计变更不符合要求，造成工程损失：承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。供应商：提供的材料、设备质量不合格，造成工程损失：承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。示例说明：1.若甲方未按合同约定在工程进度达到合同约定节点时支付进度款，则甲方需向乙方支付逾期款项