新版消防防火封堵工程施工合同范本

新版消防防火封堵工程施工合同范本合同编号：__________地址：________________________联系电话：_____________________法定代表人：__________________地址：________________________联系电话：_____________________法定代表人：__________________鉴于甲方为消防防火封堵工程项目的投资方，乙方为具有相应资质的施工企业，双方为明确各自的权利义务，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________________1.2工程地点：________________________1.3工程内容：乙方按照甲方提供的施工图纸及国家相关消防防火规范要求，完成消防防火封堵工程的施工。1.4工程面积：________________________1.5工程预算：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。二、合同工期2.1本合同工程工期为______个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2乙方应按照甲方要求的进度计划完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量3.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家消防防火规范要求。3.2乙方在施工过程中，应严格按照甲方提供的施工方案和施工技术要求进行施工，确保施工安全。3.3乙方应在工程验收合格后，提供完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、施工记录、验收报告等。四、合同价款4.1本合同工程价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。4.2乙方应按照合同约定的进度和质量要求完成施工任务，甲方按照合同约定的付款方式支付工程价款。4.3工程价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的10%作为预付款；（2）乙方完成工程进度达到30%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）乙方完成工程进度达到60%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（4）乙方完成工程进度达到90%时，甲方支付乙方合同价款的20%；（5）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的10%作为质保金。五、违约责任5.1甲方违反合同约定，延期支付工程价款，每延期一日，应支付乙方合同价款1%的违约金。5.2乙方未按照合同约定完成施工任务，每延期一日，应支付甲方合同价款1%的违约金。5.3乙方未按照国家相关法律法规、行业标准及甲方提供的施工图纸进行施工，导致工程质量不符合国家消防防火规范要求，乙方应承担相应的法律责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格、质保期满后自动失效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________附加条款：________________________附加条款：________________________附加条款：________________________甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________注意事项：1.明确合同主体：合同中应清晰标注甲乙双方的名称、地址、联系电话及法定代表人，确保合同当事人身份的准确无误。2.工程概况详细：合同中应详细描述工程名称、地点、内容、面积和预算，避免因信息不完整导致的合同纠纷。3.工期和工程质量：明确工期要求和工程质量标准，包括施工方案和技术要求，以及验收标准，保障工程按时按质完成。4.合同价款和支付方式：合同中应明确合同价款总额及支付方式，包括预付款、进度款和质保金的比例及支付条件。5.违约责任：明确违约责任和违约金的计算方式，保障双方权益。6.争议解决方式：合同中应约定争议解决的方式和地点，通常是协商或诉讼。解决办法：1.协商：合同双方在争议发生后，应通过友好协商的方式解决分歧。2.调解：如协商不成，可请求第三方进行调解。3.仲裁：根据合同约定，可选择仲裁机构进行仲裁。4.诉讼：如仲裁不成或合同未约定仲裁条款，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：指合同中的当事人，即参与合同关系的自然人、法人或其他组织。2.违约责任：指合同当事人违反合同义务，依法应承担的民事法律责任。3.预付款：指合同一方在合同履行前，按照约定预先支付给对方的款项。4.进度款：指根据工程进度，按照约定比例支付的工程价款。5.质保金：指为确保工程质量，合同一方在工程验收合格后保留的一部分工程价款。6.违约金：指合同当事人因违约所应支付的赔偿金，用于补偿守约方因违约所受到的损失。7.争议解决：指在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。8.管辖权：指法院对特定案件行使审判权的权限，通常依据地域、级别等因素确定。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：新建大型商业综合体项目，甲方为商业地产开发商。“在工程验收合格后，乙方应负责对甲方进行消防设施使用和维护的培训，确保甲方员工能够熟练掌握消防设施的应急操作。”2.场合：老旧小区消防设施升级改造，甲方为小区业主委员会。“乙方在施工过程中，应采取必要措施减少对居民生活的影响，如需临时封路或停电，应提前通知并协商解决。”3.场合：学校消防防火封堵工程，甲方为学校。“乙方应确保施工时间安排在学生假期或非上课时间，以免影响正常教学秩序。”4.场合：医院消防防火封堵工程，甲方为医院。“乙方在施工期间，应采取有效措施确保施工区域的安全，避免对病人和医护人员造成不便。”合