成都市建设工程监理合同8篇

成都市建设工程监理合同8篇篇1甲方（建设单位）：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系方式：___________________________乙方（监理单位）：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系方式：___________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关工程建设监理的法律法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方实施成都市某建设工程监理事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：___________________________工程地点：___________________________工程规模：___________________________建设规模说明及主要技术指标详附件。二、监理范围及服务内容乙方承担甲方建设工程的全部施工阶段的监理工作，具体包括进度控制、质量控制、造价控制和安全管理等方面的监理任务。具体服务内容包括但不限于以下内容：1.施工图纸审查与提出修改建议；2.参与编制及审查施工组织设计、重大技术方案等；3.检查施工安全措施和文明施工状况；4.对施工进度进行日常跟踪监督和管理；5.对施工质量进行日常检查与验收；6.对工程变更进行审核并提出意见；7.协助处理工程索赔事宜；8.参与工程竣工验收等。三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。若因甲方原因造成工程进度延期，监理期限相应顺延。四、监理费用及支付方式监理费用总计为人民币______元整（大写：______元整）。支付方式如下：1.工程开工前，甲方支付乙方监理费用总额的______%（大写：______%）作为预付款；2.工程进度过半后，甲方支付监理费用总额的______%（大写：______%）；3.工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。五、双方职责与义务（一）甲方职责与义务：1.及时提供工程相关资料，并确保资料的真实性和完整性；2.确保工程施工现场的安全条件符合相关规定；3.及时支付监理费用等。（二）乙方职责与义务：1.按照合同约定履行监理职责；2.制定详细的监理计划并报甲方备案；3.保证监理人员的数量和专业素质满足工作需要；4.定期向甲方报告工程进度和监理情况；篇2甲方（业主）：___________________乙方（监理单位）：___________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方对___________________工程进行监理事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：___________________工程地点：___________________工程规模：___________________二、监理范围与内容乙方承担甲方委托的监理工作，包括工程质量控制、进度控制、造价控制以及安全监理等。具体内容包括但不限于：1.审核施工单位提交的施工组织设计、施工方案等；2.监督施工单位按照设计文件和规范施工；3.检查施工现场安全文明施工管理情况；4.对进场原材料和设备进行检查验收；5.审查施工单位提交的工程量计量报告；6.审核工程变更申请；7.协助甲方进行竣工验收等。三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并办理完毕相关手续为止。四、监理费用及支付方式监理费用根据工程规模、复杂程度及监理工作量等因素确定。具体金额和支付方式如下：1.监理费用总金额：人民币________元整（大写：___________________元整）。2.支付方式：甲方按工程进度分期支付监理费用，具体支付时间和金额详见附件《监理费用支付计划表》。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务：1.甲方有权要求乙方提供全面的监理服务，并对乙方的工作进行监督。2.甲方应支持乙方履行职责，提供必要的工作条件。3.甲方应按约定支付监理费用。4.甲方应尊重乙方的独立监理意见，不得干涉乙方正常履行职责。（二）乙方权利和义务：1.乙方有权获得约定的监理费用。篇3委托人（全称）：成都XX科技有限公司监理人（全称）：四川XX监理有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的约定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就本工程监理服务达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XX科技产业园一期工程2.工程地点：成都市XX区XX路XX号3.工程规模：建筑面积约XX平方米4.工程投资：约XX亿元人民币二、监理服务范围1.监理服务内容：本工程监理服务包括项目前期咨询、施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理等全过程监理服务。具体内容包括但不限于以下方面：（1）项目前期咨询：协助委托人进行项目策划、规划设计方案审核、可行性研究等前期咨询工作。（2）施工准备阶段监理：协助委托人进行项目报建、设计交底、图纸会审等工作，并审查施工单位资质和施工组织设计。（3）施工阶段监理：负责施工过程中的质量、进度、投资控制，确保工程按照设计图纸和施工方案进行，并及时解决施工过程中的问题。（4）保修阶段监理：负责工程保修期的监理服务，确保工程质量得到保障。2.监理服务范围：本次监理服务的范围包括但不限于以下部分：（1）地基与基础工程；（2）主体结构工程；（3）装饰装修工程；（4）建筑智能化工程；（5）消防工程；（6）环保工程等。三、监理服务期限1.监理服务期限：本次监理服务的期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交保修之日止。具体服务期限根据工程进度和委托人需求进行调整。四、监理服务费用及支付方式1.监理服务费用：本次监理服务的费用按照固定总价加浮动费用的方式计算。固定总价为XX万元人民币，浮动费用根据工程进度和变更情况进行调整。具体费用明细由双方协商确定。2.支付方式：监理服务费用按照季度支付的方式进行支付。委托人应在每个季度结束后XX个工作日内向监理人支付相应的监理服务费用。同时，监理人应提供有效的税务发票作为收款凭证。五、双方的权利和义务1.委托人的权利和义务：（1）委托人有权要求监理人提供高质量的监理服务，并按照合同约定支付监理服务费用。同时，委托人应当为监理人提供必要的支持和协助，确保监理服务的顺利进行。（2）委托人应当及时向监理人提供与项目相关的技术资料、设计文件等必要信息，并确保信息的准确性和完整性。同时，委托人应当尊重监理人的专业意见和建议，合理采纳并付诸实施。2.监理人的权利和义务：（1）监理人有权要求委托人按照合同约定支付监理服务费用，并提供必要的支持和协助。同时，监理人应当为委托人提供专业的监理服务，确保工程质量、进度和投资得到有效控制。在发现工程质量、安全隐患等问题时，监理人应当及时向委托人提出整改意见并监督整改情况。（2）在履行监理职责的过程中，监理人应当遵守法律法规和职业道德规范，保持公正、客观、科学的工作态度。同时，监理人应当保守委托人的商业机密和个人隐私，不得擅自泄露或利用相关信息谋取个人或组织利益。六、违约责任及赔偿损失1.违约责任：若一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约方的情况和程度进行确定，可能包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。在严重违约的情况下，另一方有权解除合同并要求赔偿相应损失。2.赔偿损失：因一方违约导致另一方遭受损失的，违约方应赔偿相应损失。损失包括但不限于直接损失和间接损失，具体损失情况由双方协商确定。同时，因违约造成的人身伤害和财产损失也应由违约方承担相应的赔偿责任。七、争议解决及法律适用1.争议解决：若双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁机构进行仲裁。在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的其他部分。篇4合同编号：XXXX委托人（甲方）：监理人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程规模：XXXX4.工程结构：XXXX二、监理范围1.监理范围：本工程的全程监理，包括施工准备、施工实施、竣工验收等各个阶段。2.监理内容：对施工质量、进度、安全、环保等方面进行监督和控制，确保工程按照设计要求和标准进行建设。三、监理期限1.监理开始日期：XXXX年XX月XX日。2.监理结束日期：XXXX年XX月XX日。3.特殊情况下的监理期限变更，双方应签订补充协议。四、监理费用及支付方式1.监理费用：根据《成都市建设工程监理收费标准》计算，具体费用在补充协议中明确。2.支付方式：银行转账或支票支付，具体支付方式在补充协议中明确。3.发票及凭证：监理人需提供正规的税务发票和凭证，以便委托人进行财务报销。五、双方权利义务1.甲方权利：对乙方的监理工作进行监督，确保监理质量符合标准要求。甲方义务：按照合同约定支付监理费用，并提供必要的工作条件和支持。2.乙方权利：在监理范围内独立行使监理职权，对工程质量、进度、安全等方面进行监督和控制。乙方义务：按照合同约定完成监理任务，确保工程质量符合设计要求和标准。3.违约责任：如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的实际损失。4.不可抗力：如因不可抗力因素导致合同无法按时履行，双方应友好协商解决。六、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。七、合同生效与终止1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同终止：如一方违反合同约定或提前解除合同的，违约方应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的实际损失。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。3.合同的变更和补充：如需对合同进行变更或补充，双方应签订书面协议，并明确变更或补充的内容及生效时间。4.其他约定：双方可约定其他未尽事宜，并在补充协议中明确。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字盖章）：XXXX年XX月XX日乙方（签字盖章）：XXXX年XX月XX日篇5合同编号：甲方（建设单位）：乙方（监理单位）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对成都市建设工程进行监理达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：二、监理范围1.监理范围：本工程的全程监理，包括施工准备、施工实施、竣工验收等各个阶段。2.监理内容：根据甲方委托，乙方负责监理以下事项：（1）审查施工单位编制的工程实施计划、技术方案和施工组织设计；（2）检查施工单位的安全措施和环境保护措施；（3）对施工单位的施工活动进行监督，确保施工质量、安全和进度；（4）组织施工单位进行工程验收，确保工程质量符合设计要求和相关标准。三、监理期限1.监理期限：本工程监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.延期情况：若因甲方原因或不可抗力因素导致工程延期，乙方有权根据工程实际情况调整监理期限。四、监理费用及支付方式1.监理费用：甲方应支付乙方监理费用人民币元整（￥元）。具体费用包括以下几个方面：（1）基本监理费用；（2）施工过程中的追加监理费用；（3）其他约定费用。2.支付方式：监理费用按阶段支付，具体支付节点和金额如下：（1）合同签订后，甲方应支付乙方基本监理费用的%；（2）工程实施阶段，甲方应根据乙方的监理服务情况和实际产生的追加监理费用进行支付；（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的监理费用。五、权利义务及违约责任1.甲方权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供优质的监理服务；（2）甲方应支付乙方相应的监理费用；（3）甲方应尊重乙方的监理意见，对存在的问题及时整改。2.乙方权利义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用；（2）乙方应提供优质的监理服务，确保工程质量、安全和进度；（3）乙方应对施工单位的施工活动进行监督，确保施工质量符合设计要求和相关标准。3.违约责任：若甲乙任何一方违反合同约定，均应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：（1）甲方未按照合同约定支付监理费用的，乙方有权要求甲方按照同期银行贷款利率支付利息；（2）乙方未按照合同约定提供监理服务的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。六、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的公正审理。2.管辖法院：本合同履行过程中发生的争议，应由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。若甲方所在地无法确定或有争议的，应由双方协商确定管辖法院。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律规定和程序规定，确保案件的合法审理。同时，双方应积极协商解决争议问题，以维护合同的稳定性和有效性。篇6合同编号：[合同编号]工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]建设单位：[建设单位]设计单位：[设计单位]施工单位：[施工单位]监理单位：[监理单位]一、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书；2.本合同履行过程中双方协商一致的补充协议；3.国家、地方相关工程建设的法律、法规和规范；4.双方约定的其他文件。二、工程概况及监理范围1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.监理范围：本工程监理范围包括[监理范围具体内容]。三、监理服务期限1.监理服务期限自[开始日期]起，至[结束日期]止。其中试用期为XX天，具体日期根据双方协商确定。2.在监理服务期限内，乙方应提供持续不断的监理服务，确保工程质量、进度和安全。四、监理报酬及支付方式1.监理报酬总额为人民币[报酬总额]元，其中试用期报酬为人民币[试用期报酬]元。具体报酬金额根据双方协商确定。2.支付方式：甲方应在签订合同后XX天内支付乙方监理报酬的XX%，即人民币[已支付金额]元。剩余XX%的报酬，即人民币[未支付金额]元，将在工程竣工验收合格后XX天内支付。3.乙方在收到监理报酬后，应出具合法有效的税务发票。若因乙方原因未能按时出具发票，甲方有权拒绝支付剩余报酬，并有权要求乙方承担相应的违约责任。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务：甲方有权要求乙方按照合同约定提供高质量的监理服务；甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查；甲方应按时支付乙方的监理报酬；甲方应尊重乙方的专业意见和建议；甲方应提供必要的工作条件和协助；甲方不得要求乙方从事违反法律法规和职业道德的活动。2.乙方权利与义务：乙方有权获得相应的监理报酬；乙方有权要求甲方提供必要的工作条件和协助；乙方应提供持续不断的监理服务；乙方应确保工程质量、进度和安全；乙方应遵守法律法规和职业道德；乙方不得从事违法违规的活动。六、违约责任及赔偿损失1.甲方违约责任：若甲方未按时支付监理报酬或未提供必要的工作条件和协助，导致乙方无法正常工作，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约责任：若乙方未提供持续不断的监理服务，或未能确保工程质量、进度和安全，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。若乙方从事违法违规的活动，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。七、争议解决方式及管辖法院1.若双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并履行相应的义务。若因判决给一方造成损失，该方有权要求对方承担相应的赔偿责任。2.管辖法院：[管辖法院名称]。在诉讼过程中，双方应遵守中国的法律法规和司法程序，确保诉讼的顺利进行。判决结果将以中国法律为准。若因判决结果产生异议，双方可按照中国法律的规定进行上诉或申诉。篇7委托人（全称）：成都XX房地产有限公司监理人（全称）：四川XX监理有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的约定，在平等、自愿、诚实信用原则的基础上，双方就本建设工程施工阶段监理事项协商一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：XX商住楼项目2.工程地点：XX区XX路XX号3.工程规模：建筑面积XX平方米，其中地下室XX平方米，裙楼XX平方米，住宅XX平方米，公寓XX平方米。4.工程结构：钢筋混凝土结构。二、监理范围1.监理范围：施工阶段的监理工作。具体包括：地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、建筑智能化工程、消防工程、环保节能工程等分部分项工程。2.监理内容：质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、组织召开例会、审查施工单位的资质、协助业主进行材料设备选型及审核等工作。三、监理机构及人员1.监理人必须按照《中华人民共和国注册监理工程师管理规定》的要求，选派具有相应资格的注册监理工程师担任项目总监理工程师。2.项目总监理工程师必须常驻工地现场，负责全面履行监理合同，主持项目监理机构工作。项目总监理工程师离开工地现场时，必须向委托人说明离开的原因和返回时间，并指定一名现场负责人临时主持项目监理机构工作。3.监理人应安排足够数量的合格监理人员进驻工地现场，满足项目监理工作的需要。4.监理人员必须遵守委托人的规章制度，认真履行监理职责，不得擅自离开工地现场。如有特殊情况必须离开时，必须向委托人请假，并安排合格的代理人代为行使职责。5.监理人对监理人员的工作质量负责，必须经常检查监督监理人员的工作质量，发现问题及时采取措施解决。6.监理人应按时向委托人提交监理工作月报和专题报告等文件资料。7.监理人应协助委托人做好施工前的准备工作，包括设计交底、图纸会审等工作。8.监理人应协助委托人做好施工过程中的协调管理工作，及时调解施工过程中的各种矛盾，确保施工进度和质量。9.监理人应做好施工质量的验收工作，确保工程质量符合设计要求和相关标准。10.监理人应做好施工过程中的安全管理工作，确保施工现场的安全生产。11.监理人应组织召开定期或不定期的例会，及时沟通施工过程中的问题，确保施工顺利进行。12.监理人应审查施工单位的资质，确保施工单位具备相应的施工能力。13.监理人应协助委托人进行材料设备的选型及审核工作，确保材料设备符合设计要求和相关标准。14.监理人应做好施工过程中的文件资料管理工作，确保文件资料齐全、准确。15.监理人应积极配合委托人的其他工作，确保施工顺利进行和工程质量符合要求。四、监理费用及支付方式1.监理费用：根据《中华人民共和国价格法》和《建设工程造价管理规定》等法律法规的规定，结合本工程的实际情况，经双方协商确定本工程的监理费用为XX元（大写：XX元）。具体费用构成如下：项目总监理工程师费用为XX元/月；其他监理人员费用为XX元/月；现场办公费用为XX元；其他费用为XX元。2.支付方式：委托人按月向监理人支付监理费用。具体支付时间为每月的XX日，支付方式为银行转账或现金方式支付到监理人的指定账户。如遇节假日或特殊情况需顺延支付时间的，委托人需提前告知监理人并协商确定支付时间。3.如因委托人原因导致工程停工或延期开工的，委托人在支付正常监理费用的基础上还需支付相应的补偿费用给监理人。具体补偿费用由双方协商确定。4.如因不可抗力或其他非因委托人和监理人的原因导致工程停工或延期开工的，双方应友好协商解决监理费用的调整问题。5.委托人在支付监理费用的同时需向监理人提供必要的办公设施和用品等支持以确保现场办公的顺利进行。如有特殊需求或超出常规办公设施和用品的费用由双方协商确定并由委托人承担。篇8委托人（全称）：成都XX建设有限公司监理人（全称）：四川XX监理事务所根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的约定，在平等、自愿、诚实信用原则的基础上，双方就本建设工程的监理事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：XX花园二期工程项目2.工程地点：成都市XX区XX路XX号3.工程规模：建筑面积约XX平方米，其中地下室约XX平方米，裙楼约XX平方米，住宅约XX平方米，公寓约XX平方米。4.工程结构：钢筋混凝土框架-核心筒结构。地下室两层，裙楼四层，住宅及公寓均为三十一层。5.工程要求：工程质量要求达到《工程施工质量验收规范》的合格标准，安全文明施工要求达到《建筑施工安全检查标准》的合格标准。二、监理范围1.监理范围：根据施工图纸、设计变更、技术核定单及相关的施工规范，对工程质量、进度和安全文明施工进行监督和控制。具体包括：地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、建筑智能化工程、消防工程、环保节能工程等。2.监理内容：对施工过程中的质量问题、进度问题、安全问题及文明施工问题进行监督和控制；对施工质量进行验收；对施工现场进行安全文明施工检查；组织召开监理例会；编制监理月报等。三、监理机构及人员1.监理人必须按照合同约定配备总监理工程师和现场专业监理工程师等人员。总监理工程师为李强的问题，由总监理工程师负责组建项目监理部，项目监理部下设三个专业组（土建组、水电组、智能组），每组配备一名专业监理工程师。项目监理部人员必须满足本工程的监理需要。2.监理人应按时向委托人提交监理计划和监理月报等文件资料。每月至少召开一次监理例会，通报工作情况和存在的问题，并提出改进措施。3.监理人应做好施工现场的