简单建筑工程施工承包合同书6篇

简单建筑工程施工承包合同书6篇篇1发包方（甲方）：[甲方名称]承包方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围和内容]第二条工程期限1.本工程合同总工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日竣工验收。2.甲方书面通知乙方进场施工，若因甲方原因造成工程停工，停工期间乙方损失由甲方承担。第三条工程价款及支付方式1.本工程总造价为人民币[大写金额]元整。2.支付方式：签订合同后，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款，即人民币[大写金额]元整；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的XX%，即人民币[大写金额]元整。3.乙方在收到预付款后，应开具发票给甲方。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格标准。2.验收标准：按照《建筑工程施工及验收规范》和甲方要求进行验收。3.甲方应在工程竣工验收后，及时组织验收小组对乙方施工工程进行验收，并签署验收意见。第五条甲方责任1.负责办理有关建设手续，为乙方施工提供必要的工作条件。2.负责协调各施工队伍之间的交叉作业。3.负责对施工过程中的质量、进度进行监督。4.负责组织验收小组对乙方施工工程进行验收。5.负责按照合同约定支付乙方工程款。第六条乙方责任1.严格按照施工图纸和验收规范施工，确保工程质量达到合格标准。2.遵守甲方的施工安排和调度，与其他施工队伍协调配合。3.及时向甲方提供施工进度和现场情况反馈。4.负责对施工过程中的安全、文明施工负责。5.负责对甲方提供的材料和设备进行妥善保管和使用。6.负责在工程竣工验收后，及时提交验收资料。7.负责按照合同约定完成施工任务。第七条违约责任及赔偿损失1.若因甲方原因造成工程停工，甲方应赔偿乙方因停工造成的实际损失。具体损失金额由双方协商确定。2.若因乙方原因造成工程质量不合格或进度延误，乙方应赔偿甲方因此造成的实际损失。具体损失金额由双方协商确定。3.若因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方应友好协商解决方案。4.甲方若未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额的千分之一作为违约金。若逾期超过三十天，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿实际损失。具体损失金额由双方协商确定。5.乙方若未按照合同约定完成施工任务或施工质量不合格，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。若逾期超过三十天或经整改后仍达不到合格标准，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿实际损失。具体损失金额由双方协商确定。篇2#甲方（发包方）：_________公司名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________#乙方（承包方）：_________公司名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________#工程名称：_________#工程地点：_________#工程内容：_________#工程要求：_________#工程期限：_________#工程价款：_________#付款方式：_________#违约责任：_________#争议解决方式：_________#合同生效方式：_________#其他约定：_________甲方（发包方）：_________，地址：_________，联系人：_________，联系电话：________。乙方（承包方）：________，地址：________，联系人：________，联系电话：________。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，甲方将以下工程交给乙方施工，为了明确双方的权利和义务，特签订本合同。一、工程概况1.工程名称：________2.工程地点：________3.工程内容：________4.工程要求：________5.工程期限：________6.工程价款：________7.付款方式：________8.违约责任：________9.争议解决方式：________10.合同生效方式：________11.其他约定：________二、工程期限1.本工程自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，工期为__天。2.乙方在开工前必须编制详细的施工组织设计和施工方案，报甲方审核批准后实施。乙方必须按照甲方审核批准的施组方案实施。如有变更，需得到甲方的同意。3.乙方必须按时开工和竣工，如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金__元。4.如因甲方原因造成工期延误，甲方需向乙方支付相应的补偿费用。三、工程质量与验收1.乙方必须确保工程质量符合相关标准和要求。如因乙方原因造成质量问题，乙方需承担相应的责任和费用。2.在施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督。如发现问题，乙方需及时整改。3.工程竣工后，乙方需提交完整的工程资料，并申请甲方进行验收。甲方应在收到申请后__天内组织验收。验收合格后，双方签订验收报告。验收不合格的，乙方需按要求进行整改。4.在验收过程中，甲方有权对工程质量提出合理的意见和要求。乙方需积极配合并改进工程质量。四、工程价款与支付1.本工程总价为人民币__元整（￥__元）。该价格包括材料费、人工费、机械使用费等所有费用。如有变更，双方协商确定调整后的价格。2.在施工过程中，甲方将按阶段支付工程进度款。具体支付时间和金额由双方协商确定。乙方需提供正式的发票或收据作为收款凭证。3.工程竣工验收合格后，甲方将支付剩余的款项。如有保修金，待保修期满后支付。4.在支付款项时，乙方需确保所有款项均用于本工程的实施和管理。如有违规行为，甲方有权拒绝支付或要求乙方返还已支付的款项。五、违约责任与赔偿1.如因一方原因导致合同无法按时履行或履行不符合约定，违约方需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约程度由双方协商确定。2.如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方需承担相应的赔偿责任。包括但不限于材料损失、人工费用增加等额外支出。3.如因甲方原因导致工程无法按时开工或中途停工，甲方需承担相应的赔偿责任。包括但不限于已支付的费用、利息损失等额外支出。4.任何一方违反合同约定时，违约方需向守约方支付违约金人民币__元整（￥__元）。违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还需承担相应的赔偿责任。六、争议解决与管辖法院1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为____人民法院。2.在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和法院的规定。如有违规行为或不当行为发生，相关法律责任由责任方承担。3.本合同受中华人民共和国法律管辖和解释。任何争议或纠纷的解决均应遵循相关法律法规和法院的规定进行。4.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分条款。如争议影响合同的整体履行效果或目的无法实现时双方可协商解除合同。5.如因篇3发包方（甲方）：[甲方名称]承包方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围和内容]第二条工程期限1.本工程合同总工期为[总工期]天，自[开工日期]开工，至[竣工日期]竣工。2.如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：（1）因甲方原因影响开工。（2）不可抗力。第三条工程造价及支付方式1.工程总造价为人民币[总造价]元整。2.支付方式：[支付方式]第四条施工准备及设计变更1.甲方在开工前办理完相关手续，并协调好周边关系。同时，开工前三天内，甲方应办结与施工相关的一切手续。2.设计变更应由甲方现场代表签证认可后，乙方才可进行施工。第五条工程质量及验收1.工程质量必须达到合同文件规定的工程质量验收规范的标准。2.乙方在工程竣工前，应做好自检工作，发现问题及时纠正。3.甲方现场代表在验收过程中如提出需要返工的工程，乙方应无条件返工。4.工程质量验收规范按国家及行业标准执行。具体规范为《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《给水排水工程施工质量验收规范》GB50268-2025等。5.验收时，如存在需要整改的问题，乙方应及时整改，直至符合验收标准。6.已竣工未验收工程，在保修期内出现质量问题或由于施工原因造成的其它问题，由乙方无偿返修。保修期按国家相关规定执行。第六条施工安全及文明施工1.乙方应严格遵守安全生产规定和文明施工要求，采取有效措施，防止伤亡事故和职业病的发生。如因乙方安全措施不当造成事故和职业病，其一切后果由乙方自负。2.乙方应严格遵守消防、环保等规定，如有违反，后果自负。3.甲方现场代表有权对乙方施工过程中的安全生产和文明施工进行监督、检查，发现安全隐患和文明施工不符合项有权要求乙方立即整改。4.甲方现场代表在验收过程中如提出需要返工的工程，乙方应无条件返工。如因返工造成的经济损失和工期延误由乙方承担。5.甲方现场代表有权要求乙方撤换施工现场有关人员（包括管理人员和施工人员）。撤换人员由乙方自行解决并承担费用。6.由于施工原因造成的建筑物内外环境污染和损坏由乙方负责清除和修复。对于由甲方原因造成的建筑物内外环境污染和损坏，如果甲方委托乙方清除和修复，所需费用由甲方承担。如果甲方不委托乙方清除和修复，则乙方对此不负责任。7.乙方应按规定办理施工人员的意外伤害保险。施工中发生意外伤亡事故由乙方自行处理并承担全部责任。甲方现场代表有权要求乙方撤换施工现场有关人员（包括管理人员和施工人员）。撤换人员由乙方自行解决并承担费用。对于因甲方原因造成的伤亡事故，如果甲方委托乙方处理并承担全部责任，所需费用由甲方承担。如果甲方不委托乙方处理并不承担全部责任，则乙方对此不负责任。但无论何种情况，由于伤亡事故引发的民事责任均由伤亡者自负其责，与甲方和乙方无关。8.甲方现场代表有权要求乙方停工或缓建直至撤场，由此产生的经济损失和工期延误由乙方承担全部责任。同时，甲方保留向第三方追究由此产生的经济损失和工期延误的权利。如果因此造成甲方与第三方发生纠纷或争议甚至诉讼或仲裁，甲方保留向第三方追究法律责任的权利。在这种情况下，如果法院判决或仲裁裁决甲方需要向第三方承担法律责任（包括但不限于赔偿损失、支付违约金、赔偿金等），则甲方有权要求乙方承担相应的法律责任（包括但不限于赔偿损失、支付违约金、赔偿金等）。如果法院判决或仲裁裁决甲方不需要向第三方承担法律责任，则甲方不向第三方承担任何法律责任（包括但不限于赔偿损失、支付违约金、赔偿金等），也不向乙方追究任何法律责任（包括但不限于赔偿损失、支付违约金、赔偿金等）。但是无论何种情况，由于停工或缓建直至撤场产生的经济损失和工期延误均由乙方承担全部责任。同时无论何种情况由于停工或缓建直至撤场引发的民事责任均由引起停工或缓建直至撤场方自负其责与甲方和乙方无关。由于撤场造成已经完成的工程损坏的修复费用篇4发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程承包方式：4.工程范围和内容：第二条工程期限1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。2.开工日期：XXXX年XX月XX日3.竣工日期：XXXX年XX月XX日第三条工程价款及支付方式1.工程价款：小写：XX元；大写：XX元。2.支付方式：签订合同后，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款，即小写：XX元；大写：XX元。剩余款项在竣工验收后一次性支付。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合同约定的标准，如因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应负责返工并承担相应费用。2.验收标准：按照《建筑工程施工质量验收规范》等相关规定进行验收。第五条甲方责任与义务1.负责办理工程相关手续，协调施工过程中的相关问题。2.负责提供施工所需的水、电等基础设施。3.负责对工程进度和质量进行监督。第六条乙方责任与义务1.负责按照合同约定完成施工任务，确保工程质量符合标准。2.负责对施工过程中的安全隐患进行排查和处理。3.负责提供竣工验收所需的相关资料。第七条违约责任及赔偿标准1.甲方若未按合同约定支付预付款或工程进度款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款的XX%作为违约金。若甲方逾期超过XX天未支付款项，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿乙方因此造成的全部损失。2.乙方若未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的XX%作为违约金。若乙方逾期超过XX天未完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此造成的全部损失。第八条合同生效与终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同未尽事宜，双方可签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。协商不成的，可依法向法院提起诉讼。第九条其他约定事项1.在合同履行过程中，双方应保持良好的沟通机制，及时协商解决施工过程中的问题。如遇重大事项需协商解决的，双方应书面签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。篇5#甲方（发包方）：公司名称：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]开户银行及账号：[开户银行及账号]#乙方（承包方）：公司名称：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]开户银行及账号：[开户银行及账号]#工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]建筑面积：[建筑面积]平方米结构类型：[结构类型]#承包范围及内容1.承包范围：[承包范围的具体内容]2.建设内容：[建设内容的具体描述]#承包方式1.本工程采用[承包方式]方式承包。2.乙方负责购买和安装[购买和安装的内容]。3.乙方在施工过程中应遵守甲方的施工要求和质量标准。#工程期限1.本工程计划开工日期为[计划开工日期]，计划竣工日期为[计划竣工日期]。2.乙方应在计划开工日期前做好充分准备，确保按时开工。3.如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，双方协商解决方案。#工程质量及验收1.乙方应确保工程质量符合相关标准和甲方要求。2.甲方有权对乙方的施工进行质量监督，提出改进意见。3.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方在接到申请后[验收申请提交后多少天内]组织验收。4.验收标准为[验收标准]。5.验收不合格的，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。#工程价款及支付方式1.本工程总造价为[总造价]元。2.支付方式：[支付方式]。3.乙方在收款时应向甲方提供合法有效的发票。4.工程竣工验收合格后，甲方在[竣工验收合格后多少天]内支付乙方全部款项。#违约责任1.甲方若未按时支付工程进度款或竣工验收款，每逾期一天，需向乙方支付[违约金金额]元的违约金。2.乙方若未按时完成工程进度或质量不符合要求，每逾期一天，需向甲方支付[违约金金额]元的违约金。3.若因乙方原因导致工程无法按时完成或质量严重不符合要求，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。#其他约定1.乙方在施工中应注意安全施工，遵守甲方的安全规定。2.乙方应保护施工现场的环境卫生，确保施工噪音、粉尘等符合环保要求。3.乙方在施工过程中应遵守甲方的施工要求和质量标准，确保施工质量符合相关标准和甲方要求。4.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。5.如因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。6.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（发包方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]开户银行及账号：[开户银行及账号]日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]开户银行及账号：[开户银行及账号]日期：XXXX年XX月XX日篇6发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________二、工期1.甲方应在合同签订后，向乙方提供有关技术资料和图纸。乙方应在收到相关资料后，尽快安排施工，确保工期按时完成。2.乙方应在施工过程中，严格按照甲方要求的施工进度进行，确保工期不延误。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.甲方应根据施工进度，及时向乙方支付工程进度款。如因甲方原因造成工期延误，甲方应承担相应的违约责任。三、质量与验收1.乙方应确保施工质量符合相关标准和要求。在施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督。2.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后，尽快安排验收。如验收不合格，乙方应按要求进行整改。3.甲方