拆除工程居间协议

拆除工程居间协议合同编号：__________甲方（委托方）：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]。乙方（居间方）：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]。一、协议主体1.委托方（甲方）：系合法成立并有效存续的企业，拥有从事拆除工程相关业务的资质和能力，愿意委托乙方提供居间服务。2.居间方（乙方）：系合法成立并有效存续的企业，具备从事居间服务的专业知识和经验，能够为甲方提供拆除工程相关的居间服务。二、居间事项1.拆除工程的基本情况：工程名称：[具体拆除工程名称]工程地点：[具体工程地点]工程规模：[详细工程规模描述]工程内容：[具体拆除工程的工作内容]2.居间服务的范围：协助甲方寻找符合要求的拆除工程施工单位，并提供相关施工单位的基本信息和资质证明。协助甲方与拆除工程施工单位进行谈判和协商，促成双方签订拆除工程施工合同。协助甲方监督拆除工程施工单位的施工过程，保证施工质量和安全。协助甲方解决拆除工程施工过程中出现的问题和纠纷。三、居间报酬1.报酬的计算方式：居间报酬按照拆除工程施工合同金额的[X]%计算。居间报酬的计算基数为拆除工程施工合同中约定的工程总价款，包括但不限于拆除工程的人工费用、材料费用、机械设备费用等。2.报酬的支付方式：甲方应在拆除工程施工合同签订后的[X]个工作日内，向乙方支付居间报酬的[X]%作为预付款。甲方应在拆除工程施工合同约定的工程进度款支付节点，按照拆除工程施工合同金额的相应比例，向乙方支付居间报酬。甲方应在拆除工程竣工验收合格后的[X]个工作日内，向乙方支付居间报酬的剩余部分。四、费用承担1.居间方的费用：乙方在提供居间服务过程中所产生的费用，包括但不限于差旅费、通讯费、办公费等，由乙方自行承担。2.委托方的费用：甲方在委托乙方提供居间服务过程中所产生的费用，包括但不限于拆除工程的相关费用、法律咨询费用等，由甲方自行承担。五、履行期限1.居间服务的开始时间：以甲方书面通知乙方开始提供居间服务之日起计算。2.拆除工程的完成时间：按照拆除工程施工合同约定的工期执行，如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定延期后的工期。六、权利义务1.委托方的权利义务：有权要求乙方按照本协议的约定提供居间服务。应如实向乙方提供拆除工程的相关信息和资料，包括但不限于工程规模、工程内容、工程地点等。应按照本协议的约定支付居间报酬。应尊重乙方的劳动成果，不得擅自将乙方提供的居间服务转委托给第三方。2.居间方的权利义务：有权按照本协议的约定收取居间报酬。应忠实履行居间义务，积极为甲方寻找符合要求的拆除工程施工单位，并提供相关服务。应保守在提供居间服务过程中知悉的甲方的商业秘密和个人隐私，不得向第三方泄露。不得利用提供居间服务的便利，为自己或者他人谋取不正当利益。七、保密条款1.保密内容：双方在本协议签订过程中知悉的对方的商业秘密和个人隐私，包括但不限于公司名称、地址、联系方式、经营范围、财务状况等。双方在本协议履行过程中知悉的对方的拆除工程相关信息和资料，包括但不限于工程规模、工程内容、工程地点、施工单位信息等。2.保密期限：本保密条款的保密期限为自本协议签订之日起至本协议终止后的[X]年内。八、违约责任1.委托方的违约责任：如甲方未按照本协议的约定支付居间报酬，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如甲方擅自将乙方提供的居间服务转委托给第三方，应向乙方支付违约金[X]元，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.居间方的违约责任：如乙方未按照本协议的约定提供居间服务，应向甲方返还已收取的居间报酬，并赔偿甲方因此遭受的损失。如乙方利用提供居间服务的便利，为自己或者他人谋取不正当利益，应向甲方支付违约金[X]元，并赔偿甲方因此遭受的损失。九、争议解决1.争议解决方式：双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.管辖法院：本协议的管辖法院为双方所在地的人民法院。十、协议的生效与终止1.协议的生效条件：本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.协议的终止情形：经双方协商一致，可以终止本协议。因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本协议无法继续履行的，本协议自行终止。一方违反本协议的约定，另一方有权解除本协议。十一、其他条款1.通知与送达：双方在本协议履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、资料等，均应按照本协议所列明的地址、联系方式送达；一方如果变更地址、联系方式，应及时书面通知对方。以书面形式送达的，通知、文件、资料等自送达对方之日起生效；以邮寄方式送达的，通知、文件、资料等自交付邮寄之日起[X]个工作日后生效。2.协议的份数：本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。3.协议的附件：本协议未尽事宜，可由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：_