建设工程合同重要性在线阅读

建设工程合同重要性在线阅读合同编号：__________发包方：[发包方公司名称]，地址：[发包方公司地址]，联系方式：[发包方联系电话]，电子邮箱：[发包方联系邮箱]。承包方：[承包方公司名称]，地址：[承包方公司地址]，联系方式：[承包方联系电话]，电子邮箱：[承包方联系邮箱]。一、合同总则1.合同目的：本合同旨在明确发包方与承包方在建设工程施工过程中的权利和义务，保证工程的顺利进行和质量达标，保障双方的合法权益。2.适用法律：本合同的签订、履行、变更和解除均适用中华人民共和国法律。3.定义与解释：在本合同中，除非另有明确规定，下列术语具有以下含义：“发包方”指与承包方签订本合同，委托承包方进行建设工程施工的法人或其他组织。“承包方”指接受发包方委托，进行建设工程施工的法人或其他组织。“工程”指本合同约定的建设工程项目，包括工程的设计、施工、验收等全部工作。“工期”指本合同约定的工程开始施工至竣工交付的时间期限。“质量标准”指本合同约定的工程应达到的质量要求和验收标准。二、合同主体1.发包方：[发包方公司名称]，具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事义务。2.承包方：[承包方公司名称]，具有相应的施工资质和能力，能够按照本合同约定完成工程施工任务。三、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：包括但不限于[详细工程内容描述]4.工程规模：[工程规模的具体描述，如建筑面积、工程造价等]四、工程期限1.开工日期：[预计工程开始施工的日期]2.竣工日期：[预计工程竣工交付的日期]3.工期延误及顺延：如因发包方原因导致工期延误，经发包方确认后，工期相应顺延；如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担违约责任。五、工程质量1.质量标准：本工程应符合国家和地方现行的相关工程建设标准和规范，以及本合同约定的质量要求。2.质量检验：承包方应按照工程建设标准和规范及本合同约定，对工程进行自检和报验，发包方有权对工程质量进行监督和检查。3.质量保证：承包方应在工程竣工验收合格后，按照国家和地方相关规定及本合同约定，对工程质量提供一定期限的质量保证。六、工程造价与支付1.工程造价：本工程的总造价为[具体工程造价金额]，该造价包括工程的直接费、间接费、利润、税金等全部费用。2.支付方式：本工程的价款支付采用[具体支付方式，如分期付款、按工程进度支付等]。3.工程进度款支付：承包方应按照工程进度向发包方提交工程进度款支付申请，经发包方审核确认后，按照约定的支付方式支付工程进度款。4.竣工结算：工程竣工后，承包方应按照国家和地方相关规定及本合同约定，编制工程竣工结算报告，经发包方审核确认后，办理工程竣工结算手续。七、双方权利与义务1.发包方权利与义务：有权对工程的设计、施工等进行监督和检查，要求承包方按照合同约定进行施工。有权按照合同约定支付工程价款。应按照合同约定提供施工所需的场地、水电等条件。应协助承包方办理工程相关的审批手续。2.承包方权利与义务：有权按照合同约定收取工程价款。应按照合同约定的工期、质量标准进行施工，保证工程质量合格。应遵守工程建设现场的管理规定，文明施工。应负责工程竣工后的清理和移交工作。八、工程变更与签证1.工程变更的程序：如发包方需要对工程进行变更，应提前书面通知承包方，经双方协商一致后，签订工程变更协议。2.工程签证的处理：如因工程变更或其他原因导致工程量增加或减少，承包方应及时向发包方提交工程签证申请，经发包方审核确认后，作为工程结算的依据。九、竣工验收与交付1.竣工验收的条件：工程竣工后，承包方应按照国家和地方相关规定及本合同约定，完成工程的各项收尾工作，具备竣工验收条件。2.竣工验收的程序：承包方应向发包方提交竣工验收申请，发包方应在收到申请后[规定的时间内]组织相关部门进行竣工验收。如工程验收合格，双方应签订竣工验收报告；如工程验收不合格，承包方应按照发包方的要求进行整改，直至验收合格。3.交付使用：工程竣工验收合格后，承包方应将工程交付给发包方，并办理工程移交手续。发包方应按照合同约定支付工程尾款。十、违约责任1.违约情形及责任承担：如一方违反本合同约定，应承担违约责任。违约方应向守约方支付违约金，并赔偿守约方因此造成的损失。2.违约金的计算与支付：违约金的计算方式为[具体违约金计算方式，如按照合同价款的一定比例计算等]，违约金应在违约方收到守约方通知后[规定的时间内]支付给守约方。十一、争议解决1.争议解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼地点：如双方选择仲裁解决争议，仲裁地点为[具体仲裁地点]；如双方选择诉讼解决争议，诉讼地点为[具体诉讼地点]。十二、其他条款1.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、结算完毕、款项付清后终止。2.保密条款：双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。3.通知与送达：双方在合同履行过程中相互发出的通知、文件等，应按照本合同约定的地址、方式送达；如地址、方式变更，应及时通知对方。4.不可抗力：如因不可抗力导致本合同无法履行或部分无法履行，双方应协商解决，互不承担违约责任。5.合同份数与留存：本合同一式[合同份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。发包方（盖章）：__________________