厦门分包合同范例

厦门分包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（分包方）：_________________________

乙方（总包方）：_________________________

鉴于甲方（分包方）具备一定的施工资质，愿意接受乙方（总包方）委托，按照本合同约定，在约定的期限内，完成约定的工程内容；乙方（总包方）愿意接受甲方（分包方）的施工，并按照本合同约定支付分包工程款项。双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________________________

2.工程地点：_________________________

3.工程内容：_________________________

4.工程规模：_________________________

5.工程工期：_________________________

二、工程款项及支付方式

1.分包工程总款项：人民币______元整（大写：_______________________）。

2.支付方式：按工程进度支付，具体支付比例和节点如下：

（1）开工前支付_____%；

（2）工程进度达_____%时支付_____%；

（3）工程进度达_____%时支付_____%；

（4）工程进度达_____%时支付_____%；

（5）工程验收合格后支付_____%；

（6）保修期满后支付_____%。

三、工程进度及验收

1.甲方（分包方）应按照约定的工期完成工程，并在工程进度达到约定的节点时，通知乙方（总包方）进行验收。

2.乙方（总包方）应在收到甲方（分包方）验收通知后的_______日内进行验收，验收合格后支付相应款项。

3.如因甲方（分包方）原因导致工程进度滞后，每延误一日，甲方（分包方）应向乙方（总包方）支付_____%的违约金。

四、工程质量及保修

1.甲方（分包方）应按照国家相关质量标准及约定要求，确保工程质量符合规定。

2.工程保修期为_______年，自工程验收合格之日起计算。

五、合同解除及违约责任

1.双方协商一致，可解除本合同。

2.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式_______份，双方各执_______份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.甲方（分包方）资质证明文件；

2.乙方（总包方）资质证明文件；

3.工程图纸及有关技术资料；

4.本合同签订地人民法院的管辖权证明文件。

甲方（分包方）签字（或盖章）：_______________________

乙方（总包方）签字（或盖章）：_______________________

签订日期：_________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（分包方）：_________________________

乙方（总包方）：_________________________

丙方（第三方）：_________________________

鉴于甲方（分包方）具备施工资质，乙方（总包方）需委托甲方进行工程分包，为提高工程质量和效率，丙方（第三方）作为专业技术支持，三方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________________________

2.工程地点：_________________________

3.工程内容：_________________________

4.工程规模：_________________________

5.工程工期：_________________________

二、丙方（第三方）职责及权利

1.丙方（第三方）负责提供专业技术支持，包括但不限于方案设计、施工技术指导、质量监控等。

2.丙方（第三方）有权对甲方的施工过程进行监督检查，并提出整改意见。

3.丙方（第三方）享有甲方按照约定支付的技术支持费用。

三、甲方（分包方）权益及义务

1.甲方享有按照约定完成工程并获得工程款的权益。

2.甲方应确保施工质量符合国家相关标准，并承担由此产生的法律责任。

3.甲方有权要求乙方按照约定支付工程款。

4.甲方应按照丙方（第三方）的要求进行施工，确保工程质量。

四、乙方（总包方）责任及义务

1.乙方负责按照合同约定支付工程款。

2.乙方应确保丙方（第三方）提供的专业技术支持得以落实，并承担由此产生的费用。

3.乙方应协助甲方解决施工过程中遇到的问题，保障工程顺利进行。

五、违约责任

1.如丙方（第三方）未能按照约定提供专业技术支持，导致工程质量问题，由丙方（第三方）承担全部责任。

2.如甲方（分包方）未能按照约定完成工程，导致工程延误或质量问题，甲方（分包方）应承担全部责任。

3.如乙方（总包方）未能按照约定支付工程款，应向甲方（分包方）支付_____%的违约金。

六、保密条款

1.三方对本合同内容及其履行过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本合同终止后，保密义务依然有效。

七、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

2.本合同一式_______份，三方各执_______份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.丙方（第三方）资质证明文件；

2.工程图纸及有关技术资料；

3.本合同签订地人民法院的管辖权证明文件。

本合同中，甲方（分包方）作为主导方，享有完成工程、获得工程款及要求乙方支付工程款的权益。丙方（第三方）作为专业技术支持，为甲方提供技术支持，确保工程质量。乙方（总包方）负责支付工程款，确保丙方（第三方）提供的技术支持得以落实。本合同的订立，旨在明确各方责任，保障甲方的权益，提高工程质量和效率，实现工程项目的顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（总包方）：_________________________

甲方（分包方）：_________________________

丙方（第三方）：_________________________

鉴于乙方（总包方）具备项目管理和工程总承包能力，甲方（分包方）愿意接受乙方委托，进行特定工程项目的分包。为充分发挥丙方（第三方）的技术优势，提高工程质量，确保项目顺利进行，三方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________________________

2.工程地点：_________________________

3.工程内容：_________________________

4.工程规模：_________________________

5.工程工期：_________________________

二、丙方（第三方）职责及权利

1.丙方（第三方）负责提供工程所需的专业技术支持，包括但不限于设计审核、施工监理、材料检测等。

2.丙方（第三方）有权对甲方的施工过程进行监督，并提出整改要求。

3.丙方（第三方）享有根据合同约定获得的服务费用。

三、乙方（总包方）权益及义务

1.乙方享有按照合同约定对工程进行总体管理和监督的权利。

2.乙方有权要求甲方按照约定的质量和进度完成工程。

3.乙方有权要求丙方（第三方）提供必要的技术支持，并支付相应费用。

4.乙方应确保工程项目的顺利进行，并承担由此产生的费用。

四、甲方（分包方）责任及义务

1.甲方应按照合同约定，在指定的时间内完成工程，并保证工程质量。

2.甲方应接受丙方（第三方）的监督和指导，及时进行整改。

3.甲方应按期向乙方支付工程款项，并承担因自身原因导致的延误或质量问题。

五、违约责任

1.如甲方（分包方）未能按时完成工程或工程质量不达标，应向乙方（总包方）支付_____%的违约金。

2.如丙方（第三方）未能提供满意的技术支持，导致工程质量问题，应向乙方（总包方）承担相应责任。

3.如乙方（总包方）未能按照约定支付工程款项，应向甲方（分包方）支付_____%的违约金。

六、保密条款

1.三方对本合同内容及其履行过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本合同终止后，保密义务依然有效。

七、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

2.本合同一式_______份，三方各执_______份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.丙方（第三方）资质证明文件；

2.工程图纸及有关技术