工程执行计划确认合同

工程执行计划确认合同编号：__________

甲方：XX建筑工程有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

乙方：XX房地产开发有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

鉴于甲方承接了乙方位于XX省XX市XX区XX路XX号的房地产开发项目，为明确双方在项目执行过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同。

本合同旨在明确工程执行计划的确认，确保工程按期、按质、按量完成，实现双方合作共赢。甲方承诺按照合同约定，按时、按质完成工程，乙方承诺按时支付工程款项。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方应按照合同约定的工程执行计划，组织施工，确保工程进度和质量。

2.甲方应遵守国家有关法律法规，遵守施工现场的各项规章制度，确保施工安全。

3.甲方应按照乙方要求，及时提供施工图纸、技术资料和相关文件。

4.甲方应确保施工过程中使用的材料、设备符合国家相关标准和规范。

5.甲方应按照合同约定，对施工过程中的质量问题负责整改，直至满足乙方要求。

6.甲方应按照合同约定，向乙方提供施工过程中的进度报告和工程结算报告。

7.甲方应按照合同约定，在工程完工后，及时向乙方提交工程验收申请。

乙方责任和义务：

1.乙方应按照合同约定，按时支付工程进度款和竣工结算款。

2.乙方应按照合同约定，负责工程验收，并确保验收合格。

3.乙方应按照合同约定，提供必要的施工场地和施工条件，确保施工顺利进行。

4.乙方应按照合同约定，对施工过程中的设计变更和工程增减部分进行审核和确认。

5.乙方应按照合同约定，对施工过程中的质量问题提出整改要求，并监督整改落实。

6.乙方应按照合同约定，对施工过程中的违约行为提出书面通知，并要求甲方整改。

7.乙方应按照合同约定，在工程完工后，对甲方提交的工程验收申请进行审核，并在规定时间内完成验收。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款项。

2.甲方有权要求乙方对施工过程中的质量问题进行整改。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸和技术资料。

4.乙方有权要求甲方按照合同约定完成工程，确保工程质量和进度。

5.双方均有权要求对方按照合同约定履行合同义务，承担违约责任。

双方义务：

1.双方应按照合同约定，全面履行合同义务。

2.双方应按照合同约定，及时解决合同履行过程中出现的争议。

3.双方应遵守合同约定，不得擅自变更合同内容。

4.双方应保持诚信，不得隐瞒或提供虚假信息。

5.双方应妥善保管合同文本和相关资料，确保合同的有效性。

合同金额与支付方式：

本合同总金额为人民币叁仟万元整（￥300,000,000.00），具体金额以合同签订当日中国人民银行公布的汇率折算。

支付方式如下：

1.预付款：合同签订后五个工作日内，乙方应向甲方支付合同总金额的10%作为预付款，即人民币叁佰万元整（￥30,000,000.00）。

2.进度款：工程进度达到合同约定节点时，甲方应根据实际完成工程量和合同约定的付款比例向乙方支付进度款。具体付款比例及节点如下：

-工程完成10%时，支付合同总金额的20%；

-工程完成30%时，支付合同总金额的30%；

-工程完成50%时，支付合同总金额的40%；

-工程完成70%时，支付合同总金额的50%；

-工程完成90%时，支付合同总金额的60%；

-工程完工并通过验收后，支付合同总金额的10%作为质保金。

3.结算款：工程验收合格并提交竣工结算报告后，乙方应在收到甲方提交的结算报告及相关资料后三十个工作日内，支付剩余的合同金额。

4.额外费用：因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致工程成本增加的，双方应按照实际发生费用和合同约定的计价方法进行结算，并在结算款中予以支付。

5.付款条件：甲方支付进度款和结算款时，应提交符合合同约定的发票、工程量清单、验收报告等相关文件。

6.逾期付款：若乙方未按合同约定时间支付款项，甲方有权要求乙方支付逾期付款利息，并有权根据实际情况采取法律措施。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约责任：

-甲方未按合同约定时间完成工程，每延迟一日，应向乙方支付合同总金额的0.1%作为违约金。

-甲方提供的材料或设备不符合约定标准，导致工程无法正常进行或质量不合格，甲方应承担全部责任，包括返工、修复费用及乙方因此遭受的损失。

-甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付未付款项的0.1%作为滞纳金。

2.乙方违约责任：

-乙方未按合同约定支付进度款或结算款，每逾期一日，应向甲方支付未付款项的0.1%作为滞纳金。

-乙方未按时完成工程验收，每延迟一日，应向甲方支付合同总金额的0.05%作为违约金。

-乙方因自身原因导致工程停工或延期，应承担全部责任，包括赔偿甲方因此遭受的损失。

二、争议解决

1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议，协商不成时，可按下列方式解决：

-诉讼：任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

-仲裁：双方同意将争议提交至中国XX仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

2.争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续履行合同约定的其他义务。

3.争议解决期间，若因争议导致合同无法履行，双方应承担相应的责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

4.适用的法律：本合同适用中华人民共和国法律。

5.管辖法院：本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。

附则：

第一条生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同自生效之日起，对双方具有法律约束力。

第二条合同有效期

本合同的有效期为自合同生效之日起至工程验收合格并支付结算款之日止。

第三条变更

1.本合同的任何变更，必须以书面形式由双方共同签署，并经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）后方可生效。

2.任何未经双方同意的变更，均视为无效，对双方不具有约束力。

第四条终止条款

1.合同在以下情形下可提前终止：

-双方协商一致，并签署书面终止协议；

-一方严重违约，另一方有权通知违约方终止合同；

-因不可抗力导致合同无法履行，经双方确认后可终止合同；

-法律法规或政策变化导致合同无法继续履行，经双方确认后可终止合同。

2.合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定，完成剩余工程的验收、结算和交付工作。

第五条合同解除

1.本合同在履行过程中，如发生以下情形之一，任何一方均有权解除合同：

-对方严重违约，经通知后仍未纠正；

-因不可抗力导致合同无法履行；

-法律法规或政策变化导致合同无法继续履行。

2.合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定，完成剩余工程的验收、结算和交付工作。

第六条通知

1.本合同涉及的通知应以书面形式发送，发送至对方在合同中指定的地址。

2.通知自发送之日起，若以快递方式发送，则自快递公司确认签收之日起生效；若以电子邮件方式发送，则自发送成功之日起生效。

第七条其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

附件：

1.需求文档：详细列明乙方对工程项目的各项需求，包括功能要求、性能指标、使用环境等。

2.设计方案：包括但不限于建筑方案、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计等。

3.技术规格：明确工程所需的材料、设备的技术参数、质量标准等。

4.工程量清单：详细列明工程项目的各个分项工程量，为工程款的支付提供依据。

5.施工图纸：包括建筑图纸、结构图纸、设备安装图纸等，用于指导施工。

6.材料设备采购合同：如甲方自行采购材料设备，应提供与供应商签订的采购合同副本。

7.施工合同：甲方与施工单位签订的施工合同副本，明确施工单位的责任和义务。

8.质量保证书：由材料供应商、设备供应商或施工单位出具的，保证材料、设备或施工质量的书证。

9.安全生产许可证：施工单位持有的安全生产许可证复印件，证明其具备安全生产条件。

10.相关证件复印件：包括但不限于甲方营业执照、资质证书、安全生产许可证等。

11.其他相关文件：双方认为对合同履行有重要意义的其他文件。所有