农村场房施工合同范本

农村场房施工合同范本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

鉴于甲方拥有位于__________的农村场房建设地块，并愿意委托乙方进行该地块的场房施工建设，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________农村场房建设工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于地基基础、主体结构、屋面、门窗、室内外装修等。

二、工程工期

2.1工程总工期为__________个月。

2.2乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段施工任务。

三、工程质量

3.1乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。

3.2工程验收合格标准：__________

四、工程款项

4.1工程款总额为人民币__________元。

4.2工程款支付方式：

（1）开工前支付__________元，作为预付款；

（2）每完成__________比例的工程量后，支付__________元；

（3）工程验收合格后支付__________元；

（4）保修期满后支付__________元。

4.3乙方应提供合法有效的税务发票。

五、工程变更及签证

5.1因设计变更、施工条件变化等原因导致工程量增加或减少时，双方应协商一致，签订书面变更协议。

5.2任何变更均需甲方、乙方及设计单位三方共同签署签证。

六、工程验收

6.1工程验收分为分项验收和竣工验收。

6.2分项验收应在工程完成后及时进行，验收合格后方可进行下一阶段施工。

6.3工程验收合格后，双方应在__________个工作日内办理竣工验收手续。

七、保修期

7.1乙方在保修期内对工程质量承担保修责任。

7.2保修期为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。

八、违约责任

8.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

8.2违约金按__________比例计算，最高不超过__________元。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

9.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.设计图纸及施工图

3.工程预算书

4.甲方、乙方营业执照副本复印件

5.甲方、乙方法定代表人身份证复印件

6.其他与本合同有关的文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

第三方（以下简称“丙方”）：__________

鉴于甲方拥有位于__________的农村场房建设地块，为保障工程质量和施工进度，甲方决定引入丙方作为项目管理方，共同推进该地块的场房施工建设。甲乙双方及丙方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________农村场房建设工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于地基基础、主体结构、屋面、门窗、室内外装修等。

二、丙方职责与权利

2.1丙方负责工程项目的全过程管理，包括但不限于工程设计、施工、验收等。

2.2丙方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督，并提出整改意见。

2.3丙方有权要求乙方按期提交工程进度报告和工程量清单，并对其进行审核。

2.4丙方有权根据工程进度和实际完成情况，提出工程变更和签证。

三、工程工期

3.1工程总工期为__________个月。

3.2乙方应严格按照丙方的要求，确保工程按期完成。

3.3甲方有权要求丙方在工程工期延误的情况下，采取有效措施加快工程进度。

四、工程质量

4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。

4.2丙方有权对工程质量进行监督，并提出整改意见。乙方应在接到整改意见后__________个工作日内完成整改。

4.3工程验收合格标准：__________

五、工程款项

5.1工程款总额为人民币__________元。

5.2工程款支付方式：

（1）开工前支付__________元，作为预付款；

（2）每完成__________比例的工程量后，支付__________元；

（3）工程验收合格后支付__________元；

（4）保修期满后支付__________元。

六、甲方的权益

6.1甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督，并提出整改意见。

6.2甲方有权要求丙方在工程进度延误、质量不合格或安全风险较大时，采取措施予以纠正。

6.3甲方有权要求乙方提供合法有效的税务发票。

6.4甲方有权在乙方违约的情况下，要求丙方协助解决。

七、乙方的违约及限制条款

7.1乙方如未按期完成工程，每延误一天，应向甲方支付__________元的违约金。

7.2乙方如未按约定标准进行施工，导致工程质量不合格，应承担全部责任，并赔偿甲方损失。

7.3乙方如未按期提交工程进度报告和工程量清单，每延误一天，应向丙方支付__________元的违约金。

7.4乙方不得擅自改变工程设计和施工方案，如需变更，应经甲方和丙方同意。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同一式__________份，甲乙双方及丙方各执__________份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.设计图纸及施工图

3.工程预算书

4.甲方、乙方、丙方营业执照副本复印件

5.甲方、乙方、丙方法定代表人身份证复印件

6.其他与本合同有关的文件

第三方介入的意义和目的在于：

1.提高工程管理水平，确保工程质量和进度。

2.加强对施工方的监督，降低甲方风险。

3.优化资源配置，提高工程效益。

甲方为主导的目的和意义在于：

1.保障甲方权益，确保工程顺利进行。

2.提高工程质量，为甲方创造更大的经济效益。

3.加强对施工方的管理，降低工程风险。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

第三方（以下简称“丙方”）：__________

鉴于乙方具备丰富的农村场房施工经验，甲方希望乙方承担__________农村场房建设工程的施工任务。为提高施工效率和质量，甲方决定引入丙方作为监理单位，对施工过程进行监督管理。甲乙双方及丙方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________农村场房建设工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于地基基础、主体结构、屋面、门窗、室内外装修等。

二、丙方职责与权利

2.1丙方负责对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督管理。

2.2丙方有权要求乙方按照工程设计图纸和施工规范进行施工。

2.3丙方有权对乙方提交的施工方案、进度计划、质量检测报告等进行审核。

2.4丙方有权对施工过程中发现的问题提出整改意见，并要求乙方及时整改。

三、工程工期

3.1工程总工期为__________个月。

3.2乙方应严格按照工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。

3.3丙方有权对工程进度进行监督，如发现工期延误，有权要求乙方采取措施加快进度。

四、工程质量

4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。

4.2丙方有权对工程质量进行监督，并提出整改意见。乙方应在接到整改意见后__________个工作日内完成整改。

4.3工程验收合格标准：__________

五、工程款项

5.1工程款总额为人民币__________元。

5.2工程款支付方式：

（1）开工前支付__________元，作为预付款；

（2）每完成__________比例的工程量后，支付__________元；

（3）工程验收合格后支付__________元；

（4）保修期满后支付__________元。

六、乙方的权益

6.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。

6.2乙方有权要求丙方在施工过程中提供必要的支持和协助。

6.3乙方有权要求甲方在工程变更或签证时，及时提供相关资料。

6.4乙方有权在工程验收合格后，要求甲方支付剩余工程款项。

七、甲方的违约及限制条款

7.1甲方如未按期支付工程款项，每延误一天，应向乙方支付__________元的违约金。

7.2甲方如未按约定提供工程变更或签证，导致乙方施工进度延误，应承担相应责任。

7.3甲方如未按约定提供施工图纸和施工规范，导致乙方施工质量不合格，应承担全部责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同一式__________份，甲乙双方及丙方各执__________份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.设计图纸及施工图

3.工程预算书

4.甲方、乙方、丙方营业执照副本复印件

5.甲方