建设施工合同样本

第第页合同编号:________建设施工合同样本甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同（以下简称“合同”）由以下主体签订：甲方：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]地址：[甲方地址]乙方：[乙方全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]地址：[乙方地址]合同目的：甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方在[项目名称]的建设施工项目（以下简称“工程”）达成以下协议，具体内容如下：乙方负责按照甲方要求，在规定的时间内完成工程的施工任务，确保工程质量、安全、进度及环境保护等方面符合国家相关法律法规和行业标准。甲方负责施工所需的场地、材料、设备等，并按时支付工程款项。二、价格、支付方式1.合同总价：本合同工程总价为人民币[总价金额]元，包含但不限于人工、材料、设备、运输、税费等一切费用。2.工程款支付方式：a.预付款：合同签订后[预付款比例]%的工程款作为预付款，乙方在收到甲方支付后[预付款支付时间]内完成施工准备工作。b.进度款：工程按实际完成进度分段支付，每完成[进度节点比例]的工程量后，甲方应支付相应比例的工程款，具体节点及比例由双方另行协商确定。c.结算款：工程完工并验收合格后，甲方应在[验收合格后支付时间]内支付结算款，结算款金额为合同总价减去已支付工程款及预留的质量保证金。3.质量保证金：合同总价中预留[质量保证金比例]%作为质量保证金，在工程验收合格后无质量问题发生，甲方无权扣除。如发生质量问题，按合同约定进行处理。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全标准完成施工任务。b.甲方应按时支付工程款，不得无故拖延或拖欠。c.甲方负责施工所需的场地、材料、设备等，并保证其符合国家相关标准和要求。d.甲方应配合乙方进行施工，包括必要的施工条件，如施工通道、水电供应等。e.甲方应在工程完工后进行验收，并对乙方提交的验收资料进行审核。2.乙方权利与义务：a.乙方应按照甲方要求，在约定的时间内完成施工任务，确保工程质量、安全、进度。b.乙方应按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量和安全。c.乙方应合理使用材料、设备，不得浪费，并保证施工过程中不损害甲方利益。d.乙方应在施工过程中接受甲方监督，对甲方提出的合理要求及时整改。e.乙方应保证施工过程中遵守环境保护规定，减少对周围环境的影响。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所施工的工程必须符合国家有关质量标准，确保工程质量达到设计要求和合同约定。b.乙方应使用合格的材料和设备，并在施工过程中进行严格的质量控制。c.工程完工后，乙方应完整的施工记录和质量保证书，确保甲方和第三方在工程使用过程中的合法权益。d.在工程保修期内，如因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应无偿进行维修或更换。2.服务承诺：a.乙方在施工过程中应必要的技术指导和咨询服务，确保施工顺利进行。b.乙方应按照甲方要求，及时解决施工过程中出现的问题，确保工程进度不受影响。c.乙方应配合甲方进行工程验收，并对验收过程中发现的问题进行整改。d.乙方应遵守国家有关环境保护法规，确保施工过程中不对环境造成污染。五、履行与变更1.履行a.双方应严格按照合同约定的时间、质量、安全等要求履行各自义务。b.甲方应按时施工所需材料、设备等，乙方应按时完成施工任务。c.双方应定期召开工程协调会，共同解决施工过程中出现的问题。d.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。2.变更a.合同履行过程中，如因不可抗力或其他非双方责任原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，并签订补充协议。b.变更内容应包括但不限于工程范围、工期、价格、质量标准等。c.任何变更均应以书面形式通知对方，并经双方签字确认后生效。d.因变更导致的费用增加或工期延长，双方应根据实际情况协商解决。六、保密条款1.双方在本合同履行过程中所获取的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均属于保密信息。2.双方对本合同内容以及履行过程中所知悉的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。3.保密义务在合同终止后仍然有效，双方应继续对保密信息保密，直至该信息已经公开或成为行业通用信息。4.在以下情况下，双方可以披露保密信息：a.法律法规或政府机关要求披露；b.为履行合同义务或保护自身合法权益；c.在获得对方书面同意的情况下。5.违反保密义务的一方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。3.诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院另有判决。4.在诉讼期间，如因争议导致工程延期，双方应根据实际情况协商解决工期顺延问题。5.争议解决过程中，双方应遵守诚实信用原则，不得滥用诉讼权利。6.任何一方不得因争议而采取影响对方正常经营活动的行为，包括但不限于停工、拒绝付款等。7.争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。八、其它条款1.合同解除：如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。2.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同自动终止。3.合同份数：本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。4.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，附件包括但不限于工程图纸、技术规范、验收标准等。5.法律适用：本合同的解释、履行、变更、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。7.通知：除非另有约定，任何通知应以书面形式发送至对方指定的地址，视为已送达。8.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均应以书面形式并由