住宅硬装服务合同范例

住宅硬装服务合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：__________

乙方（以下简称“卖方”）：__________

鉴于：

1.买方有意购买卖方提供的住宅硬装服务；

2.乙方同意向甲方提供住宅硬装服务；

3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方根据甲方提供的住宅硬装需求，提供以下服务：

（1）设计服务：包括但不限于空间布局、功能分区、风格定位、材料选择等；

（2）施工服务：包括但不限于水电改造、墙面处理、地板铺设、橱柜安装等；

（3）材料供应：乙方负责提供合同约定的硬装材料，包括但不限于瓷砖、地板、橱柜、洁具等；

（4）售后服务：乙方提供合同约定的售后服务，包括但不限于保修期内维修、维护等。

二、服务期限

2.1本合同服务期限自乙方开始施工之日起至工程竣工验收合格之日止。

三、服务费用及支付方式

3.1本合同服务费用总额为人民币__________元（大写：______________________）。

3.2甲方应按以下时间节点支付乙方服务费用：

（1）签订本合同后，甲方支付合同总额的30%作为预付款；

（2）乙方提交设计方案并经甲方确认后，甲方支付合同总额的30%；

（3）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总额的30%；

（4）乙方提供售后服务期间，甲方支付合同总额的10%。

四、质量要求及验收标准

4.1乙方提供的服务应符合国家相关质量标准和行业规范。

4.2甲方在工程完工后对乙方提供的服务进行验收，验收合格后支付工程款项。

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）未按时支付服务费用的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付服务费用的__________%；

（2）未按时验收的，应承担相应的责任。

5.2乙方违约责任：

（1）未按时完成工程项目的，应向甲方支付违约金，违约金为逾期服务天数乘以__________元/天；

（2）未按约定提供材料或服务的，应承担相应的责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.1附件：

（1）住宅硬装设计方案；

（2）材料清单及价格；

（3）施工进度表；

（4）验收标准。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

丙方（以下简称“监理方”）：__________

鉴于：

1.业主为新建住宅的业主，需要承包方提供住宅硬装服务；

2.监理方愿意接受业主委托，对承包方的施工过程进行全程监督；

3.为了明确各方的权利义务，确保工程质量，双方经协商一致，达成如下协议：

一、服务内容

1.1承包方根据业主提供的住宅硬装需求，提供以下服务：

（1）设计服务：包括但不限于空间布局、功能分区、风格定位、材料选择等；

（2）施工服务：包括但不限于水电改造、墙面处理、地板铺设、橱柜安装等；

（3）材料供应：承包方负责提供合同约定的硬装材料，包括但不限于瓷砖、地板、橱柜、洁具等；

（4）售后服务：承包方提供合同约定的售后服务，包括但不限于保修期内维修、维护等。

二、监理方责任与权利

2.1监理方对承包方的施工过程进行全程监督，包括但不限于：

（1）对施工图纸的审核；

（2）对施工进度、质量的检查；

（3）对施工过程中的安全、环保、节能等方面的监督；

（4）对施工过程中出现的质量、安全问题的整改。

2.2监理方权利：

（1）对承包方的施工质量、进度、安全等方面进行监督；

（2）对不符合规范要求的施工提出整改意见；

（3）对施工过程中的安全事故进行调查处理；

（4）对施工过程中的环保、节能等方面进行监督。

三、业主权利与义务

3.1业主权利：

（1）对施工过程、施工质量、施工进度进行监督；

（2）对不符合规范要求的施工提出整改意见；

（3）对承包方和监理方进行考核，考核不合格的可以要求更换；

（4）对工程进行验收，验收合格后支付工程款项。

3.2业主义务：

（1）向承包方提供准确的设计图纸、材料清单等；

（2）按时支付工程款项；

（3）配合监理方进行施工监督；

（4）在工程完工后，对工程进行验收。

四、承包方责任与义务

4.1承包方责任：

（1）按照设计图纸和规范要求进行施工；

（2）确保施工质量，达到合同约定的标准；

（3）按时完成施工任务；

（4）提供合同约定的售后服务。

4.2承包方义务：

（1）按照合同约定的时间节点提交施工图纸、施工进度表等；

（2）按照监理方的监督要求进行施工；

（3）对业主的合理要求给予配合；

（4）在工程完工后，对工程进行自检，确保工程质量。

五、违约责任

5.1承包方违约责任：

（1）未按时完成施工任务的，应向业主支付违约金，违约金为每日__________元；

（2）施工质量不符合合同约定的，应进行整改，并承担由此产生的费用；

（3）未经业主同意，擅自更换材料或设计方案的，应承担相应的责任。

5.2监理方违约责任：

（1）未履行监督职责，导致工程质量、安全问题的，应承担相应的责任；

（2）故意隐瞒工程质量、安全问题，导致业主损失的，应承担赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，可由三方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

八、第三方介入的意义和目的

8.1第三方介入的意义在于：

（1）保障业主权益，提高施工质量；

（2）确保工程进度，降低风险；

（3）提高施工效率，降低成本。

8.2甲方为主导的目的和意义在于：

（1）确保工程质量，满足业主需求；

（2）加强对工程的管理，提高施工效率；

（3）维护自身合法权益，降低风险。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“开发商”）：__________

乙方（以下简称“施工单位”）：__________

丙方（以下简称“监理单位”）：__________

鉴于：

1.开发商拟开发一住宅项目，需要施工单位进行住宅硬装施工；

2.监理单位愿意接受开发商委托，对施工单位的施工过程进行全程监理；

3.为了明确各方的权利义务，确保工程质量，双方经协商一致，达成如下协议：

一、服务内容

1.1施工单位根据开发商提供的住宅硬装需求，提供以下服务：

（1）按照设计图纸和规范要求进行施工；

（2）负责材料采购、施工组织、现场管理等工作；

（3）确保施工质量，达到合同约定的标准；

（4）按时完成施工任务。

二、监理单位责任与权利

2.1监理单位对施工单位的施工过程进行全程监理，包括但不限于：

（1）对施工图纸的审核；

（2）对施工进度、质量的检查；

（3）对施工过程中的安全、环保、节能等方面的监督；

（4）对施工过程中出现的质量、安全问题的整改。

2.2监理单位权利：

（1）对施工单位的施工质量、进度、安全等方面进行监督；

（2）对不符合规范要求的施工提出整改意见；

（3）对施工过程中的安全事故进行调查处理；

（4）对施工过程中的环保、节能等方面进行监督。

三、开发商权利与义务

3.1开发商权利：

（1）对施工单位的施工质量、进度、安全等方面进行监督；

（2）对监理单位的监理工作进行监督；

（3）对施工过程中出现的质量、安全问题提出整改要求；

（4）在工程完工后，对工程进行验收。

3.2开发商义务：

（1）向施工单位提供准确的设计图纸、材料清单等；

（2）按时支付工程款项；

（3）配合监理单位进行施工监理；

（4）在工程完工后，对工程进行验收。

四、施工单位责任与义务

4.1施工单位责任：

（1）按照设计图纸和规范要求进行施工；

（2）确保施工质量，达到合同约定的标准；

（3）按时完成施工任务；

（4）提供合同约定的售后服务。

4.2施工单位义务：

（1）按照合同约定的时间节点提交施工图纸、施工进度表等；

（2）按照监理单位的监理要求进行施工；

（3）对开发商的合理要求给予配合；

（4）在工程完工后，对工程进行自检，确保工程质量。

五、违约责任

5.1开发商违约责任：

（1）未按时支付工程款项的，应向施工单位支付违约金，违约金为逾期付款金额的__________%；

（2）未按时验收的，应承担相应的责任。

5.2施工单位违约责任：

（1）未按时完成施工任务的，应向开发商支付违约金，违约金为每日__________元；

（2）施工质量不符合合同约定的，应进行整改，并承担由此产生的费用；

（3）未经开发商同意，擅自更换材料或设计方案的，应承担相应的责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，可由三方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

八、乙方为主导的目的和意义

8.