园林绿化施工承包协议书7篇

园林绿化施工承包协议书7篇篇1发包方（甲方）：[甲方名称]承包方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：[工程造价]第二条承包方式及范围1.承包方式：本工程采取包工包料的方式进行承包。2.承包范围：乙方负责种植花草树木、搭建花架、铺设草坪等绿化工作。具体范围包括：（1）种植乔木、灌木、花卉等植物；（2）搭建室内花架、室外花架；（3）铺设草坪、草皮等；（4）其他绿化相关的工作。第三条工程期限1.本工程计划开工日期为[开工日期]，计划竣工日期为[竣工日期]。2.乙方应在计划开工日期前提交详细的施工进度计划，并严格按照施工进度计划执行。如有必要，双方可以根据实际情况调整施工进度计划。第四条工程质量与验收1.乙方必须严格按照国家有关园林绿化的施工规范和技术要求施工，确保工程质量达到优良标准。2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。乙方应积极配合，并按照甲方要求进行整改。3.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方在收到申请后，应在合理时间内组织验收。验收过程中，甲方有权要求乙方对不合格部分进行整改。4.竣工验收时，乙方应提供完整的施工记录、技术资料和验收报告等相关文件。甲方在验收过程中，应认真审核相关文件，确保工程质量符合合同约定。第五条工程价款与支付1.本工程总造价为[工程造价]。具体金额以实际结算为准。2.甲方应在合同签订后[支付比例]的预付款。剩余款项应在竣工验收合格后[支付比例]内支付完毕。具体支付时间和金额以实际结算为准。3.乙方在收到款项后，应向甲方提供正式的发票和收据等相关凭证。甲方在收到凭证后，应及时进行财务处理。4.如因甲方原因导致款项支付延迟，乙方有权要求甲方支付相应的利息损失。具体利率和计算方式由双方协商确定。第六条违约责任及赔偿1.如因乙方原因在施工过程中出现质量问题或施工延误，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或解除合同。由此造成的损失由乙方承担。2.如因甲方原因在施工过程中出现付款延迟或合同变更等问题，甲方应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付相应的利息损失或进行合同变更。由此造成的损失由甲方承担。3.在合同履行过程中，如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决。由此造成的损失由双方共同承担。第七条合同变更与解除1.在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容或解除合同的，双方应友好协商解决。变更合同内容时应签订补充协议，明确变更内容和生效时间等相关事宜。解除合同时应签订解除协议，明确解除原因和生效时间等相关事宜。同时，双方应妥善处理好相关事宜，确保合同变更或解除不会对双方造成不必要的损失和纠纷。2.合同变更或解除后，双方应遵守诚信原则，履行好已签订合同的义务和责任。同时，双方应积极配合，协助对方处理合同变更或解除后的相关事宜。篇2发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程内容：_________第二条工期及交付方式1.乙方应在合同签订后尽快安排施工，工期为合同签订后_________天内完成。2.交付方式：_________第三条工程质量与验收1.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求施工，确保工程质量。2.乙方施工完成后，应及时向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后尽快安排验收。3.验收标准和方法：_________4.验收时如发现不符合施工要求或质量不合格的，甲方有权要求乙方返工或整改。第四条工程造价与支付1.工程总造价为人民币_________元整（大写：_________元整）。2.支付方式：_________3.乙方在收到款项后，应向甲方出具正式发票。第五条甲方责任与义务1.甲方应按时向乙方支付款项。2.甲方应提供必要的施工条件和协助。3.甲方应确保施工场地的安全。4.甲方应及时向乙方反馈施工情况。第六条乙方责任与义务1.乙方应按时完成施工任务。2.乙方应确保施工质量符合甲方要求。3.乙方应合理使用施工场地的设施和设备。4.乙方应遵守施工场地的安全规定。5.乙方应按时向甲方提交验收申请。6.乙方在合同终止后，应将所有未使用的材料和设备清离现场。篇3发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本协议书，共同遵守。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程范围：_________4.工程内容：_________二、工期及进度要求1.承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。2.承包方必须编制施工进度计划，并报发包方审批。承包方必须按发包方审批后的施工进度计划组织施工，并接受发包方的检查监督。3.如因承包方原因造成工期延误，承包方应承担由此造成的发包方的全部损失。三、质量与保修1.承包方必须确保施工质量符合本合同约定的标准。如因承包方原因造成施工质量不合格，承包方应承担全部责任，并赔偿由此给发包方造成的全部损失。2.承包方应提供保修服务，保修期为一年。在保修期内，如因承包方原因造成工程质量问题，承包方应负责无偿维修。四、价款与支付方式1.本工程总造价为人民币_________元。2.发包方应在签订合同后支付工程总造价的30%作为预付款。承包方在收到预付款后应开具发票。3.承包方应按施工进度计划完成施工任务，并提交工程量清单和结算报告。发包方应在收到结算报告后7个工作日内完成审核并支付进度款。如因发包方原因造成支付延误，发包方应承担由此造成的承包方的全部损失。4.竣工验收后，承包方应提交最终结算报告。发包方应在收到最终结算报告后7个工作日内完成审核并支付尾款。如因发包方原因造成支付延误，发包方应承担由此造成的承包方的全部损失。5.本工程严禁包死价和任意变更施工图及增加工程量。若需调整合同价款，需经双方协商一致后书面同意。五、双方的权利和义务1.发包方的权利和义务：（1）发包方有权对承包方的施工进行监督、检查，并提出改进意见。承包方应接受发包方的监督、检查，并改进施工。（2）发包方应按时支付工程款项，确保施工进度顺利进行。如因发包方原因造成支付延误，发包方应承担由此造成的承包方的全部损失。2.承包方的权利和义务：（1）承包方有权获得合同约定的报酬和奖励。如因发包方原因造成支付延误，发包方应承担由此造成的承包方的全部损失。（2）承包方应确保施工质量符合合同约定，并按时提交工程量清单和结算报告。如因承包方原因造成施工质量不合格或提交报告延误，承包方应承担全部责任并赔偿由此给发包方造成的全部损失。（3）承包方应接受发包方的监督、检查，并改进施工。如因承包方原因造成施工问题，承包方应承担全部责任并赔偿由此给发包方造成的全部损失。六、违约责任及赔偿金额的计算方法1.如因发包方原因造成支付延误，发包方应按以下方式向承包方支付违约金：违约金总额为合同总价的10%，每逾期一天支付违约金为合同总价的0.1%。2.如因承包方原因造成施工质量不合格或提交报告延误，承包方应按以下方式向发包方支付违约金：违约金总额为合同总价的10%，每逾期一天支付违约金为合同总价的0.1%。同时，承包方应赔偿由此给发包方造成的全部损失。3.如因不可抗力导致违约，违约方应承担由此给另一方造成的全部损失。但违约方有义务采取一切必要的补救措施以减少损失。4.违约金的支付不影响守约方向违约方主张权利和要求赔偿的权利。违约金的支付不影响合同的继续履行。违约金的支付不能免除违约方的其他违约责任。违约金的支付不能替代守约方的其他补救措施。违约金的支付不能使守约方的权利得到重复补偿。违约金的支付不能使守约方的权利得到优先保障。违约金的支付不能使守约方的权利得到任意扩大或限制。违约金的支付不能使守约方的权利得到违背法律规定的解释或认定。违约金的支付不能使守约方的权利受到侵害或限制。违约金的支付不能使守约方的权利处于不确定状态或受到侵害的危险状态。违约金的支付不能使守约方的权利受到不合理的限制或侵害。违约金的支付不能使守约方的权利受到无法预见的损害或风险。违约金的支付不能使守约方的权利受到不合理的限制或侵害。违约金的支付不能使守约方的权利受到无法预见的损害或风险的影响。违约金的支付不能使守约方的权利受到不合理的限制或侵害的影响篇4发包方（甲方）：__________承包方（乙方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本工程承包协议。一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程范围：__________4.工程造价：__________二、施工要求1.乙方必须按照甲方提供的施工设计图及施工说明进行施工，甲方有权对施工过程进行监督，并对违反施工要求的行为进行制止和纠正。2.乙方在施工过程中应注意保护甲方提供的设备、材料，避免损坏和浪费。如有损坏或浪费，乙方应照价赔偿。3.乙方应保证施工质量，按照甲方要求的施工标准进行施工。如施工质量不符合要求，乙方应负责返工并承担由此造成的全部损失。4.乙方在施工过程中应注意安全操作，遵守安全规定，确保施工人员的人身安全。如因乙方原因导致施工人员受伤或死亡，乙方应承担全部法律责任。三、付款方式1.甲方应在签订合同后支付乙方工程总造价的30%作为预付款。2.乙方按照甲方要求完成施工任务并通过验收后，甲方应支付乙方剩余的款项。具体支付时间根据施工进度和验收情况确定。3.乙方在收款时应提供合法有效的发票或收据，否则甲方有权拒绝付款。四、违约责任1.甲方如未按照合同约定支付款项或提供必要支持和资料，应承担相应的违约责任。2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。3.双方如因违约行为造成对方损失，应承担相应的赔偿责任。五、争议解决方式1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，提供真实有效的证据材料。法院作出的判决结果对双方具有法律约束力。六、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自义务，确保施工任务的顺利完成。2.合同终止：若一方违约导致合同无法继续履行或双方协商一致同意终止合同，本合同可以终止。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，包括但不限于未完成工作的处理、已支付款项的退还等。具体细节应根据实际情况进行协商确定。七、其他事项1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。3.乙方在施工中必须配备安全设施及安全人员，保证安全施工。否则由此引起的安全事故与甲方无关，由乙方自行负责。4.乙方在施工中必须爱护甲方的设备、材料、工具等物品，如有损坏或丢失，必须照价赔偿。同时必须保证施工进度和质量，如因乙方原因造成工期延误或质量问题，由此产生的费用由乙方承担。5.乙方在签订合同时需向甲方提供企业资质证书、营业执照等相关资料，并保证所有施工人员均具备相应的专业技能和资质。在施工过程中，如需变更施工人员或调整施工方案，必须事先得到甲方的同意。6.验收标准和方法：按照甲方提供的施工设计图和施工说明进行验收。验收时，甲乙双方应共同对施工质量、材料使用、安全操作等方面进行检查。验收不合格的，乙方应负责返工并承担由此造成的全部损失。验收合格的，甲方应按时支付款项并办理相关结算手续。篇5发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程内容：_________第二条工程造价及付款方式1.工程造价：_________2.付款方式：_________第三条施工工期1.乙方应在合同签订后7天内进场施工，确保工期按时完成。2.乙方应编制详细的施工进度计划，并报甲方审批。甲方应根据施工进度计划进行监督和管理。3.如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方提出书面申请，经甲方确认后，可相应顺延工期。第四条工程质量及验收标准1.乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。2.甲方应在施工过程中对施工质量和进度进行监督和管理，确保工程质量符合设计要求和验收标准。3.工程竣工验收时，乙方应提供完整的施工资料和验收文件，甲方应组织相关人员进行验收，并签署验收意见。第五条甲方责任与义务1.甲方应确保施工场地的道路畅通、水电供应及通讯畅通等必要施工条件。2.甲方应按时向乙方支付工程款，确保施工进度不受影响。3.甲方应参与工程的竣工验收工作，并对工程质量进行监督和管理。4.甲方应合理使用工程资金，确保资金使用的合法性和合规性。第六条乙方责任与义务1.乙方应确保施工场地的环境卫生和安全，采取有效措施防止施工过程中产生的噪音、粉尘和废弃物对环境造成污染。2.乙方应按时向甲方提交施工进度计划和施工资料，确保甲方了解施工进度和工程质量情况。3.乙方应确保施工人员的安全教育和培训，制定安全施工措施和应急预案，并定期进行演练。4.乙方应合理使用工程资金，确保资金使用的合法性和合规性。第七条违约责任及赔偿标准1.若因乙方原因未能按合同约定完成施工任务，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。2.若因甲方原因未能按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。3.若因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应协商解决。如协商不成，可依法解除合同。4.在施工过程中，如发生安全事故或质量事故，双方应积极配合调查处理。若因乙方原因造成事故损失，乙方应承担赔偿责任；若因甲方原因造成事故损失，甲方应承担赔偿责任。5.双方应严格遵守合同约定和法律法规规定的其他违约责任及赔偿标准。如有违反，违约方应承担相应的法律责任和赔偿责任。篇6发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程内容：_________第二条工期及交付要求1.乙方应在合同签订后尽快安排进场施工，确保施工进度。2.乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，并交付给甲方。3.如因甲方原因造成工期延误，乙方应书面告知甲方，并协商解决。第三条工程质量要求1.乙方应严格按照国家有关园林绿化的施工规范和技术标准施工，确保工程质量。2.乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制。3.甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督，发现问题及时提出并要求乙方整改。第四条工程造价及支付方式1.本工程总造价为人民币_________元整（¥_________），具体价格以预算表为准。2.甲方应在合同签订后支付工程总造价的_________%作为预付款。3.乙方完成施工任务并交付给甲方后，甲方应支付剩余的款项。4.乙方在收到款项后，应出具合法有效的发票。第五条竣工验收及保修期1.乙方完成施工任务后，应书面告知甲方进行竣工验收。2.甲方应在收到乙方的竣工验收申请后尽快安排验收，确保工程质量符合要求。3.乙方在竣工验收合格后，应提供一定期限的保修服务。保修期自竣工验收之日起计，为期_________年。在保修期内，乙方应对工程进行维护、修复等保修工作。第六条违约责任及赔偿标准1.甲方若未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额的千分之五的违约金。2.乙方若未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应向甲方支付合同总金额的千分之五的违约金。同时，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。3.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方应协商解决。如协商不成的，任何一方均可解除合同。但违约方应向另一方支付合同总金额的千分之五的违约金。若因不可抗力因素导致合同无法履行给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决方式及管辖法院因本合同产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为_________人民法院。在诉讼过程中产生的诉讼费用及律师费用均由败诉方承担。胜诉方有权要求败诉方赔偿其因此产生的全部损失。如双方均未提起上诉的，则一审法院作出的判决即为终审判决。判决生效之日起10个工作日内败诉方未履行义务的，胜诉方可向一审法院申请强制执行。在强制执行过程中产生的全部费用均由败诉方承担。胜诉方有权要求败诉方赔偿其因此产生的全部损失。篇7发包方（甲方）：__________承包方（乙方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本合同。一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程范围：__________4.工程内容：__________二、合同工期1.开工日期：__________2.竣工日期：__________3.合同工期：__________天。三、合同价款1.本合同价款为人民币：__________元。2.支付方式：__________。四、工程质量及验收标准1.工程质量必须达到国家及行业规定的验收标准。2.验收方法：__________。3.验收时间：__________。五、施工设计1.乙方接到任务后，应根据设计任务的要求，按时编制高质量的施工设计。施工设计经甲方审查合格后，方能施工。施工设计的主要内容应包括工程概况、总体布置、土方工程、给水排水工程、电力电信工程、绿化工程等。2.乙方在设计过程中，应充分考虑甲方的要求和意见，对设计不合理的地方，甲方有权提出修改意见，乙方应积极予以配合。在甲方提出修改意见后，乙方应根据修改意见调整施工设计，直至甲方满意为止。3.乙方应确保施工设计的质量，对于因设计质量问题导致的经济损失和法律责任，乙方应承担相应的责任。六、材料供应及设备管理1.乙方应严格按照设计要求和施工规范，确保使用合格的建筑材料和设备。对于因材料质量问题导致的经济损失和法律责任，乙方应承担相应的责任。2.乙方应合理安排材料供应和设备管理，确保施工进度和质量