2023年监理工程师合同管理模拟练习题

1.债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人导致损害的，并且受让人知道

该情形的，债权人可以请示人民法院（）债务的行为。

A.变更

B.代位

C.解除

D.撤消

2、设计协议示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文献和基础资料超过规定期限（）天以内，

设il•人规定的交付设计文献时间相应顺延,在此期限以H机设计人有权市新拟定提交设计文献的时间.

A.7

B.14

C.15

D.30

3、FIDIC施工协议条件规定，用从（）之日止的连续时间为缺陷告知期，承包商负有修复质量缺陷的

义务。

A.开工日起至颁布发接受证书

B.开工令规定的开工日起至颁布发接受证书中指明的竣工

C.颁发接受证书日起至颁发履约证书

D.接受证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

4.大型工业项目施工招标的资格预审表的内容不涉及（）。

A财务报表

B.人员报表

C.分包计划

D.投标报价

5、承包人在提交索赔报名时，（）等证明材料可作为合理的证据。

A.施工现场记录

B.施工图纸

C.汇率变化表

D.协议履行过程中的来往信件

E、中期支付工程进度款的单据

6.协议成立后，具有生效的条件是（）。

A.当事人是法人

B.意思表达真实

C.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

D.协议的标的、数量等内容协商一致

E、不违反法律或者社会公共利益

7、在设计协议中，鉴定设计人是否准时完毕设计任务，计算设计期限的开始时间是（）日。

A.设计人收到定金

B.协议签订

C.设计人员勘察现场

D.场址选择

8、设备验收阶段的监理工作直要有（）。

A.开箱检查

B.安装调试检查

C.启动试车

D.性能验收

E、最终验收

9、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（

A.因不属于自己的因素拒绝索赔规定

B.认为规定合理，先行支付后再向业主索要

C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

10、招标人对施工投标保函的对的解决方式是（）°

B.工作由发包人负贡，费用由发包人负贡

C.工作由承包人负责，费用由发包人负责

D.工作由承包人负责，贽用由承包人负责

14.可以作为保证人的为（）»

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

15、在设计协议履行过程中，设计人的责任涉及（）,

A.准时提供设计依据文献和基础资料

B、施工图设计完毕后，赵织鉴定和验收

C.负责审查外商提供的设计资料

D.保证设计质量

E、设计交底

16.在协议履行中，应当先履行协议的一方有确切证据证明对方有（）情形之一时，可以行使抗辩权。

A.未按协议约定办理保险

B.经营状况严重恶化

C.为逃避债务转移财产、抽逃资金

D.协议履行的准备不充足

E、丧失商业信誉

17、协议解除足（＞而使债权债/关系提前归于消灭的行为。

A.必须经双方的协议

B.必须由于当事人一方的意思

C.因不可抗力

D.因当事人一方的意思或双方的协议

18、材料采购协议履行过程中，由供货方代运的货品，采购方在站场提货地点与运送部门共同验货。

假如交货数量少于订购数量，（）。

A.由供货方承担所有责任

B.由运送部门承担所有贡任

C.属于交运前的问题由供货方承担贲任，运送过程中的问题由运送部门承担贲任

D.先由运送部门承担所有责任，然后由运送部门再与供货方协商解决责任

19、按照《协议法》规定，与协议转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的重

要特点表现为（）0

A.协议当事人没有改变

B.第三人可以向债权人行使抗辩权

C.第三人可以与债权人市新协商协议条款

D.第三人履行债务前，债务人需一方面征得债权人批准

E、第三人履行债务后，曰债务人与债权人办理结算手续

20、投标单位有以下行为时，（＞招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。

A.通过资格预审后不投标

B.不参与开标会议

C.中标后拒绝签订协议

D.开标后规定撤回投标书

E、不参与现场考察

21.采用FIDIC《施工协议条件》的工程，进度计划的内容一般涉及（）等。

A.实行工程的计划进度

B.分包商在施工阶段的安排

C.市要检查检查的顺序和时间

D.保证计划实行的说明文献

E、滞后于进度计划的责任

22.工程建设协议是（）协议。

A主协议

B.从协议

C.诺成性协议

D.实践性协议

E、无偿协议

23.为了对的区分协议风险的责任归属,FIDTC施工协议条件中定义的“基准日”是指（）。

A.投标截止日

B.风险事件发生日

C.投标截止日前第28天

D.承包商接到中标告知书日

24.建设监理招标的最大挣点是（）。

A.非常注重监理单位的报价

B.邀请投标人较多

C.很注重监理单位能力的选择

D.很注重监理单位的资金状况

25、在选择工程施工分包人方面，监理人有（）.

A.选定权

B.认可权和否决权

C.建议权

D.直接指定权

26.可以引起协议法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是（）。

A.法律关系主体

B.法律事实

C.法律关系客体

D.法律关系内容

27、工程质量保修期限，应（）的时间拟定。

A.按当事人双方具体约定

B.按法规规定标准

C.由双方约定且不低于法定标准

D.参照行业通常习惯

28、钢材采购协议现场交货时发现，一实际供货数量少于协议内约定的订购数量，但差额在合理尾差

范围内，则采购方应（）□

A.按订购数量及时支付货款

B.按实际交货数量及时支付货款

C.待供货方补齐短少的数量后再支付

D、按订购数量支付，供货方收到贷款后补足数量

29、建筑工程一切险加强第三者贡任险规定保险公司承担的保险贡任范围涉及（）o

A.在保险期限内，因发生。所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者疾病

B.被保险人因上诉而支付的诉讼费用

C、在保险期限内，因发生与所保T程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡

D.正常水位变化引起笫三者财产损失

E、工程所有人签发竣工验收证书的工程受到台风损失

30、协议内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完毕监理工作后，监理单位（）。

A.向委托人支付使用锄并归还委托人

B.可将设备免费带走

C.可向委托人支付使用期间的折旧费后带走

D.不需向委托人支付任务费用归还委托人

31、依据《协议法》的规定，执行政府定价的协议，协议当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨,

按（）执行。

A.原价格

B.新价格

C.本地市场价格

D.签定协议地市场价格

32.协议法律关系由（）等要素构成。

A.主体

B.客体

C.行为

D.事件

E、内容

33.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（）。

A.业主

B.承包人

C.监理人

D.发包人

34、一般情况下，（）应当由招标人完毕。

A.拟定中标人

B.评标情况说明

C.对各个合格投标书的评价

D.推荐合格的中标候选人

35.工程施工投标的主体是（）0

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.设备供应单位

3G、材料采购协议履行过程中，导致供货方送错或代运过程中不能顺利交接货品，所产生的后果均由采购

方承担的行为有（）。

A.采购方在协议内填错到货地点

B.供货方在协议内填错到货地点

C.未在协议内约定到货地点

D.运送部门错送到货地点

E、未在协议约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人告知对方

37、根据我国协议法的有关规定，卜列（）情形的要约可以撤消。

A.重要约已经到达受要约人

B.要约人拟定了承诺期限

C.要约人明示要约不可撤消

D.受要约人有理由认为要约是不可撤消的，并已经为履行协议作了选备工作

38、采用评标价法评标时，应当遵循的原则涉及（）。

A.以评标价最低的标书为最优

B.以投标报价最低的标书为最优

C、技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增长投标价

D.中标后按投标价格签订协议价

E、中标后按评标价格签订协议价

39、评标委员会按规定请投标人对不明确之处作出澄清的内容作为（）的组成部分。

A.协议书

B.专用条件

C.通用条件

D.投标书

40、可撤消的建设工程施工协议应当由（）撤消。

A.建设行政主管部门

B.人民法院

C.仲裁机构

D.工商行政管理部门

E、监理公司

41.对于协议当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。

A.合法行为

B.违法行为

C.自然事件

D.社会事件

42.《建设工程委托监理协议（示范文本）》由（）组成。

A.建设工程委托监理协议

B.规范、图纸

C.委托人对监理人的授权委托书

D.标准协议条件

E、专用协议条件

43.仲裁委员会的仲裁裁决做H以后，当事人应当履行。当一方兰事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人

可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。

A.本地人民政府

B.人民法院

C仲裁委员会

D.调解委员会

44、依据FIDIC施工协议条件，工程师颁发的工程接受证书表白（）.

A.工程照管贡任移交

B.承包协议的所有义务已完毕

C.缺陷告知期开始

D.可以办理竣工结算

45.设计招标文献的重要内容涉及（）»

A.投标须知

D.项目说明书

C.设计依据文献

D.投标截止日期

E、工程概况

46.考虑到特殊行业施工内容的专业规定，设备安装工程一般采用（）方式为宜。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.方案竞赛

47、承担违约责任的形式有（）。

A.变更协议

B.解除协议

C.继续履行协议

D.补偿损失

E、罚金

48、为了保证工程质量，《建设工程施工协议》规定（）的最低质量保修期限为5年。

A.地基基础工程

B.防水工程

C.给水管道工程

D.设备安装工程

49、FIDIC施工协议条件中规定，可以给承包商合理延长协议工期的条件通常涉及（）。

A.延误发放图纸

B.不可碰见的外部条件

C.延误移交施工现场

D.施工中废弃物和古迹的干扰

E、因质量问题进行的返二

50、下列关于竣工验收说法对的的是（）.

A.工程验收是协议履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得

使用

B、发包人强行使用时，日此发生的质量问题及其他问题，隹发包人承担贡任

C.竣工验收是指整体工程的竣工验收

D.对符合竣工验收规定的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监

理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案

E、发包人在验收后M天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28

天内不组织验收，或验收后M大内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可

1.工程建设监理委托协议的当事人有（）。

A.业主

B.监理单位

C.监理T科师

D.施工公司

2、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（）。

A.定金

B.留置

C.抵押

D.质押

3、施工协议文本中的“二程师代表”，是指由（）委派在现场负责工作的代表人。

A.发包人

B.承包人

C.设计单位

1）.总监理工程师

4、下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。

A.抵押人所有的房屋

B.抵押人有权使用的集体土地所有权

C.依法被杏封的财产

D.抵押人所有的支票

5、供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面告知后（）天内负责解决，否则即视为默认采购方提

出的异议和解决告知。

A.2

B.3

C.10

D.15

6、委托人在委托监理协议的实行过程中，承担的义务涉及（）。

A.在更换委托人常驻工地代表时提前告知监理人

B.在合理时间内就监理人书面提交的规定做出书面决定

C.为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务

D.负责协议的协调管理工作

E、对工程设计变更进行自批

7、按照施工协议示范文△的规定，对协议双方有约束力的协议文献涉及（）。

A.投标书及其附件

B.招标阶段对投标人质疑的书面解答

C.资格审查文颉

D.工程报价单

E、履行协议过程中的变更协议

8、《建设工程委托监理协议》属于（）。

A.要式协议

B.诺成协议

C.单务协议

D.技术协议

9、招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是（）。

A.行政机关

B.国家机关从属机构

C.依法成立的组织

D.依法成立的协会

10、施工公司的项目经理是施工公司法定代表人的代理人，这种代理是（）代理。

A.委托

B.法定

C.指定

D.再

11.设计招标的特点重要表现在（）方面。

A.开标时仅公布报价金额

B.在投标书内提出初步设计方案

C.在投标书内论述初步设计方案的实行计划

D.按工程量清单中的规定工程量填报单价

E、评标时侧重设计方案的科学性和合理性

12.依据施工协议示范文石中设计变更的规定，下列提法对饮的有（）。

A.工程师有权就工程施工的任何内容卜达设计变更指令

B、发包人需要对原设计变更，应提前14天书面告知承包人

C.承包人有权从施工便利出发规定进行设计变更

D.承包人提出的设计变更须经工程师批准

E、承包人应在工程变更拟定后的M天内提出追加协议价款规定

13.设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。

A.发包人

B.设计单位

C.承包人

D.设备供应单位

14.当委托人因故规定半途终止设计时，应及时告知设计人，已付的设计费（）。A.所有退回

B.所有退回，此外补偿解决

C.不退，就此结束协议双方义务

D.不退，并还应按实际所耗工时补齐费用

15、某施工协议经法院确认无效后，应认为该协议从（）日起无效。

A.订立施工协议

B.开始施工

C.确认无效

D.下达停工令

16、在我国现行监理费计算方法中，合用于单工程或临时性工程的方法是（）。

A.按监理工程概预算比例计收

B.按委托人和监理人商定的方法计收

C.按参叮监理工作的年度平均人数计收

D.按监理工程估算价比例计数

17、监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准，（）承包单位对施工进度计划的责任和义

务。A、减轻了

B.不解除

C.不减轻

D.解除了

18、大批量采购水泥的供货协议，在交货检查的条款内应当约定（）等内容。

A.质量应达成的标准

B.抽样检查的抽样方法

C.检测单位

D.提出质量异议的时间

E、水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准

19、施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就（）情况发布变更指令。

A.改变某单位工程的标高

B.增长工程量清单中列明某项工作的数量

C.从承包范围内删减部分工作内容交与本地承包人施工

D.为r协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间

E、指示承包寓使用其投标书内未承诺到场的施T机械完毕新增工作

20、在材料采购协议的履行中，如供货方交付货品的数量高于协议规定期，可在承付期内（）。

A.拒付所有货款和运杂费

B、拒付多付部分的货款，但不得拒付多付部分运杂费

C.拒付多付部分的货款和运杂费

D.延期支付所有货款和运杂费

21、根据《协议法》的规定，约定债务抵销的（）。

A.必须告知对方

B.标的物的种类、品质可以不相同

C债务规定不高

D.告知自到达对方时生效

E、必须经当事人协商一致

22.当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据涉及（）。

A.工程师书面指令

B.施工会议记耍

C.招标文献中的投标须知

D.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答

E、检查和实验记录

23.施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检查或实验，由（）。

A.发包人负责检查，费用由发包人负责

B.发包人负责检查，费用由承包人负责

C.承包人负责检查，究用由发包人负责

D.承包人负责检查，费用由承包人负责

24、联动无负荷试车合格后，（）在试车记录上签字。

A.工程师

B.发包人和承包人

C.工程师和承包人

D.工程师和发包人

25、委托监理协议示范文本中，监理人的权利涉及（）0

A.设计标准认定权

B.工程款支付的签认权

C.工程设计变更的审批权

D.施工技术方案的审核权

E、工程建设有关协作单位组织协调主持权

26.设计协议履行过程中，发包人规定变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具有相应的设计

资侦，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计协议范本针对此情况的规定涉及（），

A.发包人与设冲人协商并经设计人批准

B.设计人必须9发包人选择的另一设计人签订协议

C.该部分设计成果需经设计人审查批准

D.设计人不对该部分的设计质量承担责任

E、设计人对该部分设计云能准时交付承担责任

27、为了保i正工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行协议约定的物理和化学

抽样检查。对于此项检查应由()。

A.承包人负责检查工作,发包人承担检查费用

B.承包人负责检查工作,并承担检查费用

C.发包人负责检查工作,并承担检查费用

D.发包人负责检查工作,承包人承担检查费用

28、FIDIC施工协议条件规定，属于业主的风险有(),

A.工程所在国军事政变的损失

B.放射性污染引起的损失

C.施工质量出现问题的损失

D.分包商的雇员因执行协议而引起的行为

E、•个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用

29、在协议协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和协议工期总日历天数。其中工期总日历天数应为

A.招标文献规定的天数

B.投标书内承包人承诺的天数

C.工程实际需要施工的天数

D.经政府主管部门认可的天数

30、下列关于建设工程施工协议的工期说法不对的的是（）.

A.在协议协议书内应明确注明开工日期

B.在协议协议书内应明确注明竣工H期

C.在协议协议书内还应明确注明协议工期总日历天数

D.招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文献规定的天数

31、承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出解

决决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工协议条件的规定，承包商（）。

A.必须接受裁决委员会的决定

B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定

D.可以再次提交工程师做决定

32、工程建设监理招标，鉴于标的的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人（）的选

择。

A.经验多少

B.能力强弱

C.报价高低

D.财务状况

33、施工协议示范文本规定，屈于承包人可以解除协议的情况有（）.

A.发包人未按约定期间提供施工场地

B.非承包人因素工程停建

C、发包人未按协议规定支付工程款，承包人停工超过28天

D.不可抗力使协议无法履行

E、当事人协商一致

34.监理评标通常采用（）对各投标人的综合能力进行对比。

A.评标价法

B.综合评分法

C.加权打分法

D.专家评审法

35.依据委托监理协议示范文本规定，（）屈「额外的监理工作。

A、协议内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承抠的工作

B.由于第三方因素使工作受到阻碍导致增长的工作

C.由于非监理人责任导致监理协议终止的善后工作

D.应委代人规定更改服务内容而增K的工作

E、出现不应由监理人负员，致使暂停监理任务后的恢豆工作

36、协议生效后，当事人发现协议对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（）拟定。

A.补充协议

B.协议有关条款

C.交易习惯

D.在不动产所在地履行

37、在协议权利义务终止的因素中，（）是最重要和最常见饮因素。

A.债务清偿

B.协议解除

C.免去债务

D.债务抵消

38、因监理单位与笫三方的共同责任而给委托人导致了经济痂失，计算监理单位补偿费的原则是

A.按工程实际受到的损害计算

B.按委托人认为所受到的损害计算了

C.按实际损害计算一定比例的补偿金

D.监理单位补偿总额不应超过监理酬金总额

E、监理单位补偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额

39、委托工程测量、水文和地质勘察任务的协议,按照《建设工程勘察协议》范本规定的重要内容应

涉及（）方面的条款。

A.协议生效的条件

B.勘察成果的提交

C.勘察费用的支付

D.发包人应提供的资料

E、提供履约担保

40、要约应当具有的条件是（）。

A.内容具体拟定

B.接受要约邀请

C.希望收到承诺

D-协议的一般条款

E、发白经受要约人承诺，要约人即受该意思约束

41.在大型设备采购协议履彳丁过程中，监理工程帅（）°

A.行权进入制造现场进行见证，签署检查报告后免去供货方的质量贡任

B.有权进入制造现场进行见证，签署检查报告后不能免去供货方的质量责任

C.无权进入制造现场进行见证，签署检查报告后不能免去供货方的质量责任

D.无权进入制造现场进行见证，笠署检查报告后免去供货方的质量责任

42.投标人串通投标、抬商标价或者压低标价的行为是（）,

A.市场行为

B.公司行为

C.合法竞争行为

D.不合法竞争行为

43、FIDIC分包协议中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任涉及（）情况。

A.工程师不认可分包商报表中的某些款项

B.业主迟延支付给承包商通过工程师签证后的应付款

C.分包商。承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付规定发生争议

D.承包商代表未在规定期间内复核分包商的支付报表

E、承包商与业主发生协议争议

44.FIDIC施工协议通用条件中规定，发生（）时，可以给承包商合理延长协议工期。

A.放线错误

B.发生变更

C.施工中碰到异常不利气候条件

D.由于传染病或政府行为导致工期延误

E、施工中碰到其他承包商的「扰

45.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件有

A.建设工程已批准立项

B.建设工程通过可行性研究

C.建设工程已履行了报建手续

D.建设资金能满足建设工程规定

E、领取了建设工程规划许可证

46.担保方式？卜的保证，实际运用过程中应理解为（）。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行协议义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按为定履行债务

47、按索赔的协议依据进行分类，索赔可以分为（）。

A.T程加速索赔

B.工程变更索赔

C.协议中明示的索赔

D.协议中默示的索赔

E、协议外的索赔

48、我国协议法规定要约生效的原则是（）时。

A.发出要约

B.要约到达对方

C.对方了解要约内容

D.对方作出承诺

49、FIDIC施工协议中，工程师接到承包商申请后的（）天内，假如认为已满足竣工条件，即可颁发

工程接受证书。

A.14

B.28

C.36

D.42

50、按照施工协议示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在协议约定的时间内予

以确认或提出修改意见。假如工程师没有在约定期间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷贡任

C.工程师未确认，承包人应修改善度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

1、双方恶意串通，损害国家或者第二人利益的协议，应当采用（）的措施。

A.将财产返还给对方

B.补偿损失

C.继续履行

D.追缴财产

2.《建设工程施工协议》规定的设计变更范畴不涉及（）。

A.增长协议中约定的工程量

B.删减承包范围的工作内容交给其别人实行

C.改变承包人原计划的工作顺序和时间

D.更改工程有关部分的标高

3.某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订

协议。该协议在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂告知乙停止执行协议，乙与丙因此遭

受损失。在这一例中，下列表述中对的的是（）。

A、原协议无效，乙与丙应各自承担损失

B.上级公司直接补偿丙的损失

C甲应补偿丙的损失，乙的损失自己负贡

D.乙应补偿丙的损失，再请求该上级公司负责解决

4、在协议权利义务终止的因素中，（）是最重要和最常见的因素。

A.债分清偿

B.协议解除

C.免去债务

D.债务抵消

5、对已完毕施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（）协议。

A.单价

B.总价

C.成本加酬金

D.计划价格

6.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设的。外商提交的设备制造图纸及设备的基

础土建设计文献应由（）进行自查认可。

A.承包总体工程设计的设计单位

B.发包人

C.监理工程师

D.设备安装承包的

7、施工中假如出现设计变更和工程量增长的情况，按照施工协议示范文本通用条款规定，（）。

A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，告知承包人

B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，告知承包人

C、承包人应在E天内直接确认顺延的工期，告知工程师

D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

8、招标文献规定工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，

工程师因变更批准顺延工期1个月；填筑工程施工中碰到虽未达成协议约定不可预见外界条件等级的连续

降雨.T程师为了保证T程质量.指示该部分的浒T停T0.5个月°则鉴定承包商提前或延误竣T标准的

协议工期应为（）个月。

A.19

B.19.5

C.21

D.21.5

9、在FIDIC协议条件中，（）属于承包商应承担的风险。

A.施工碰到图纸上未标明的地下构筑物

B.社会动乱导致施工暂停

C、专用条款内约定为固定汇率，协议履行过程中汇率的变化

D.施工过程中本地税费的增长

10、在建设工程施工协议中使用专利技术及特殊工艺施工的解决是（）。

A.假如发包人规定承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、实

验、使用等费用

&假如发包人规定承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手•续，承包人承担中

报、实验、使用等费用

C.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应一方面取得工程师的认可，然后由发包人负责办理

申报手续，承包人承担有关费用

D.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应一方面取得工程师认可，然后由承包人负责办理申

报手续，发包人承担有关费用

11、以下有关索赔的说法中，对的的是（）。

A、在拟定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的解决协商

B.工程师鉴定索赔成立的因素涉及行为责任和风险责任

C、通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的

D.工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内

E、承包人对工程师的索赔解决决定不满意，可提交约定的仲裁机构或诉讼

12.法人的变更是指（）□

A.法人法定存在期限届满

B.法人公司改变经营方式

C.法人公司转让公司

D.公司法人资格被撤消

13.设备监理的工作涉及（）。

A.在自己的实验室内对设备制造材料进行质量抽样实验

B.对重要部件焊接工艺的质量检查见证

C.检行运送前的包装质量

D.组织货品的运送

E、监督现场的安装调试

14.分包商在施工过程中，因非自身责任因素而受到损害时，应向（）提出索赔规定。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.负责人

15、依据材料采购协议的约定，供宽方对（）承担责任。

A.因使用不妥导致的质量下降

B.到货检查时采购方提出的质量异议

c.因交货后保管不善导致的质量卜.降

D.超过协议约定期间采购方提出的质量异议

16、委托监理协议示范文本中，委托人可以行使的权利不涉及（）。

A.起草招标文献

B.接受委托招标代理

C.对规划设计规定的认定权

D.工程款结算支付的审核和签认权

E、对监理人员的监督控制

17、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检查。该工程部位隐蔽前曾得到

工程师的质量认可，但重新检荏后发现质量未达成协议规定的规定，则所有剥露、修复和重新隐蔽的费用

损失和工期解决为（）。

A.费用和工期损失所有由业主承担

B.费用和工期损失所有由承包商承担

C费用由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

18、根据我国《施工协议文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的

权利和义务。

A.通用条款

B.专用条款

C.监理协议

［）.协议书

19、在招标程序中，中标告知书发出后，招投标双方应按照i）订立书面协议。

A.招标文献

B.双方在中标告知书发出后对招标文献所作实质性修改

C.投标文献

D.双方在中标告知书发出后对投标文献所作实质性修改

E、招标人规定投标人垫资的规定

20、按照建设工程设计协议示范文本规定，设计人按协议规定期限交付设计资料及文献后，假如在1

年内项目未开始施工，则设计人（）。

A.不再负责解决有关设计问题

B.仍应无偿负责解决有关设计问题

C仍应负贡解决有关设计问题，但可适当收取征询服务费

D.仍应负责解决有关设计问题，但可不再负责设计变更

21、设计协议履行过程中，发包人规定变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具有相应的设计

资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计桃议范本针对此情况的规定涉及（），

A.发包人与设计人协商并经设计人批准

B.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订协议

C.该部分设计成果需经设计人审查批准

D.设计人不对该部分的设计质量承担责任

E、设计人对该部分设计云能准时交付承担责任

22.在材料采购协议的履行过程中，供货方假如将货品错发到货地点或接货人时，应（

A.告知采购方货品的结发地点或接货人

B.负责运交协议规定的到货地点或接货人

C.承担对方因此多支付的一切费用

D.承担逾期交货的违约金

E、由采购方承担由该地到协议规定到货地的运杂费

23.依据施工协议示范文△规定，施工协议发包人的义务涉及（）。

A.办理临时用地、停水、停电申请手续

B.向施工单位进行设计交底

C.提供施工场地地卜管线资料

D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

E、开通施工现场与城乡公共道路的通道

24.建设单位在（）协议中承担了项目的所有风险。

A.单价

B.总价可调

C.总价不可调

D.成本加酬金协议

25、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检查。该工程部位隐蔽前曾得到

工程师的质量认可，但重新检查后发现质量未达成协议规定的规定，则所有剥露、修复和重新隐蔽的费用

损失和工期解决为（）。

A.费用和工期损失所有由业主承担

B.费用和工期损失所有由承包商承担

C.假用由承包商承扣.工期给予顺延

D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

26、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（）。

A.保证

B.质押

C.定金

D.留置

27、施工协议文本规定，承包人规定的延期开工应（）,

A.经工程师批准

B.经发包人批准

C.由承包人自行决定

［）.由承包人告知发包人

28、假如由于第三方的因素使监理工作受到阻碍或延误，以致增长了工程量或连续时间，增长的工作

量应视为（）。

A.正常监理工作

B.附加监理工作

C.额外监理工作

D.新的委托监理协议工作

29、施工协议示范文本规定，因（）等因素导致蝮工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.工程量增长

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E、工程师延误提供所需指令

30、监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（）而发布的指令不应对承包商的

停工损失给予补偿。

A.两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工

B、承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人饮安全而暂停某一作业面的施工

C.等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工

D.为了保护基础开挖时碰到有文物保护价位的古迹

31.对设计投标人的资格亩查不涉及（）。

A.证书的种类

巴证书级别

C.允许承接的任务范围

D.近几年完毕的工程项目表

32、公司法定代表人授权协议部经理对外签订协议，属于（）的法律行为。

A.法定代理

B.指定代理

C.代表公司

D.代表部门

33、监理协议中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆,

则在监理服务期间的车辆使用费用应由（）。

A.监理单位承担

B.承包商承担

C.委托人补偿，属于附加监理费用

D.委托人补偿，属于额外监理费用

34、在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的K圆报告后（）大内广以确认答复。

A.3

B.7

C.14

D.28

35、FIDIC旅工协议条件下,预付款保函（）。

A.在收到预付款的同时提交

B.金额大于预付款金额

C.由业主提交工程师

D.金额随承包商对预付款的偿还而递减

36.公开招标设立资格预审程序的目的是（）。

A.选取中标人

B.减少评标工程量

C.优选最有实力的承包商参与投标

D.迫使投标单位减少投标报价

E、了解投标人准备实行招标项目的方案

37、发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕,

工程师检查发现由于钢窗质量因素出现较大变形，规定承包人拆除，则此质量事故（）。

A.所需费用和延误工期由承包人负贡

B.所需费用和延误工期由发包人负责

C所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责

D、延误工期应予顺延，支用由承包人承担

38、可以采用委托的方式发包建设任务的足（）.

A.国家融资项目

B.抢险救灾工程

C.涉及国家秘密的工程

D.在建工程主体加层工程

E、施工公司自建自用工程

39、施工协议履行过程中，由于（）因素导致工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。

A.工程量增长

B.协议内约定应由承包人承担的风险

C.发包人不能按专用条款约定提供开工条件

D.设计变更

E、一周内非承包人因素停水、停电、停气导致停工累计超过8小时

40、有关仲裁协议的叙述中，对的的表述是（）.

A.协议当事人均受仲裁协议的约束

B.是仲裁机构对纠纷进行的补充条件

C不排除法院对纠纷的管辖权

D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁

E、仲裁裁决具有强制性

41.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实行的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己

42.工程建设中甲施工公司的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（）承担。

A.乙项目经理

B.甲施工公司

C.建设单位

D.具体施工人员

43、在监理协议履行中，监理机构为执行监理任务所需的工作资料，应（）。

A.由监理单位自费收集

B.向业主付费索取

C向设出单位付费索取

D.由业主负责提供

44、《建设工程委托监理协议》规定，（）应属于附加监理工作的范围。

A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

B.不可抗力事件发生后的善后工作

C、发包人与违约承包商终止协议后，新选定的承包商进场旅工前需进行的必要准备工作时间

D.发包人规定监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作

45、FIDIC《施工协议条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利涧补偿的情况有（）0

A.延误移交施工现场

B.不可预见的外界条件

C.非承包人因素检查导致施工的延误

D.业主提前占用工程

E、不可抗力事件导致的损失

46.依据委托监理协议示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可

A.发出终止协议告知，告知发出14日协议即行终止

B.发出终止协议告知，告知发出14日内未得到答复，可进一•步发出终止协议告知，第二个告知到达

即行终止

C.发出终止协议告知，告知发出14日内未得到答且，可在第一个告知发出35日内终止

D.发出终止协议告知，告知发出14H内未得到答复，可进一步发出终止协议告知，第二个告知发出

42口仍未得到答复可终止协议

47、对设计投标书进行评审时，重要考虑的因素有（）.

A.设计方案优劣

B.环境保护措施是否合理

C.投资估算是否超过限额

D.投标报价是否最低

E、社会信誉是否良好

48、本人知道别人以自己的名义实行民事行为而不作否认表达的，则（）。

A.行为人承担民事责任

B.视为不批准

C本人承担民事责任

D.视为批准

49、协议履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据协议性质、目的和交易习惯履行（）的义

务。

A.抗辩

B.告知

C.合作

D.协助

E、保密

50、建设工程协议的订立，•方面采用欺诈、胁迫的手段订立的协议，就是意思表达不真实的协议,

这样的协议就（）»

A.不成立

B.欠缺成立的条件

C.生效

D.欠缺生效的条件

1、保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是（）。A、业主提供场地日

B.承包商提交履约保函日

C.投保工程开工日

D.承保项目所用材料卸至工地日

E、投保工程投保口

2.由于承包商的因素使监理单位增长了监理服务时间，此项工作应属于（）。

A.正常工作

B.附加工作

C.额外工作

D.意外工作

3、施工协议订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包

人行使（）«.

A.同时履行抗辩权

B.代位权

C.撤消权

D.不安抗辩权

4、一个协议被确认为无效协议，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲乙双

方都有过错，但甲方是重要过错方（75%过错），损失承担应为（）,

A.各自承担自己的损失

B.甲方补偿乙方1万元的损失

C.甲方补偿乙方0.5万元的损失

D.甲方补偿乙方2万元的损失

5、按照施工协议文本的规定，工程师发布变更告知的范围应限于（）等方面。A、删减部分协议规定

工作内容交给其他承包人完毕

B.更改部分工程的位置和尺寸

C.增长部分协议中约定的工程量

D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E、规定承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完毕新增长的工程

6.材料采购协议履行中，供货方交付货品的品种、型号、规格、质量不符合协议规定，假如采购方批

准运用,应当（）。

A.按原协议价支付

B.按质论价

C.按原协议价的一半支付

D.不支付供货方的运杂费

7、仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当

事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。

A.本地人民政府

B.人民法院

C.仲裁委员会

D.调解委员会

8、甲、乙双方签定的协议中，约定的违约金是5万元，协议履行过程由于甲的违约导致乙损失1万元，

由于乙的违约导致甲损失3万元，那么，损失的承担应为（）。

A.各自承担自己的损失

B.乙补偿甲3万元损失

C.乙补偿甲5万元损失

D.乙补偿甲2万元损失

9、无效的建设工程勘察林议，当事人应当请求向（）撤消。

A.建设行政主管部门

B.质量监督机构

C.监理单位

D.仲裁委员会

10、FIDIC施工协议通用条件中规定，发生（）时，可以给承包商合理延长协议工期。

A.放线错误

B.发生变更

C.施工中碰到异常不利气候条件

D.由于传染病或政府行为导致工期延误

E、施工中碰到其他承包商的干扰

11.FIDIC施工协议条件中设立的协议争端裁决委员会，在解决业主与承包商协议争议时，相称干我

国法律规定解决协议争议方式中的（）□

A.和解

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

12、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了协议，此协议法律关系的客体是（）o

A.物

B.行为

C.智力成果

D.活动

13.下列属于指定代理或法定代理终止的情况是（）。

A.作为代理人或代理人的法人终止

B.代理期限届满或代理事项完毕

C.被代理人取得或恢复民事行为能力

D.被代理人或代理人死亡

E、监护关系消灭

14.设计协议履行过程中，发包人规定变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具有相应的设计

资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计协议范本针对此情况的规定涉及（），

A.发包人与设计人协商并经设计人批准

B.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订协议

C.该部分设计成果需经设计人审查批准

D.设计人不对该部分的设计质量承担责任

E、设计人对该部分设计天能准时交付承担贡任

15.要使索赔得到公平合理的解决，工程师在索赔管理中遵循的原则是（）。

A.公平合理地解决索赔

B.及时提出和解决索赔

C.尽也许通过协商达成•致

D.诚实信用

E、独立自主

16.要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守（）等基本原则。

A.批评教育

B.公正

C.自愿

D.协商一致

E、平等

17、FIDIC协议条件规定，协议的有效期是从协议签字之日起到（）日止。

A.颁发工程移交证书

B.颁发解除缺陷责任证书

C.承包商提交给业主的“结清单”生效

D.工程移交证书注明的竣工

18、根据我国《施工协议文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的

权利和义务。

A.通用条款

B.专用条款

C.监理协议

D.协议书

19、假如解决施工协议纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤消裁决。

A.人民法院

B.政府的建设行政主管部门

C.上级仲裁委员会

D.质量监督机构

20、我国现行的监理费计算方法有（）。

A.按监理工程概预算的比例计算

B.按参与监理工作的年度平均人数计算

C.由甲乙双方按商定的其他方法计算

D、中外合资、合作、外商独资的工程项比参照国际标准协商拟定

E、按委托人提出的方法

21.对设计投标芍进行评自时.，重要考虑的因素有（）。

A.设计方案优劣

B.环境保护措施是否合理

C.投资估算是否超过限额

D.投标报价足否最低

E、社会信誉是否良好

22.下列行为中不符合暂停施二规定的是（）。

A、工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令

B.工程师应在提出暂停施工规定后48小时内提出书面解决意见

C、承包人实行工程师解决意见，提出夏工规定后可复工

D.工程师应在承包人提出复工规定后48小时内给予答复

23.“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围涉及（）的损失。

A.外力引起的电气装备

B.地震导致施工建筑物

C.台风摧毁施工现场内的临时工程

D.水灾导致被保险人在丁.地上原有建筑物

E、气温变化导致精密仪表

24.设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。

A.发包人

B.设计单位

C.承包人

D.设备供应单位

25.建设工程施工协议的当事人涉及（）。

A.建设行政主管部门

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

E、材料供应商

26.由发包人采购的设备，由于制造因素达不到验收规定，应（）。

A、由发包人承担追回协议价款，工期不顺延

B.由设备制造商承担追回协议价款

C.由承包人承担重新安装的费用，工期相应顺延

D.由发包人承担追回协议价款，工期相应顺延

27、施工协议中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不

合理而导致的窝工损失应当由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人与承包人共同

28、在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检查的，（）。

A.检行由发包人负责,费用由承包人负责

B.检查由发包人负责,费用由发包人负贡

C.检吉由承包人负责,费用由承包人负责

D.检查由承包人负责,费用由发包人负责

22.下列行为中不符合暂停施二规定的是（）。

A、工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令

B.工程师应在提出暂停施工规定后48小时内提出书面解决意见

C、承包人实行工程师解决意见，提出复工规定后可复工

D.工程师应在承包人提出复工规定后48小时内给予答复

23.“建筑工程•切险”规定保险公司承担保险责任的范围涉及（）的损失。

A.外力引起的电气装备

B.地震导致施工建筑物

C.台风摧毁施工现场内的临时工程

1）.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物

E、气温变化导致精密仪表

24.设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。

A.发包人

B.设计单位

C.承包人

D.设备供应单位

25.建设工程施工协议的当事人涉及（）«

A.建设行政主管部门

B,建设单位

C.监理单位

D.施工单位

E、材料供应商

26.由发包人采购的设备，由于制造因素达不到验收规定，应（3

A、由发包人承担追回协议价款，工期不顺延

B.由设备制造商承担追回协议价款

C.由承包人承担重新安装的费用，工期相应顺延

D.由发包人承担追回协议价款，工期相应顺延

27、施工协议中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不

合理而导致的窝工损失应当由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人与承包人共同

28、在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检查的，（）。

A.检查由发包人负责,费用由承包人负责

B.检查由发包人负责,费用由发包人负责

C.检查由承包人负责,费用由承包人负责

D.检查由承包人负责,费用由发包人负贡

29、按照诉讼的地区管辖规定，建设工程协议纠纷应由（）的人民法院管辖。

A.工程所在地

B.被告住所地

C.原告住所地

D.协议签字地

30、协议生效后，当事人对协议价款约定小明确的，口J以按燎（）拟定的价格履行。

A.协议补充

B.按照有关协议条款拟定

C.按照交易习惯拟定

D.按照订立协议时覆行地的市场价格履行

E、按照订立协议时订立地的市场价格履行

31.在工程建设中涉及的代理重要是（）。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.再代理

32.招标人在中标告知书口写明的中标协议价应是（）。

A.初步设计编制的概算价

B.施工图设计编制的预算价

C.投标书中标明的报价

D.评标委员会算出的评标价

33、因总监理工程师在项目监理中决策不妥，给发包人导致痂失时，发包人应当规定（）补偿。

A.监理单位

B.总监理工程师

C.监理单位的法定代表人

D.具体的监理人员

34、招标单位可以委也具有相应资质的中介机构代理招标，比招标代理机构足（）0

A.行政机关

B.国家机关从属机构

C.依法成立的组织

D.依法成立的协会

35.缔约过失贡任的构成应具有（）等条件。

A.一方有损失

B.当事人有过错

C.协议尚未成立

D.协议已经成立

E、当事人未按协议约定履行义务

36.《协议法》规定可以解除怖议的条件有（）。

A.不可抗力发生

B、在履行期限届满之前，当事人明确表达不履行重要债务

C.当事人迟延履行重要债务

D.当事人违约使协议目的无法实现

E、在履行期限届满之前，当事人以自己行为表白不履行重要债务

37、依照《建设工程委托•监理协议标准条件》的规定，监理人执行监理业务■过程中可以行使的权力涉

及（）。

A.工程设计的建议权

B.工程规模的认定权

C.工程设计变更的决定权

D.承包人索赔规定的审核权

E、施工协调的主持权

38、协议履行地点没有约定或约定不明确的，卜列拟定方法的表述，对的的是（）。

A.给付货币的，在给付货币一方所在地履行

B.交付不动产的，在不动产所在地履行

C.交付动产的，在接受动产一方所在地履行

D、履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行

39、工程建设协议纠纷的仲裁由（）的仲裁委员会仲裁。

A.工程所在地

B.建设单位所在地

C.施工单位所在地

D.双方选定

40、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的•半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而

决定停建该项目，单方发出解除协议的告知。按照设计范本的规定，设计人应（）。

A.没收所有定金补偿损失

B.规定发包人支付双倍的定金

C.规定发包人补偿实际发生的损失

D.规定发包人付给协议约定设计费用的50%

41.承担违约责任的形式有（）«

A.变更协议

B.解除协议

C继续履行协议

D.补偿损失

E、罚金

42.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出解

决决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工协议条件的规定，承包商（）。

A.必须接受裁决委员会的决定

B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做袂定

D.可以再次提交工程师做决定

43.债权人可以留置的协议限亍（）协议。

A.建设工程

B.保管

C.运送

D.加工承揽

E、买卖

44.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中对的的是（）o

A、保险对象涉及各类工业与民用建筑工程，而不涉及公共工程

B.投保人和被保险人是保险协议的当事人

C、发包人未通过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D.保险协议的有效期至工程保修期满为止

45、招标文献规定工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程

中，工程师因变更批准顺延工期1个月；填筑工程施工中碰到虽未达成协议约定不可预见外界条件等汲的

连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则鉴定承包商提前或延误竣工标

准的协议工期应为（）个月。

A.19

B.19.5

C.21

D.21.5

4G.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺陷重要有（）等。

A、选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人

B.竞争的剧烈限度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

E、评标工作量较大

47、协议生效后，当事人发现部分工程的费用承担约定不明确，一方面应当（）拟定费用承担的贲

任。

A.按交易习惯

B.依据协议的相关条款

C.签订补充协议

D.按履行义务一方承担的原则

48、施工招标中采用综合评分法评标，评估报价部分得分高低的评分标准可以采用（）。

A.最高报价衡量法

B.标底衡量法

C.第合标底衡量法

D.无标底衡量法

E、成本价衡量法

49、我国《建筑工程施工协议（示范文本）》规定，山（）支付保险费用。

A.承包人

B.发包人

C.工程师

D.监理人

50、依据委托监理协议示范文本，委托人认为监理人无合法理由而又未履行义务时，可向监理人发出（）

的告知。

A.指时其未履行义务

B.终止协议

C.变更协议

D.解除协议

答案：

l.CD2.B3.D4.C5.BCD6.B7.B8、D9、C10、BCDE

11.B12.C13.CDE14.AD15.ACD16.BD17、C18、B19、A20、ABCD

21.ABCE22.C23.ABC24.A25.BD26.D27、B28、D29、A30、ABCD

31.A32.C33.A34.C35、ABC36、BDE37、ADE38、BD39、D40、D

41.CD42.C43.BCD44、C45、A46、AB47