2025一级建造师考试《工程法规》章节题建设工程合同法制度

2025一级建造师考试《工程法规》章节题-建设工程合同法制度建设工程合同合同编号：签订地点：签订日期：发包人（甲方）：名称：住所：法定代表人：联系方式：承包人（乙方）：名称：住所：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程范围：1.5工程立项批准文号：1.6资金来源：第二条合同工期2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3合同工期总日历天数：天2.4工期延误：因不可抗力、设计变更或发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求顺延工期；因承包人原因造成的工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金，具体标准为元/天。第三条质量标准3.1合同质量标准：3.2质量检查与验收：承包人应按国家或行业标准进行施工，完工后提交完整的技术资料和竣工验收报告。发包人应在收到报告后日内组织验收，验收合格后日内签署竣工验收证书。3.3质量保修：工程保修期为年，自竣工验收合格之日起计算。保修期间，承包人应承担维修责任，费用由责任方承担。第四条合同价款4.1合同总价款：人民币（大写）元（￥）。4.2价款支付：发包人按以下方式支付工程款：预付款：人民币元，于合同签订之日起日内支付；进度款：按月支付，每月日前支付上月已完成工程量的%；尾款：工程竣工验收合格后日内支付剩余款项。4.3价款调整：因设计变更、材料价格波动或政策调整等原因，双方可协商调整合同价款，具体调整办法另行签订补充协议。第五条双方权利与义务发包人（甲方）的权利与义务5.1.1提供资料：发包人应在开工前日向承包人提供施工图纸、地质勘察报告及相关文件，保证其真实、准确、完整。5.1.2支付工程款：发包人应按合同约定按时支付工程款，不得无故拖延或扣减。5.1.3组织验收：发包人应按合同约定组织竣工验收，不得无故拖延或拒绝对工程进行验收。5.1.4不免除承包人义务：发包人提供协助或便利不减轻或免除承包人的任何合同义务。承包人（乙方）的权利与义务5.2.1施工准备：承包人应在开工前日完成施工组织设计、技术方案及施工图纸会审工作，并报发包人审核。5.2.2施工安全：承包人应严格遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。因承包人原因造成的安全事故，责任及费用由承包人承担。5.2.3质量管理：承包人应严格按合同约定的质量标准施工，接受发包人及质量监督部门的检查。5.2.4工期保障：承包人应合理安排施工进度，确保工程按时竣工。因承包人原因导致工期延误的，应承担相应责任。第六条违约责任6.1发包人违约责任：因发包人原因导致工程停工、窝工或验收延误的，发包人应赔偿承包人相应损失，具体赔偿标准为元/天。6.2承包人违约责任：因承包人原因导致工程质量问题或工期延误的，承包人应支付违约金元，并承担返修或整改费用。6.3其他违约责任：任何一方违反合同约定，需赔偿守约方遭受的损失，并支付违约金元。第七条合同的变更与解除7.1合同变更：合同履行过程中，双方协商一致可签订书面补充协议，变更合同条款。7.2合同解除：因不可抗力或其他法定事由导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，已完工程量按实际结算。第八条争议的解决8.1本合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同附件包括：，与本合同具有同等法律效力。第十条合同的生效10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。发包人（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：承包人（盖章）：法定代表人或授权代表签字：