外墙保温及涂料轻工外包施工合同6篇

外墙保温及涂料轻工外包施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方外墙保温及涂料轻工外包施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________外墙保温及涂料工程。2.工程地点：____________________。3.承包范围：外墙保温材料供应及施工、外墙涂料施工等。二、合同工期1.承包方必须严格按照工程部的安排，按时开工，按时完工。如有特殊情况需调整工期，必须提前与工程部协商。2.工程完工后需通过验收，验收合格后进入质保期。三、质量与保修1.承包方必须按照国家标准及合同约定进行施工，保证施工质量。2.工程验收按照国家标准、合同约定的质量标准以及施工图纸进行。如验收不合格，承包方必须承担整改责任。3.工程质保期为_____年，质保期内因承包方施工质量原因造成的损坏，承包方负责无偿修复。四、工程造价与支付1.工程总造价：人民币_____元整（大写：____元整）。具体金额根据施工图纸及现场实际情况确定。2.支付方式：工程款项分三次支付。工程开工前支付工程总造价的____%作为预付款；工程完工并验收合格后支付工程总造价的____%；剩余____%作为质保金，待工程质保期结束后支付。五、双方责任与义务1.甲方责任与义务：负责提供施工用水电及现场配合人员；负责现场协调；按时支付工程款。2.乙方责任与义务：负责外墙保温材料供应及施工；负责外墙涂料施工；保证施工质量及工期；遵守现场管理规定，做好安全生产工作；负责竣工验收后的保修工作。六、违约责任1.若因甲方原因导致工程延期或停工，甲方应承担相应损失费用。若甲方未按时支付工程款，乙方有权暂停施工直至工程款支付完毕。2.若因乙方原因导致工程延期或施工质量不合格，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。若乙方未按照合同约定履行保修义务，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。七、其他约定事项篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方外墙保温及涂料轻工外包施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________外墙保温及涂料工程。2.工程地点：____________________。3.承包范围：外墙保温、涂料施工（具体详见施工图纸及工程量清单）。二、工程期限1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。三、工程价款及支付方式1.工程价款：本工程采用包工包料方式，总造价暂定为人民币______元（大写：______元整）。实际造价以双方最终结算为准。2.支付方式：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方总造价的______%；工程结算完成后，支付至总造价的______%；剩余______%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。四、工程质量及验收标准1.乙方必须按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.隐蔽工程必须检查后方可进行下一道工序施工。隐蔽工程检查记录应作为资料交付甲方保存。3.工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收，并提供相应的技术资料。甲方在接到验收通知后______日内组织验收。如未能及时组织验收，则视为该工程验收合格。4.工程质量应达到国家质量评定的优良等级。如达不到优良等级，乙方应无条件返工并承担相应损失。五、材料供应及设备管理1.乙方应按照施工需要自行采购外墙保温及涂料材料，并确保质量符合国家相关标准。甲方有权对乙方所采购的材料进行检验，如不符合要求，乙方应无条件更换。2.乙方应按照合同约定配备必要的施工设备，并确保设备安全可靠。甲方有权对乙方的设备进行检查，如发现设备存在安全隐患，乙方应立即整改。六、安全施工及文明施工要求1.乙方应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。在施工过程中发生的安全事故由乙方承担全部责任。篇3#甲方：[公司名称]#乙方：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就外墙保温及涂料轻工外包施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]4.承包方式：轻工外包施工二、工期要求1.乙方应在签订合同后尽快安排进场施工，确保施工进度。2.工期：自合同签订之日起[具体工期]天内完成施工任务。三、工程质量要求1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。2.施工完成后，乙方应提供完整的施工记录和质量检验报告。四、合同价款及支付方式1.合同价款：[具体金额]元。2.支付方式：银行转账。开户行：[开户银行名称]；账号：[银行账号]；户名：[户名]。五、双方责任与义务1.甲方责任与义务：（1）负责提供施工图纸和技术要求；（2）负责协调施工过程中的相关问题；（3）负责验收施工成果。2.乙方责任与义务：（1）按照甲方要求组织施工队伍，确保施工进度和质量；（2）负责施工过程中的安全管理工作；（3）负责保护施工现场的环境卫生和设施；（4）负责提供必要的施工材料和设备。六、违约责任1.甲方如违反合同约定，未按时支付合同价款或未提供必要的设计图纸和技术要求，应承担相应的违约责任。2.乙方如违反合同约定，未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。七、争议解决方式1.双方应友好协商解决施工过程中的争议。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼解决。2.仲裁机构或诉讼法院由双方协商确定。仲裁裁决或诉讼判决具有最终的法律效力。八、合同生效与终止1.合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格履行合同义务。未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或终止合同。2.如因不可抗力或其他原因导致合同无法按时履行或无法继续履行，双方应协商解决方案。协商不成的，双方同意按照仲裁或诉讼方式解决争议。但无论何种方式解决争议，均不影响合同终止后的其他事项处理。3.合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，并清理好现场卫生。甲方应按照合同约定支付乙方已完成施工任务的款项。对于未完成施工任务的部分，双方应协商解决方案。协商不成的，按照仲裁或诉讼方式解决争议。但无论何种方式解决争议，均不影响合同终止后的其他事项处理。4.合同终止后，双方应友好协商解决与合同终止相关的事宜。协商不成的，按照仲裁或诉讼方式解决争议。但无论何种方式解决争议，均不影响合同终止后的其他事项处理。篇4甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方外墙保温及涂料轻工外包施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________4.工程造价：_________二、承包方式1.乙方负责外墙保温及涂料施工，包括材料采购、施工设备、施工人员的组织等。2.乙方应确保施工质量符合甲方要求，并按期完成施工任务。三、施工期限1.施工开始日期：_________2.施工结束日期：_________3.如因甲方原因造成施工延误，乙方有权要求甲方支付相应的施工费用。四、施工要求1.乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保施工质量符合标准。2.乙方应做好施工安全措施，确保施工过程中的人身安全。3.乙方应做好施工场地的环境卫生工作，确保施工场地的整洁有序。五、材料供应与验收1.甲方负责外墙保温及涂料材料的采购和供应。2.乙方应对甲方提供的材料进行验收，确保材料质量符合标准。3.如发现材料质量问题，乙方应及时向甲方提出，甲方应尽快处理。六、付款与结算1.甲方应按以下方式向乙方支付施工费用：_________2.乙方应在施工完成后，向甲方提交结算报告，甲方应在收到结算报告后尽快进行结算。3.乙方应确保结算报告的准确性和完整性，如因乙方原因造成结算错误，乙方应承担相应的责任。七、违约责任1.如因甲方原因造成施工延误或质量问题，甲方应承担相应的违约责任。2.如因乙方原因造成施工延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。3.双方应共同遵守合同约定，如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。八、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。判决生效后，双方应认真履行判决结果。如一方不履行判决结果，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。同时，违约方应承担因违约而产生的额外损失和费用。总之，甲乙双方在履行合同过程中应遵循诚实信用原则，友好协商并共同解决问题。如出现争议时，应以法律为准绳，依法维护自己的合法权益。篇5#甲方（发包方）：公司名称：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[负责人姓名]联系电话：[联系电话]#乙方（承包方）：公司名称：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[负责人姓名]联系电话：[联系电话]#工程概况：项目名称：[项目名称]工程地点：[工程地点]工程内容：外墙保温及涂料施工#工程质量要求：1.外墙保温材料：使用优质的保温材料，确保良好的保温效果。2.涂料质量：使用环保、无毒、高质量的涂料，确保色彩鲜艳、持久。3.施工工艺：按照行业标准进行施工，确保工艺规范、美观。4.成品保护：采取必要的保护措施，确保施工成品不受损坏。#工程进度要求：1.施工周期：从签订合同之日起，确保在合理的时间内完成施工任务。2.进度计划：乙方需制定详细的施工进度计划，并按时提交甲方审核。3.延期处理：如因不可抗力因素导致工期延误，乙方需及时通知甲方，并协商解决方案。#工程价款及支付方式：1.合同总价：[合同总价]元。具体支付方式需双方协商确定。2.支付方式：可选择银行转账、支票或现金等方式支付。具体支付方式需根据甲方要求确定。3.支付节点：根据施工进度和验收情况，分阶段支付款项。具体支付节点需双方协商确定。#违约责任：1.甲方违约：如甲方未按时支付款项或提供必要支持，需承担相应的违约责任。具体违约责任需双方协商确定。2.乙方违约：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，需承担相应的违约责任。具体违约责任需双方协商确定。#争议解决方式：1.协商解决：双方应友好协商解决施工过程中的问题。如协商不成，可寻求仲裁或诉讼途径解决。具体协商方式需双方协商确定。2.仲裁或诉讼：如协商无果，双方可向相关仲裁机构或法院提起诉讼。具体仲裁或诉讼方式需双方协商确定。仲裁或诉讼结果对双方具有法律约束力。篇6#甲方（发包方）：公司名称：[公司名称]公司地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]#乙方（承包方）：公司名称：[公司名称]公司地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]#工程概况：工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程范围：外墙保温及涂料施工#工程要求：1.外墙保温材料：使用高质量的保温材料，确保良好的保温效果。2.涂料品质：使用环保、无毒、易施工的涂料。3.施工工期：确保在签订合同后尽快开工，按时完成施工任务。4.施工设备：乙方需自带施工设备，确保施工顺利进行。5.安全施工：乙方需确保施工过程中的安全，防止事故发生。6.质量保证：乙方需对施工质量负责，确保施工质量符合甲方要求。7.保修服务：乙方需提供至少一年的保修服务，确保施工质量持久稳定。8.验收标准：甲方有权对施工质量进行验收，确