2025年城市供水管道建设施工合同范本

2025年城市供水管道建设施工合同范本合同编号：发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲方将位于的城市供水管道建设项目发包给乙方施工。为明确双方的权利义务，经协商一致，签订本合同。第一条工程概况工程名称：城市供水管道建设工程。工程地点：市区/县路号。施工范围：（1）管道铺设：从至，总长度约为公里。（2）管道规格：DN，材质为。（3）附属设施：包括阀门井、排气阀、水表井等配套设施的施工。合同价格：（1）本工程总价款为人民币元（大写：元整），其中：-管道安装费用：元；-附属设施费用：元；-其他费用：元。（2）合同价格为固定总价，除本合同另有约定外，不做任何调整。工期要求：（1）计划开工日期：年月日。（2）计划竣工日期：年月日。（3）总工期：日历天。质量标准：符合国家现行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）等相关标准。保修期：工程竣工验收合格后，保修期为年，保修范围内乙方负责免费维修。第二条合同文件组成本合同协议书。中标通知书（若有）。招标文件及其附件。投标书及其附件。施工图纸及技术规范。工程量清单。双方确认的其他文件。以上文件若存在矛盾或不一致，以时间较晚签订的文件为准。第三条甲方的权利与义务审批与批准：（1）甲方应在合同签订后日内完成施工许可及其他必要审批手续，提供施工场地。（2）甲方对乙方提交的施工组织设计、施工方案等文件进行审查，提出修改意见。支付与结算：（1）甲方按以下进度支付工程款：-预付款：合同签订后日内支付合同总价的%，计人民币元；-进度款：按月支付，每月支付已完工程量的%；-竣工验收合格后日内支付至合同总价的%；-保修期结束并双方确认无质量问题后日内付清余款。（2）甲方应按时支付工程款，如逾期支付，按每日%的标准向乙方支付违约金。协调与配合：（1）甲方负责与当地政府部门、居民等的协调工作，确保施工顺利进行。（2）甲方提供施工现场的水源、电源，费用由乙方承担。验收与接管：（1）甲方应在收到乙方竣工验收申请后日内组织验收。（2）验收合格后，双方办理工程移交手续，甲方接管工程。第四条乙方的权利与义务施工准备：（1）乙方在开工前日内编制施工组织设计并提交甲方审批。（2）乙方负责施工现场的围挡、标识设置，确保施工安全。施工管理：（1）乙方须按照施工图纸、技术规范及合同约定的要求进行施工，确保工程质量。（2）乙方在施工过程中发现设计图纸有误或存在安全隐患，应及时通知甲方。（3）乙方负责施工期间的安全生产管理，确保施工人员及周边居民的安全。质量保证：（1）乙方使用的材料、设备须符合国家及地方标准，提供相关合格证明。（2）乙方应做好隐蔽工程的记录和验收工作，甲方代表有权随时检查。（3）工程完工后，乙方负责清理施工现场，恢复原貌。工期管理：（1）乙方应按合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，按每日合同总价%的标准支付违约金。（2）因不可抗力、甲方原因或重大设计变更导致的工期延误，乙方有权申请工期顺延。保修义务：（1）保修期内，乙方应在接到维修通知后小时内响应，日内完成维修。（2）乙方负责维修因施工质量问题造成的损坏，费用由乙方承担。第五条工程变更与索赔工程变更：（1）甲方提出的工程变更需以书面形式通知乙方，并附变更设计图纸及说明。（2）因变更导致的工程量增减，双方应协商调整合同价格，签订补充协议。索赔：（1）因甲方原因导致乙方停工、窝工或增加施工成本，乙方有权提出索赔。（2）乙方应在索赔事件发生后日内向甲方提交索赔报告及证明材料，甲方应在日内审核并作出答复。第六条安全生产与环境保护安全生产：（1）乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，制定安全施工措施。（2）因乙方原因造成的施工安全事故，由乙方承担全部责任和费用。环境保护：（1）乙方应采取有效措施减少施工对周边环境的影响，防止施工污水、噪音、扬尘等污染。（2）施工结束后，乙方应按要求恢复场地，做到“工完场清”。第七条竣工验收与结算竣工验收：（1）工程竣工后，乙方应在日内向甲方提交竣工验收申请及相关资料。（2）验收合格后，双方签署《工程竣工验收报告》，甲方接管工程。竣工结算：（1）乙方在验收合格后日内提交竣工结算报告及完整的结算资料。（2）甲方应在日内审核完毕，并完成结算支付。第八条违约责任甲方违约：（1）甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付逾期金额每日%的违约金。（2）甲方未按约定提供施工条件，导致工程延误，乙方有权顺延工期。乙方违约：（1）乙方未按合同约定的工期完成施工，应向甲方支付每日%的违约金。（2）因乙方原因导致工程质量不合格，乙方负责返工并承担全部费用。其他违约情形：（1）任何一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，造成损失的，还需赔偿损失。（2）违约方在收到守约方书面通知后日内未纠正违约行为的，守约方有权解除合同。第九条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。第十条其他事项补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。合同份数：本合同一式份，甲、乙双方各执份。合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（公章）：法定代表人或授权代表（签字）：