建设施工合同纠纷刑事反诉状范文5篇

建设施工合同纠纷刑事反诉状范文5篇篇1刑事反诉状反诉人：名称：XXX建设集团有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人：XXX，职务：董事长被反诉人：名称：XXX房地产开发有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人：XXX，职务：总经理案由：反诉请求：1.请求法院判令被反诉人支付反诉人拖欠的工程款人民币XXX万元；2.请求法院判令被反诉人支付利息（自合同签订之日起至实际支付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；3.请求法院判令被反诉人支付违约金人民币XXX万元；4.请求法院判令被反诉人承担本案的诉讼费用。事实与理由：反诉人与被反诉人于XXXX年XX月XX日签订《建设工程施工合同》，约定由反诉人承包被反诉人位于XXX市XXX区XXX街XXX号的XXX项目，合同总价为人民币XXX万元。合同签订后，反诉人按照合同约定履行了施工义务，但被反诉人未能按时支付工程款，导致反诉人产生了一定的经济损失。根据合同约定，被反诉人应当在合同签订后XX日内支付工程款的XX%，并在工程竣工验收后XX日内支付剩余款项。然而，被反诉人并未按照约定支付工程款，拖欠了反诉人人民币XXX万元。经反诉人多次催讨，被反诉人仍未支付。根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，被反诉人的行为已经构成违约，应当承担相应的违约责任。因此，反诉人请求法院判令被反诉人支付利息及违约金，并承担本案的诉讼费用。证据清单：1.《建设工程施工合同》：证明双方之间的建设施工合同关系及合同条款；2.工程竣工验收报告：证明反诉人已经按照合同约定履行了施工义务；3.催款函：证明反诉人已经多次催讨被反诉人拖欠的工程款；4.银行转账记录：证明被反诉人未按照合同约定支付工程款。诉讼费用：本案的诉讼费用由被反诉人承担。此致XXX市XXX区人民法院具状人：XXX建设集团有限公司日期：XXXX年XX月XX日篇2反诉人：名称：XXX建设集团有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人：XXX，职务：董事长被反诉人：名称：XXX房地产开发有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人：XXX，职务：董事长案由：因建设施工合同纠纷，经协商无果，现依法向贵法院提起反诉。反诉请求：1.请求法院判令被反诉人支付反诉人建设工程款人民币XXX万元及逾期付款利息（自合同签订之日起至实际支付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；2.请求法院判令被反诉人返还反诉人工程保证金人民币XXX万元及逾期返还利息（自缴纳之日起至实际返还之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；3.请求法院判令被反诉人赔偿反诉人因违约造成的损失人民币XXX万元；4.请求法院判令被反诉人对工程质量问题进行维修并达到合同约定的标准；5.请求法院判令被反诉人承担本案的诉讼费用。事实与理由：反诉人与被反诉人于XXXX年XX月XX日签订《建设工程施工合同》，约定由反诉人承包被反诉人位于XXX市XXX区XXX街XXX号的房地产开发项目。合同约定了具体的施工范围、工期、质量标准及付款方式等。合同签订后，反诉人按照合同约定履行了施工义务，但被反诉人未能按照合同约定支付工程款及返还工程保证金。截至目前，被反诉人尚欠反诉人建设工程款人民币XXX万元及工程保证金人民币XXX万元。由于被反诉人的违约行为，导致反诉人无法按照合同约定完成施工任务，并给反诉人造成了巨大的经济损失。同时，被反诉人开发的项目存在严重的工程质量问题，需要对其进行维修并达到合同约定的标准。根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，特向贵法院提起反诉，请求法院依法支持反诉人的诉讼请求。证据清单：1.《建设工程施工合同》；2.工程款支付凭证；3.工程保证金缴纳凭证；4.工程质量问题照片；5.其他相关证明材料。此致：XXX区人民法院具状人：XXX建设集团有限公司日期：XXXX年XX月XX日篇3刑事反诉状反诉人：XXX，男，汉族，19XX年XX月XX日出生，住址：XXXX，公民身份号码：XXXX，联系电话：XXXX。被反诉人：XXX，男，汉族，19XX年XX月XX日出生，住址：XXXX，公民身份号码：XXXX，联系电话：XXXX。反诉请求：一、请求法院依法判决被反诉人支付反诉人工程款人民币（以下同）XXX元及利息（自应支付之日起至实际支付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；二、请求法院依法判决被反诉人支付反诉人违约金人民币（以下同）XXX元；三、请求法院依法判决被反诉人支付反诉人因追讨工程款产生的律师费人民币（以下同）XXX元；四、请求法院依法判决被反诉人承担本案的全部诉讼费用。事实与理由：反诉人与被反诉人于XXXX年XX月XX日签订《建设工程施工合同》，约定由反诉人承包被反诉人的某工程项目。合同中明确约定了工程款支付方式、支付时间以及违约责任等条款。反诉人按照合同约定完成了工程项目，并经验收合格后交付被反诉人使用。然而，被反诉人却未能按照合同约定及时支付工程款，经反诉人多次催讨，被反诉人仍拒绝支付。根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此，被反诉人的行为已经构成违约，应当承担相应的违约责任。同时，由于被反诉人的违约行为，导致反诉人不得不通过法律途径来维护自身权益。为此，反诉人委托了律师进行代理，并产生了律师费用。根据《建设工程施工合同》的约定，因被反诉人违约导致的律师费用应当由其承担。因此，被反诉人应当向反诉人支付因追讨工程款产生的律师费用。综上所述，反诉人的诉讼请求具有充分的事实和法律依据。为了维护自身权益，特向法院提起刑事反诉，请求法院依法判决支持反诉人的全部诉讼请求。此致XXXX人民法院附：相关证据材料1.双方签订的《建设工程施工合同》；2.反诉人完成工程项目的相关证明材料；3.被反诉人违约未支付工程款的证明材料；4.反诉人因追讨工程款产生的律师费用凭证。篇4反诉人：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。被反诉人：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。反诉请求：1.请求法院判令被反诉人返还反诉人多支付的工程款XX元；2.请求法院判令被反诉人支付反诉人因工期延误造成的损失XX元；3.请求法院判令被反诉人支付反诉人因质量不合格造成的损失XX元；4.请求法院判令被反诉人支付反诉人因安全施工措施不到位造成的损失XX元。事实和理由：一、关于返还多支付的工程款在XXXX年XX月XX日，反诉人与被反诉人签订了建设工程施工合同，约定由被反诉人承包反诉人的XX工程。在合同履行过程中，反诉人已按合同约定支付了工程款。然而，被反诉人在施工过程中，因自身原因，未能按时完成合同约定的工程量，导致反诉人不得不另行委托其他施工单位完成剩余工程。经计算，反诉人多支付的工程款为XX元。二、关于工期延误造成的损失由于被反诉人未能按时完成合同约定工程量，导致反诉人的XX工程整体工期延误。反诉人因此无法按时交付给客户，导致客户对反诉人的信任度降低，并影响了反诉人的业务开展。经计算，反诉人因工期延误造成的损失为XX元。三、关于质量不合格造成的损失被反诉人在施工过程中，未能按照合同约定保证工程质量。经反诉人多次催促，被反诉人才进行了部分整改。然而，由于整改不到位，导致反诉人的XX工程存在严重质量问题。反诉人因此不得不花费大量资金进行返修，并影响了工程的正常使用。经计算，反诉人因质量不合格造成的损失为XX元。四、关于安全施工措施不到位造成的损失被反诉人在施工过程中，未能按照合同约定采取有效的安全施工措施，导致施工现场存在重大安全隐患。XXXX年XX月XX日，在施工现场发生了一起严重安全事故，造成XX人死亡、XX人受伤。该事故给反诉人带来了巨大的经济损失和声誉损失。经计算，反诉人因安全施工措施不到位造成的损失为XX元。综上所述，被反诉人的行为严重违反了合同约定和相关法律法规的规定，给反诉人带来了巨大的经济损失和声誉损失。为了维护反诉人的合法权益，特向法院提起反诉，请求法院依法判令被反诉人承担相应的法律责任。篇5反诉人（单位）：[反诉人名称]地址：[反诉人地址]法定代表人：[反诉人法定代表人姓名]职务：[反诉人法定代表人职务]联系电话：[反诉人联系电话]被反诉人（单位）：[被反诉人名称]地址：[被反诉人地址]法定代表人：[被反诉人法定代表人姓名]职务：[被反诉人法定代表人职务]联系电话：[被反诉人联系电话]反诉请求：一、请求法院依法判令被反诉人支付[具体金额]元人民币的违约金；二、请求法院依法判令被反诉人赔偿因违约给反诉人造成的经济损失[具体金额]元人民币；三、请求法院依法判令被反诉人承担本案的全部诉讼费用。事实与理由：反诉人与被反诉人于[签订合同时间]签订了一份建设施工合同，合同约定被反诉人应在[合同中约定的完工时间]前完成全部施工任务，并约定了相应的违约金条款。然而，截至[当前时间]，被反诉人仍未完成全部施工任务，且存在严重的质量问题，给反诉人造成了巨大的经济损失。具体而言，被反诉人在施工过程中存在以下违约行为：一、工期延误。被反诉人未能按照合同约定的时间完成施工任务，导致整个项目进度受到影响，给反诉人带来了不必要的经济损失。二、质量问题。被反诉人在施工过程中存在质量问题，如[具体质量问题]，导致反诉人需要再次投入资金进行修复，造成了额外的经济损失。三、服务态度恶劣。被反诉人在施工过程中态度恶劣，与反诉人的工作人员存在多次争执，严重影响了反诉人的声誉和形象。根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，被反诉人的行为已经构成了违约，应当承担相应的违