铝板外墙施工合同范本

铝板外墙施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为：×××铝业股份有限公司，地址位于××省××市××区××路××号，法定代表人为×××，联系方式为电话：×××××××××，邮箱：××××@××××。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为：×××建筑工程有限公司，地址位于××省××市××区××路××号，法定代表人为×××，联系方式为电话：×××××××××，邮箱：××××@××××。

合同简介：

甲方作为铝板的生产厂家，拥有先进的生产设备和丰富的生产经验，乙方作为专业的建筑工程公司，具有丰富的外墙施工经验。双方为了共同发展，实现互利共赢，决定就甲方提供的铝板产品进行外墙施工合作。在此背景下，双方达成如下协议，共同遵照执行。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是确立甲方作为铝板供应商与乙方作为铝板外墙施工单位之间的合作关系，乙方依据甲方的要求，使用甲方提供的铝板进行外墙施工，以完成双方共同商定的项目。合同范围包括但不限于：

1.乙方负责对甲方提供的铝板进行加工、制作和安装；

2.甲方负责提供合格的铝板材料，并确保其质量满足施工要求；

3.双方共同协商确定施工方案、施工进度和质量标准。

第二条定义

为本合同所述，以下术语具有以下含义：

1.铝板：指由甲方提供，用于外墙施工的铝合金板材；

2.施工项目：指双方商定的，由乙方使用铝板进行外墙施工的具体项目；

3.交货期：指甲方按照合同约定，向乙方交付铝板的时间期限；

4.质量标准：指双方约定的铝板和施工项目的质量要求和验收标准。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务：

1.甲方应按照合同约定，提供符合质量要求的铝板，确保铝板的质量和交货期满足施工需要；

2.甲方应提供必要的技术支持和配合，协助乙方进行施工；

3.甲方应对乙方施工过程中遇到的技术问题提供解决方案；

4.甲方应按照合同约定的价格和支付条件，向乙方支付施工费用。

乙方的权利与义务：

1.乙方应按照合同约定，对甲方提供的铝板进行加工、制作和安装，确保施工质量和进度满足要求；

2.乙方应按照合同约定的价格和支付条件，向甲方支付铝板的购买费用；

3.乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保施工项目的质量；

4.乙方应对施工过程中的安全负责，采取必要的安全措施，防止事故的发生。

（以下内容因篇幅限制，未完全展开，实际合同应根据具体情况进行详细规定）

第四条价格与支付条件

甲乙双方约定，铝板的销售价格为本合同附件中规定的价格。甲方应按照合同约定的交货期提前将铝板交付给乙方，乙方在验收合格后应当按照约定的付款期限向甲方支付货款。

1.支付方式：乙方可以通过银行转账的方式向甲方支付货款；

2.支付时间：乙方应在验收合格后七个工作日内，将全额货款支付给甲方；

3.价款调整：如遇市场价格波动，双方可协商调整铝板价格，并以书面形式确认。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。除非一方提前终止本合同，否则本合同将在此有效期内持续有效。

1.交货期限：甲方应在本合同约定的交货期内交付铝板；

2.施工期限：乙方应在本合同约定的施工期内完成施工；

3.验收期限：乙方应在施工完成后七个工作日内向甲方提出验收申请，甲方应在验收期限内完成验收。

第六条违约责任

1.如甲方未能按照约定的交货期限交付铝板，甲方应按照延迟交付部分货款总额的__%向乙方支付违约金；

2.如乙方未能按照约定的施工期限完成施工，乙方应按照延迟完成部分工程总额的__%向甲方支付违约金；

3.如甲方交付的铝板不符合合同约定的质量标准，甲方应负责更换或修复，并承担由此产生的一切费用；

4.如乙方施工质量不符合合同约定的质量标准，乙方应负责返工或修复，并承担由此产生的一切费用；

5.除前述违约金外，违约方还应赔偿因此给对方造成的其他损失；

6.本合同项下的违约责任，包括但不限于违约金、损失赔偿、诉讼费用等。

第七条不可抗力

本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）。

1.发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件；

2.遭受不可抗力影响的一方应尽力克服不可抗力，减少损失，并按照本合同的约定继续履行合同；

3.如不可抗力事件持续发生，导致一方无法履行合同，遭受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并协商调整合同履行期限或方式；

4.如不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商终止合同，并按照本合同约定处理后续事项。

第八条争议解决

双方因本合同的签订、履行或解释发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国仲裁机构仲裁，或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。

1.仲裁：如选择仲裁，双方应约定仲裁委员会，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力；

2.诉讼：如选择诉讼，双方应明确诉讼法院为有管辖权的人民法院，包括但不限于合同签订地、履行地或被告住所地法院；

3.争议解决过程中，除争议事项外，双方仍应继续履行本合同的其他条款；

4.双方应承担因争议解决产生的相关费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费等。

第九条其他条款

1.通知方式：双方应以书面形式发送通知，通知应以邮寄、传真或电子邮件方式进行，通知发送至合同中约定的地址、传真号或电子邮箱；

2.合同变更：本合同的变更、解除或终止，必须经双方协商一致，并以书面形式确认；

3.合同终止条件：本合同在以下情况下终止：

a)双方协商一致解除本合同；

b)合同有效期届满，双方未续签；

c)一方违约，导致合同无法履行，另一方有权解除合同；

d)不可抗力事件导致合同无法履行，双方协商终止合同；

4.合同解除或终止后，双方应按照本合同约定处理后续事项，包括但不限于结算、赔偿等；

5.本合同未尽事宜，双方应协商补充，并以书面形式确认。

第十条附则

本合同附件为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。附件包括但不限于：

1.铝板产品质量标准和技术要求；

2.施工方案和施工图纸；

3.铝板价格清单；

4.付款凭证和收款凭证；

5.双方协