市政工程防水施工协议

市政工程防水施工协议编号：__________

甲方：XX市政工程有限责任公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

乙方：XX防水材料有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

鉴于甲方拟在XX市XX区XX项目进行市政工程防水施工，乙方具备相关资质和施工能力，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：本协议旨在明确甲乙双方在XX项目市政工程防水施工过程中的权利、义务和责任，确保施工质量，按时完成施工任务。

二、合同背景：甲方作为XX项目的业主单位，负责项目的整体规划、设计、建设和管理；乙方作为防水材料供应商和施工方，负责提供合格的防水材料和进行施工。

三、合同期限：本协议自双方签字盖章之日起生效，至XX项目市政工程防水施工完成并验收合格之日止。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方负责提供施工所需的基础设施，包括场地、水电等必要条件，确保乙方正常施工。

2.甲方应在施工前向乙方提供详细的施工图纸、技术要求和验收标准。

3.甲方应按时支付乙方合同约定的工程款项，并在乙方提交工程验收报告后10日内完成款项的支付。

4.甲方应负责协调处理施工现场与其他施工单位之间的关系，确保施工顺利进行。

5.甲方应在乙方完成施工后组织验收，并对施工质量负责。

6.甲方应按照国家有关法律法规和行业规范要求，对乙方在施工过程中采取的安全措施进行监督。

乙方责任和义务：

1.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和验收标准，进行防水材料的采购和施工。

2.乙方应确保提供的防水材料符合国家标准，质量合格，并在施工前进行必要的质量检测。

3.乙方应遵守国家相关法律法规，在施工现场采取必要的安全措施，确保施工人员的安全。

4.乙方应按时完成施工任务，确保工程质量达到甲方要求。

5.乙方应在施工过程中接受甲方对施工质量、进度和安全措施的监督。

6.乙方应按照甲方要求提供施工记录、工程进度报告等必要资料。

7.乙方在施工过程中发生的意外事件，应立即通知甲方，并按照约定承担相应责任。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照约定完成施工任务，保证工程质量。

2.甲方有权要求乙方提供必要的施工资料，以便进行施工监督和验收。

3.甲方有权对乙方在施工过程中采取的安全措施进行监督。

4.乙方有权要求甲方提供施工图纸、技术要求和验收标准，以及必要的施工条件。

5.乙方有权要求甲方按时支付工程款项。

6.乙方有权要求甲方协调处理施工现场与其他施工单位之间的关系。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额：本协议项下，乙方应完成甲方指定的XX项目市政工程防水施工，合同总金额为人民币壹佰万元整（￥1000000.00元）。

二、支付方式：

1.预付款：合同签订后5个工作日内，甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为预付款，共计人民币叁拾万元整（￥300000.00元）。

2.进度款：施工过程中，乙方应按照实际完成工程量及约定的进度比例向甲方提交进度款申请，甲方应在收到乙方提交的申请及相应的工程量证明材料后5个工作日内支付相应款项。具体支付进度如下：

-施工进度达到30%时，支付合同总金额的20%；

-施工进度达到60%时，支付合同总金额的30%；

-施工进度达到90%时，支付合同总金额的20%；

3.验收款：施工完成后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收申请。甲方应在收到乙方提交的验收申请后10个工作日内组织验收，并在验收合格后5个工作日内支付剩余的10%作为验收款。

4.结算款：在合同履行完毕，且所有款项支付完毕后，甲方应在收到乙方提交的结算报告后10个工作日内支付结算款。

三、额外费用：

1.因不可抗力导致施工延误或增加的费用，经双方协商一致后，可增加合同总金额。

2.因甲方原因导致施工延误或增加的费用，由甲方承担。

3.因乙方原因导致施工延误或增加的费用，由乙方承担。

四、支付条件：

1.乙方提交的工程量证明材料应真实、准确，不得虚报或隐瞒。

2.甲方支付款项前，乙方应确保已按照合同约定完成相应工作，并提供相关证明。

3.甲方支付款项后，乙方应确保已按照合同约定完成相应工作，并承担相应的责任。

违约与争议解决机制：

一、违约责任：

1.甲方违约责任：

a.若甲方未按时支付乙方款项，每逾期一日，应向乙方支付未付款项的1%作为违约金。

b.若甲方未按约定提供施工条件或协调施工现场关系，导致乙方施工延误，甲方应赔偿乙方因此造成的直接经济损失。

2.乙方违约责任：

a.若乙方未按时完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额的0.5%作为违约金。

b.若乙方提供的防水材料不符合国家标准或约定质量，导致工程返工或损失，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此造成的损失。

c.若乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

二、争议解决：

1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，诉讼费用由败诉方承担。

3.双方同意将争议提交至XX仲裁委员会仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

4.争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，不得影响合同的正常履行。

三、适用法律：

本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

四、管辖法院：

本协议履行过程中产生的争议，如需诉讼解决，双方同意提交合同签订地人民法院管辖。

五、其他：

1.若因不可抗力导致本协议无法履行或部分条款无法履行，双方应立即通知对方，并协商解决。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

附则：

一、生效条件：本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，并在双方完成合同金额的预付款支付后正式开始执行。

二、有效期：本协议的有效期为自生效之日起至XX项目市政工程防水施工完成并验收合格之日止，预计施工工期为XX个月。

三、变更与补充：

1.本协议的任何变更或补充均需以书面形式进行，并由甲乙双方签字盖章后生效。

2.本协议的变更或补充不得违反国家法律法规，不得损害第三方的合法权益。

四、终止条款：

1.本协议在以下情形下可提前终止：

a.双方协商一致，以书面形式终止本协议；

b.一方严重违约，另一方有权终止本协议；

c.因不可抗力导致本协议无法履行，双方协商一致终止本协议。

2.本协议终止后，双方应按照约定办理合同解除手续，包括但不限于：

a.乙方完成尚未完成的施工任务；

b.甲方支付乙方已完成的工程款项；

c.双方进行工程验收，如有质量问题，由责任方负责修复或赔偿。

五、通知与送达：

1.除非本协议另有约定，所有通知、文件和通讯均应以书面形式通过挂号信或快递送达至对方约定的地址。

2.送达日期以邮戳或快递签收日期为准。

六、不可抗力：

1.本协议所称不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的事件。

2.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。

3.因不可抗力导致本协议无法履行时，双方可根据实际情况协商解决。

七、争议解决：

1.本协议的争议解决方式除本协议第六部分规定外，双方也可协商选择其他争议解决方式。

2.若双方无法协商解决争议，应按照本协议第四部分“违约与争议解决机制”中的规定处理。

八、其他：

1.本协议的任何条款如与国家法律法规相冲突，应以国家法律法规为准。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

一、需求文档

1.XX项目市政工程防水施工需求说明书

2.XX项目市政工程防水施工技术要求

二、设计方案

1.XX项目市政工程防水施工设计方案

2.XX项目市政工程防水施工图纸

三、技术规格

1.XX项目市政工程防水材料技术规格

2.XX项目市政工程防水施工工艺规范

四、各类证件复印件

1.乙方营业执照复印件

2.乙方资质证书复印件

3.乙方安全生产许可证复印件

4.乙方相关防水施工人员资格证书复印件

五、合同履行相关文件

1.XX项目市政工程防水施工合同

2.XX项目市政工程防水施工进度表

3.XX项目市政工程防水施工验收报告

六、其他相关文件

1.XX项目市政工程防水施工相关法律法规

2.XX项目市政工程防水施工相关政策文件

签字、盖章及日期：

甲方代表（签字