2025室内墙面涂装施工合同

2025室内墙面涂装施工合同第一条合同双方本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国（城市）签订：甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：第二条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：室内墙面涂装工程，包括但不限于墙面基层处理、腻子批刮、打磨、底漆涂刷、面漆涂刷等。承包范围：承包方式：第三条工期开工日期：年月日竣工日期：年月日总工期：日历天工期顺延：如遇不可抗力因素或甲方原因导致的停工，工期顺延，顺延时间由双方另行协商确定。工期延误：如乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应支付违约金元。第四条合同价款合同总价款：人民币元（大写：），此价款为含税价，包含人工费、材料费、管理费、利润等全部费用。付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元；（2）工程进度至%时，甲方支付合同总价的%，即人民币元；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即人民币元；（4）剩余%作为质量保证金，待质量保修期满后无质量问题一次性支付。付款时间：每次付款应在乙方提交相应付款申请及相关发票后个工作日内完成。第五条材料设备材料供应：乙方负责采购工程所需的所有材料，材料的品牌、型号、规格、颜色等应符合合同约定及甲方要求。材料验收：甲方有权对乙方提供的材料进行质量检查，不符合要求的材料不得使用，乙方应在日内更换合格材料，否则视为违约。材料保管：材料到达施工现场后，由乙方负责保管，丢失或损坏由乙方负责。第六条双方的权利和义务甲方的权利和义务：甲方有权对乙方的施工进行监督和检查，并提出合理建议。甲方应按时支付工程款，不得无故拖延。甲方应提供施工所需的工作面，并确保施工现场的条件符合施工要求。甲方应协调乙方与其他施工方的关系，提供必要的配合。乙方的权利和义务：乙方有权按照合同约定获得工程款及合理利润。乙方应严格按照图纸、规范和合同约定进行施工，确保工程质量和工期。乙方应做好施工现场的安全管理工作，确保施工人员和第三者的人身和财产安全。乙方应遵守国家和地方的法律法规，文明施工，不得扰民。第七条工程质量与验收质量标准：本工程的质量标准为《建筑涂饰工程施工质量验收规范》（GB50210-2025）及甲方要求，具体要求如下：（1）墙面基层处理应平整、无裂缝、无空鼓、无油污，含水率不大于%；（2）腻子层应打磨平整，无明显砂痕；（3）底漆涂刷应均匀、无漏涂，面漆涂刷应均匀、色泽一致、无流挂、无起泡；（4）涂装完成后，墙面应平整、光滑，颜色符合甲方要求，无明显瑕疵。验收程序：（1）隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程完成后通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下一工序。（2）分项工程验收：每项工序完成后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下一工序。（3）竣工验收：工程完成后，乙方应通知甲方进行竣工验收，验收合格后双方签署《竣工验收证书》。质量保修：本工程的质量保修期为年，保修期内发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场维修，维修费用由乙方承担。第八条安全施工乙方应遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工安全。乙方应为施工人员购买意外伤害保险，保险费用由乙方承担。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及费用。第九条违约责任甲方违约责任：（1）如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应支付应付金额的%作为违约金；（2）如因甲方原因导致工程停工，工期顺延，甲方应承担由此造成的损失。乙方违约责任：（1）如乙方未按合同约定工期完成施工，每延误一日，应支付合同总价的%作为违约金；（2）如乙方提供的材料不符合合同要求，乙方应在日内更换合格材料，否则甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价的%作为违约金；（3）如乙方未按合同约定的质量标准施工，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延；（4）如乙方未按合同约定履行保修义务，甲方有权委托第三方维修，费用从质量保证金中扣除。第十条争议解决如因本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。（以下无正文）甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：