bot建设工程合同样本

bot建设工程合同样本第一篇范文：合同编号：__________

合同签订双方：

甲方（以下简称“乙方”）：____________________________

乙方（以下简称“甲方”）：____________________________

鉴于：

1.甲方为满足自身项目建设的需要，拟委托乙方进行bot（建设-运营-移交）工程项目的建设、运营及移交；

2.双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就bot工程项目的相关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________________

1.2工程地点：____________________________

1.3工程规模：____________________________

1.4工程类型：____________________________

1.5工程总投资：____________________________

二、建设、运营及移交

2.1建设阶段：

2.1.1乙方负责bot工程项目的建设，包括但不限于工程设计、施工、设备采购等；

2.1.2乙方应按照甲方要求，确保工程质量和进度，并在规定期限内完成建设任务；

2.1.3甲方应按约定向乙方支付建设费用。

2.2运营阶段：

2.2.1乙方在工程竣工验收合格后，负责bot工程项目的运营管理；

2.2.2乙方应确保运营期间工程设施的安全、稳定运行，并按照约定向甲方支付运营费用；

2.2.3甲方有权对运营情况进行监督检查。

2.3移交阶段：

2.3.1在bot工程项目的运营期满后，乙方应将工程设施完好无损地移交给甲方；

2.3.2甲方应按照约定支付移交费用。

三、权利义务

3.1甲方权利：

3.1.1甲方有权对bot工程项目的建设、运营及移交过程进行监督检查；

3.1.2甲方有权要求乙方按照约定履行义务。

3.2甲方义务：

3.2.1甲方应按照约定向乙方支付建设、运营及移交费用；

3.2.2甲方应配合乙方完成bot工程项目的建设、运营及移交工作。

3.3乙方权利：

3.3.1乙方有权要求甲方按照约定支付建设、运营及移交费用；

3.3.2乙方有权在运营期间对工程设施进行必要维护和保养。

3.4乙方义务：

3.4.1乙方应按照约定完成bot工程项目的建设、运营及移交工作；

3.4.2乙方应确保工程质量和进度，并在规定期限内完成建设任务；

3.4.3乙方应按照约定向甲方支付运营费用。

四、违约责任

4.1若甲方未按约定支付建设、运营及移交费用，应向乙方支付违约金；

4.2若乙方未按约定完成bot工程项目的建设、运营及移交工作，应向甲方支付违约金；

4.3双方违反本合同约定的其他义务，应承担相应的法律责任。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；

5.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同生效及终止

6.1本合同自双方签字盖章之日起生效；

6.2本合同有效期为____________________________年；

6.3合同期满或双方协商一致解除合同，本合同终止。

七、附件

1.《bot工程项目设计文件》

2.《bot工程项目施工合同》

3.《bot工程项目运营合同》

4.《bot工程项目移交合同》

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________________

乙方（盖章）：____________________________

签订日期：____________________________

附件：

1.《bot工程项目设计文件》

2.《bot工程项目施工合同》

3.《bot工程项目运营合同》

4.《bot工程项目移交合同》

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同签订双方：

甲方（以下简称“甲方”）：____________________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________________

第三方（以下简称“丙方”）：____________________________

鉴于：

1.甲方为满足自身项目建设的需要，拟委托乙方进行bot（建设-运营-移交）工程项目的建设、运营及移交；

2.丙方作为项目的资金提供方和监督管理方，参与项目的全过程；

3.双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就bot工程项目的相关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________________

1.2工程地点：____________________________

1.3工程规模：____________________________

1.4工程类型：____________________________

1.5工程总投资：____________________________

二、丙方责任

2.1丙方负责为bot工程项目提供全部或部分资金支持；

2.2丙方对工程项目的建设、运营及移交过程进行监督管理；

2.3丙方有权要求乙方按照项目进度和资金使用情况提供相关报告；

2.4丙方有权对乙方违反合同的行为进行制止，并要求甲方协助处理。

三、甲方权益

3.1甲方有权要求乙方严格按照工程设计文件和施工规范进行建设；

3.2甲方有权要求乙方在运营阶段确保工程设施的安全、稳定运行；

3.3甲方有权要求乙方在移交阶段确保工程设施完好无损；

3.4甲方有权要求乙方在项目运营期间提供详细的运营报告；

3.5甲方有权要求乙方在工程进度和资金使用方面进行透明化操作；

3.6甲方有权在合同规定的范围内对项目进行调整和优化。

四、乙方责任

4.1乙方负责bot工程项目的建设、运营及移交；

4.2乙方应确保工程质量和进度，并在规定期限内完成建设任务；

4.3乙方应按照甲方和丙方的要求进行工程管理和资金使用；

4.4乙方应定期向甲方和丙方报告工程进度和资金使用情况；

4.5乙方应遵守国家相关法律法规和行业标准。

五、违约责任

5.1若乙方未按约定完成建设、运营及移交工作，应向甲方支付违约金；

5.2若乙方违反工程规范和质量标准，应承担相应的法律责任；

5.3若乙方违反资金使用规定，应向甲方和丙方支付违约金；

5.4若乙方未按规定提供运营报告，应向甲方支付违约金；

5.5若丙方未按约定提供资金支持，应向乙方支付违约金。

六、甲方权利

6.1甲方有权要求乙方对工程进度和质量进行整改；

6.2甲方有权要求乙方对违反合同的行为进行整改；

6.3甲方有权要求乙方对工程设施进行维护和保养；

6.4甲方有权要求乙方对运营过程中出现的问题进行处理；

6.5甲方有权要求乙方对工程项目的风险进行评估和控制。

七、第三方权益

7.1丙方有权要求乙方按照项目进度和资金使用情况提供相关报告；

7.2丙方有权要求乙方对工程进度和质量进行整改；

7.3丙方有权要求乙方对违反合同的行为进行整改；

7.4丙方有权要求乙方对工程项目的风险进行评估和控制。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效；

8.2本合同有效期为____________________________年；

8.3合同期满或双方协商一致解除合同，本合同终止。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；

9.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、附件

1.《bot工程项目设计文件》

2.《bot工程项目施工合同》

3.《bot工程项目运营合同》

4.《bot工程项目移交合同》

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入有助于保障甲方的资金安全和项目顺利进行，同时，丙方作为监督管理方，能够确保工程项目的合规性和高效性。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为bot工程项目的发起方和主导方，有权对项目进行决策和调整，确保项目符合甲方的发展战略和利益需求。甲方的主导地位有利于保障项目的顺利实施和甲方的合法权益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同签订双方：

甲方（以下简称“甲方”）：____________________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________________

第三方（以下简称“丙方”）：____________________________

鉴于：

1.甲方拟投资建设一座新能源发电站，并寻求乙方作为工程承包商进行建设；

2.丙方作为项目融资方，提供项目所需的资金支持，并对项目的建设、运营及维护进行监督管理；

3.双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就新能源发电站工程项目的相关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：新能源发电站建设项目

1.2工程地点：____________________________

1.3工程规模：____________________________

1.4工程类型：新能源发电

1.5工程总投资：____________________________

二、丙方责任

2.1丙方负责为新能源发电站项目提供全部或部分资金支持；

2.2丙方对工程项目的建设、运营及维护过程进行监督管理；

2.3丙方有权要求乙方按照项目进度和资金使用情况提供相关报告；

2.4丙方有权对乙方违反合同的行为进行制止，并要求甲方协助处理。

三、乙方权益

3.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项；

3.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、图纸和技术资料；

3.3乙方有权要求甲方在项目运营阶段提供必要的运营支持和维护保障；

3.4乙方有权在项目运营期满后，按照约定获得项目的运营收益分成；

3.5乙方有权在合同规定的范围内对项目的设计和施工方案进行调整和优化。

四、甲方责任

4.1甲方负责按照合同约定支付工程款项；

4.2甲方负责提供施工所需的图纸和技术资料；

4.3甲方负责确保施工场地满足施工要求；

4.4甲方负责在项目运营阶段提供必要的运营支持和维护保障；

4.5甲方负责在合同规定的范围内对项目的设计和施工方案进行调整和优化。

五、违约责任

5.1若甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金；

5.2若甲方未提供必要的施工条件，导致乙方延误工期，甲方应承担相应的责任；

5.3若甲方违反合同约定，导致项目运营收益受损，甲方应承担相应的赔偿责任。

六、乙方权利

6.1乙方有权要求甲方在工程进度和质量方面进行整改；

6.2乙方有权要求甲方对违反合同的行为进行整改；

6.3乙方有权要求甲方对工程设施进行维护和保养；

6.4乙方有权要求甲方对运营过程中出现的问题进行处理；

6.5乙方有权要求甲方对工程项目的风险进行评估和控制。

七、丙方权益

7.1丙方有权要求乙方按照项目进度和资金使用情况提供相关报告；

7.2丙方有权要求乙方对工程进度和质量进行整改；

7.3丙方有权要求乙方对违反合同的行为进行整改；

7.4丙方有权要求乙方对工程项目的风险进行评估和控制。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效；

8.2本合同有效期为____________________________年；

8.3合同期满或双方协商一致解除合同，本合同终止。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；

9.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、附件

1.《新能源发电站建设