2025建筑工程合同协议书模板

2025建筑工程合同协议书模板正文本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在中华人民共和国市签订：发包人（甲方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：承包人（乙方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方需要进行位于中华人民共和国市区路号的建筑工程项目的建设，乙方具备相应的资质和能力承接该工程，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：本工程包括但不限于建筑施工、结构安装、给排水、电气安装、消防设施等（具体以附件《工程量清单》为准）。承包方式：乙方采用（包工包料/包工不包料）的方式承接本工程。第二条承包范围乙方负责完成以下工作：按照甲方提供的设计图纸和施工方案进行施工；负责采购本工程所需的材料、设备，并确保其符合国家相关质量标准；负责施工现场的管理，包括但不限于人员调度、机械设备的使用与维护；负责完成工程竣工验收前的所有工作。第三条合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数：天乙方应确保工程按期完成，如因乙方原因导致延误，甲方有权要求乙方赔偿造成的损失。第四条质量标准工程质量应当符合国家和地方颁发的建筑工程施工规范、验收标准以及设计文件的要求；乙方在施工过程中应严格遵守《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规；工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的竣工资料，并配合甲方完成工程验收工作。第五条合同价款与支付方式合同总价：人民币元（大写：）付款方式：第一期付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款；第二期付款：工程主体结构封顶后日内，甲方向乙方支付合同总价的%；第三期付款：工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付剩余款项。甲方应按照约定时间支付款项，逾期未支付的，乙方有权暂停施工，并要求甲方赔偿造成的损失。第六条双方权利与义务甲方的权利与义务负责提供工程设计图纸、施工方案及相关文件；按时支付合同约定的款项；监督乙方的施工进度和质量，发现问题及时通知乙方整改。乙方的权利与义务严格按照合同约定进行施工，确保工程质量和工期；负责施工现场的安全管理，遵守国家安全生产法律法规；接受甲方的监督，及时解决甲方提出的问题；工程竣工后，向甲方提交完整的竣工资料，并配合完成验收工作。第七条安全施工乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，确保施工现场的安全；施工过程中发生的安全事故由乙方负责处理，并承担由此产生的全部责任和费用；甲方有权对乙方的施工安全进行检查，发现问题应及时通知乙方整改。第八条工程验收与保修工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并提出验收申请；验收标准以国家和地方颁发的相关规范、标准为准，验收合格后双方签署《工程竣工验收证书》；本工程的保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应免费修复因施工质量原因导致的任何缺陷。第九条违约责任甲方违约责任：未按合同约定支付款项的，每逾期一日，需向乙方支付逾期金额‰的违约金；因甲方原因导致工程停工或延期的，应承担相应的损失。乙方违约责任：未按合同工期完成工程的，每逾期一日，需向甲方支付合同总价‰的违约金；施工质量不符合要求的，甲方有权要求乙方返工，并承担产生的额外费用。第十条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年