2025建筑工程和市政基础设施项目施工总分包合同示范文本

2025建筑工程和市政基础设施项目施工总分包合同示范文本工程名称：工程地点：发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目施工事宜达成一致意见，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：（具体描述工程内容，包括但不限于土建工程、安装工程、市政基础设施等）。1.4工程规模：（说明建筑面积、道路里程、管道长度等指标）。1.5质量标准：（依据国家或地方的质量验收标准）。1.6安全目标：（明确安全生产目标，如无重大事故等）。1.7环保要求：（说明施工过程中应遵守的环保规定）。第二条合同文件2.1本合同文件包括以下内容：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款及通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。2.2合同文件的优先顺序：上述文件应互为补充和解释，如有矛盾，优先顺序按上述编号排列。第三条承包范围3.1承包范围：（详细描述乙方承包的施工范围，包括具体的工作内容、部位及工程量）。3.2承包方式：（明确总承包、专业分包或其他承包方式）。第四条合同工期4.1计划开工日期：（填写具体日期）。4.2计划竣工日期：（填写具体日期）。4.3总工期：（明确总工期，包括日历天数）。4.4乙方应在合同签订后日内提交详细的施工进度计划，经甲方确认后执行。4.5逾期完工责任：乙方未能按合同约定工期完成施工的，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币元；逾期超过日的，甲方有权解除合同，乙方承担由此造成的全部损失。第五条质量与安全5.1质量标准：本工程执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013及其他相关标准，质量等级为。5.2质量管理：乙方应建立完善的质量管理体系，配备专职质量管理人员，定期进行质量检查，并接受甲方及监理单位的监督。5.3安全生产：乙方应严格执行《建设工程安全生产管理条例》，落实安全生产责任制，配备专职安全员，确保施工现场安全。5.4安全事故处理：发生安全事故的，乙方应立即采取有效措施防止事故扩大，并及时向甲方及相关部门报告。由此产生的费用及责任由乙方承担。第六条合同价款6.1合同总价：本合同总价为人民币元（大写：元整），其中：（1）建筑安装工程费：元；（2）措施费：元；（3）规费：元；（4）税金：元；（5）其他费用：元。6.2价款调整：（1）遇国家政策调整、材料价格波动超过%时，双方可协商调整合同价款；（2）施工过程中发生设计变更或工程量变化的，按专用合同条款约定的方式调整。6.3付款方式：（1）预付款：甲方应在合同签订后日内支付合同总价的%作为预付款；（2）进度款：每月日前，乙方提交上月完成工程量报告，经甲方审核后支付当月工程款的%；（3）竣工验收后，甲方支付至合同总价的%；（4）预留%作为质量保证金，保修期满后无质量问题一次性无息退还。第七条双方责任与义务7.1甲方责任与义务：（1）提供施工图纸、技术资料及施工现场；（2）办理施工许可证及其他相关手续；（3）按合同约定支付工程款；（4）协助乙方解决施工过程中与第三方的协调问题；（5）按约定参与工程验收。7.2乙方责任与义务：（1）按合同约定的工期、质量标准完成施工任务；（2）遵守施工现场管理制度，维护现场整洁和安全；（3）做好施工记录及竣工资料的整理工作；（4）按要求参加甲方组织的各类会议及培训；（5）负责保修期内的维修服务。第八条变更与索赔8.1变更程序：施工过程中发生设计变更的，乙方应在变更实施前向甲方提交书面申请，经甲方及设计单位确认后方可实施。8.2索赔：（1）因甲方原因导致乙方停工、窝工的，乙方有权向甲方索赔，索赔金额包括窝工费、机械台班费等；（2）因乙方原因造成的损失，甲方有权向乙方索赔。第九条竣工验收与结算9.1竣工验收：工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请及完整的竣工资料。甲方应在收到申请后日内组织验收，验收通过后双方签署竣工验收报告。9.2结算程序：（1）竣工验收后，乙方应在日内提交工程结算书；（2）甲方应在收到结算书后日内完成审核，双方确认后办理结算手续。第十条保修条款10.1保修范围：本工程保修范围包括，保修期限为年（具体期限应符合国家相关规定）。10.2保修责任：（1）保修期内，乙方接到甲方维修通知后，应在小时内到达现场并及时维修；（2）因乙方原因造成的质量问题，维修费用由乙方承担；（3）保修期满后，甲方应退还质量保证金。第十一条争议解决11.1本合同履行过程中发生争议的，双方可通过友好协商解决；11.2协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行的，双方协商解除合同，损失由双方各自承担。12.2合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3合同份数：本合同一式份，甲方份，乙方份。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表