2025建筑工程业主支付担保合同

2025【精品文档】建筑工程业主支付担保合同（整理版）建筑工程业主支付担保合同本合同由以下各方于年月日在中华人民共和国省市签订：甲方（担保方）：地址：法定代表人：联系XX：乙方（被担保方）：地址：法定代表人：联系XX：鉴于乙方与承包商就工程项目（以下简称“承包项目”）签订《建筑工程施工合同》（以下简称“施工合同”），为确保承包商按照施工合同约定履行义务，甲方同意为乙方在承包项目中的支付义务提供担保。为明确各方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国担保法》等相关法律法规，经甲乙双方友好协商，达成如下条款：第一条合同目的1.1甲方同意为乙方在承包项目中的支付义务提供连带责任保证，确保乙方按照施工合同的约定向承包商支付工程款及相关费用，维护承包商的合法权益。1.2本合同的签订旨在保障承包项目顺利进行，明确甲方的担保责任，规范各方行为。第二条担保依据2.1本合同的签订基于以下事实和文件：（1）乙方与承包商签订的《建筑工程施工合同》（合同编号：）。（2）承包项目相关批复文件及政府部门批准的文件。（3）承包商的营业执照、资质证书及其他相关证明文件。2.2甲方同意根据上述事实和文件为乙方的支付义务提供连带责任担保。第三条担保方式3.1担保方式：连带责任保证。3.2担保范围：乙方在承包项目中应支付的工程款、违约金、赔偿金及其他相关费用。3.3担保期限：自本合同生效之日起至承包项目完成并经竣工验收合格后年止。第四条担保金额4.1担保金额为承包项目总造价的%，即人民币元整（￥）。4.2担保金额的具体计算方式如下：（1）根据施工合同约定的工程进度节点，甲方分阶段承担相应的担保责任。（2）每阶段的担保金额为该节点工程款的%。4.3担保金额的具体节点和比例由甲乙双方另行书面约定。第五条担保期限5.1担保期限为承包项目工程款支付完毕后的年。5.2在担保期限内，若乙方未按施工合同约定支付工程款及相关费用，甲方应按本合同约定履行担保责任。第六条甲方的权利与义务6.1甲方的权利：（1）有权了解承包项目的进展及乙方支付工程款的情况。（2）有权要求乙方提供与承包项目相关的文件、资料及支付凭证。（3）有权对承包项目的资金使用情况进行监督。6.2甲方的义务：（1）按照本合同约定为乙方的支付义务提供连带责任保证。（2）在乙方未履行支付义务时，接到承包商的书面通知后，甲方应在个工作日内代为支付相关款项。（3）协助乙方与承包商协商解决因工程款支付产生的争议。第七条乙方的权利与义务7.1乙方的权利：（1）有权要求甲方履行担保责任。（2）有权向甲方提供与承包项目相关的文件、资料及支付凭证。7.2乙方的义务：（1）按照施工合同约定按时足额支付工程款及相关费用。（2）在承包项目进展过程中，及时向甲方通报工程进度及资金使用情况。（3）在甲方履行担保责任后，乙方应于个工作日内偿还甲方代为支付的款项及利息（利息按同期银行贷款利率计算）。第八条承包商的权利与义务8.1承包商的权利：（1）有权要求乙方按施工合同约定支付工程款及相关费用。（2）在乙方未能履行支付义务时，有权要求甲方代为支付相关款项。8.2承包商的义务：（1）按施工合同约定完成承包项目，确保工程质量和工期。（2）在乙方和甲方履行支付义务过程中，提供必要的协助和配合。（3）在甲方履行担保责任后，承包商应配合乙方补足相关手续，避免因工程款支付问题影响承包项目正常进行。第九条违约责任9.1甲方违约责任：（1）若甲方未按本合同约定履行担保责任，导致承包商未能按时收到工程款，甲方应向承包商支付相当于未支付金额%的违约金。（2）由此造成的承包商损失，甲方应予以赔偿。9.2乙方违约责任：（1）若乙方未按施工合同约定支付工程款及相关费用，导致承包商停工或工程延误，乙方应支付承包商相当于未支付金额%的违约金。（2）由此造成的承包商损失，乙方应予以赔偿。9.3承包商违约责任：（1）若承包商未按施工合同约定完成承包项目，甲方有权要求承包商赔偿由此造成的乙方损失。（2）由此造成的工程款支付问题，承包商应承担相应责任。第十条争议解决10.1本合同履行过程中，若发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向承包项目所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.3本合同一式份，甲乙双方各执份，其余份用于办理相关手续或备案。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年