建设工程变更造价咨询合同

建设工程变更造价咨询合同编号：__________

甲方（咨询方）：[甲方名称]，住所地：[甲方地址]

乙方（委托方）：[乙方名称]，住所地：[乙方地址]

鉴于：

1.甲方具备建设工程变更造价咨询的专业能力，愿为乙方提供相关咨询服务。

2.乙方在进行建设工程项目过程中，需要对变更造价进行合理核算，现需聘请甲方提供专业咨询服务。

3.甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就建设工程变更造价咨询事宜达成如下协议：

本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，确保变更造价咨询工作的顺利进行，保障双方的合法权益。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.按照乙方的委托要求，提供专业、准确、及时的建设工程变更造价咨询服务。

2.严格遵守国家相关法律法规和行业标准，确保咨询服务的合规性。

3.对在咨询过程中知悉的乙方商业秘密和项目信息负有保密义务。

4.按照合同约定的时间节点完成咨询报告，并对报告内容承担责任。

5.在合同履行过程中，甲方应积极与乙方沟通，及时解决乙方在咨询过程中遇到的问题。

乙方责任和义务：

1.向甲方提供真实、完整、有效的建设工程变更资料，包括但不限于设计变更通知、施工图等。

2.按照合同约定的时间节点向甲方支付咨询费用。

3.对甲方在咨询过程中提出的建议和意见给予充分重视，并积极配合甲方的咨询工作。

4.乙方在变更造价核算过程中，如需甲方协助，应及时通知甲方，并承担相应的费用。

5.乙方应按照合同约定，对甲方的咨询服务质量进行监督和评估，并及时向甲方反馈。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供相关资料，并有权对乙方的资料进行核实。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定提供专业、准确的咨询服务，并有权对甲方的服务质量进行监督。

双方义务：

1.甲方有义务按照合同约定的时间节点完成咨询报告，并对报告内容负责。

2.乙方有义务按照合同约定支付咨询费用，并配合甲方完成咨询工作。

如双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

合同金额与支付方式：

本合同咨询服务总金额为人民币[总金额大写]元整，具体金额如下：

[详细列出咨询服务的分项及对应金额]

支付方式如下：

1.预付款：甲方应在合同签订后[预付款支付天数]日内向乙方支付合同总金额的[预付款比例]%作为预付款，即人民币[预付款金额]元整。

2.进度款：在甲方完成咨询服务项目的每个阶段后，乙方应在收到甲方提交的阶段性成果报告和发票后[进度款支付天数]日内，支付该阶段咨询服务费用的[进度款比例]%，即人民币[对应金额]元整。

3.尾款：甲方在完成全部咨询服务后，乙方应在收到甲方提交的最终咨询报告和发票后[尾款支付天数]日内，支付合同总金额的剩余部分，即人民币[尾款金额]元整。

4.额外费用：如因乙方原因导致咨询服务范围增加或咨询时间延长，产生的额外费用由乙方承担，具体费用根据实际情况另行协商确定。

5.支付方式：双方约定的支付方式为银行转账。乙方应在每个支付节点前，向甲方提供有效的银行账户信息。

6.付款凭证：乙方在收到款项后应及时向甲方出具正式的收据或发票，作为付款凭证。

7.逾期支付：如乙方未按合同约定的时间支付款项，应向甲方支付逾期付款利息，逾期付款利息按中国人民银行同期贷款利率计算，并自逾期之日起计收至实际付款日止。

8.税费承担：乙方应自行承担因支付合同金额而产生的所有税费，甲方无需承担。

本合同中所有支付金额均以人民币计算，如遇汇率变动，不影响本合同约定的支付金额。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约责任：

a.若甲方未按合同约定时间完成咨询服务，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额的[逾期比例]%作为违约金。

b.若甲方提供的服务不符合合同约定的质量标准，乙方有权要求甲方重新提供服务，并赔偿因此造成的损失。

2.乙方违约责任：

a.若乙方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向甲方支付逾期付款利息，逾期付款利息按中国人民银行同期贷款利率计算。

b.若乙方未按合同约定提供真实、完整、有效的建设工程变更资料，导致咨询服务无法正常进行，乙方应承担相应的责任。

二、争议解决

1.争议解决方式：甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决地点：如双方协商不成，任何一方均可向争议发生地或合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.适用法律：本合同的订立、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

4.争议解决程序：在争议发生后的[协商期限]日内，双方应尽力通过协商解决争议。若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、保密条款

1.双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限：自本合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。

四、合同解除

1.如一方违约，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

2.在不可抗力事件发生时，双方可协商解除本合同，但应提供相应的证明材料。

五、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附则：

一、生效条件

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效前，双方应确保已履行各自的法律义务，包括但不限于合同签订前的尽职调查、资料提供等。

二、有效期

本合同的有效期为自合同生效之日起至[合同期限]年[合同期限单位]，除非因以下情况导致合同提前终止。

三、变更和终止条款

1.变更：本合同在有效期内，任何一方不得擅自变更合同内容。如需变更，双方应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。

2.终止：

a.合同期满：本合同在有效期内自然终止。

b.提前终止：在以下情况下，任何一方有权提前终止合同：

i.一方严重违约，另一方在收到违约通知后[违约处理期限]日内未采取补救措施；

ii.发生不可抗力事件，且双方均无法继续履行合同；

iii.双方协商一致，签订书面终止协议。

3.终止后的处理：

a.合同终止后，双方应立即终止所有合同权利和义务。

b.双方应相互退还因合同而产生的预付款、进度款等款项。

c.双方应妥善处理合同终止后的遗留问题，包括但不限于资料归档、项目交接等。

四、通知

1.除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。

2.通知自发送之日起[通知生效期限]日后视为送达。

五、合同份数

本合同一式[合同份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。

六、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同及其补充协议的标题仅为方便阅读，不影响合同内容的解释。

3.本合同及其补充协议的解释权归甲乙双方共同所有。

七、争议解决

本合同的解释、履行、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件：

1.本合同附件一：建设工程变更造价咨询服务需求文档

详细描述乙方对咨询服务的要求，包括但不限于项目背景、变更内容、预期成果等。

2.本合同附件二：咨询服务设计方案

提供甲方针对乙方需求制定的具体咨询服务方案，包括工作流程、服务内容、时间安排等。

3.本合同附件三：技术规格

列出咨询服务所需遵循的技术标准和规范，确保服务质量的统一性和规范性。

4.本合同附件四：咨询服务费用明细

列明咨询服务各分项费用的计算依据、金额和支付方式。

5.本合同附件五：双方营业执照复印件

为证明甲乙双方的合法身份，提供双方营业执照的复印件。

6.本合同附件六：法定代表人身份证明

为证明双方法定代表人的合法身份，提供法定代表人身份证明的复印件。

7.本合同附件七：授权委托书

如乙方委托代理人签订本合同，提供授权委托书的复印件。

8.本合同