工程质量保修协议书(范本)9篇

工程质量保修协议书(范本)9篇篇1甲方（发包方）：XX公司乙方（承包方）：XX公司根据《中华人民共和国合同法》及工程建设的有关规定，为了确保工程质量，保障双方权益，经双方协商，达成以下工程质量保修协议：一、协议范围本协议适用于甲方委托乙方进行工程建设的项目，包括但不限于以下范围：1.工程项目名称：XX项目2.工程地点：XX市XX区XX路XX号3.工程规模：XX平方米4.工程内容：包括基础工程、主体结构、装修装饰等二、保修期限1.保修期限自工程竣工验收合格之日起算，具体保修期限根据工程类型及合同条款确定。2.对于不同类型的工程，保修期限可能会有所不同。例如，住宅工程的保修期限可能包括基础工程、主体结构、装修装饰等，其中基础工程和主体结构的保修期限可能长达50年，而装修装饰的保修期限可能只有2年。3.保修期限内，乙方负责承担因工程质量问题导致的维修费用。三、保修内容1.乙方承诺在保修期限内对工程质量负责，包括基础工程、主体结构、装修装饰等各个方面。2.对于因设计、材料、施工等原因导致的工程质量问题，乙方将负责进行修复或重建。3.乙方在保修期限内需要确保工程的各项指标和质量标准符合相关法规和规范的要求。四、保修实施1.乙方在保修期限内应设立专门的维修部门或人员，负责处理甲方提出的维修请求。2.维修部门或人员应确保在接到维修请求后，能够及时赶到现场进行处理。对于紧急维修情况，乙方应在接到请求后尽快安排人员进场处理。3.乙方在维修过程中应严格遵守相关安全操作规程，确保维修过程的安全性和有效性。五、保修费用及支付1.乙方在保修期限内提供的维修服务不得向甲方收取任何费用。2.对于因乙方原因导致工程质量问题的维修费用，乙方将自行承担。甲方有权从应付给乙方的款项中扣除相关维修费用。3.如果甲方要求乙方提供超出保修范围的维修服务，双方应另行协商确定相关费用及支付方式。六、违约责任1.如果乙方在保修期限内未能按照协议要求提供维修服务或未能及时处理甲方的维修请求，乙方将承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方承担相应的经济损失和名誉损失。2.如果乙方在维修过程中存在违规行为或违反相关安全操作规程，导致安全事故或质量问题，乙方将承担全部责任。甲方有权要求乙方承担相应的法律责任和赔偿责任。七、争议解决1.如果双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如果协商无果，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中的其他条款。对于因争议导致的损失或损害，双方应友好协商解决。如协商无果，可通过仲裁或诉讼等方式解决。八、其他条款1.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议生效后，双方应认真履行协议中的各项条款。如需修改或补充任何条款，应经双方协商一致后书面变更。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。3.其他未尽事宜，双方可另行协商确定。如需进一步了解或有其他问题，请随时联系我们。我们将竭诚为您服务并为您解答任何问题。同时祝愿您在工程建设中取得更大的成功和收获！篇2甲方（建设单位）：XXXX有限公司乙方（施工单位）：XXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，为明确甲乙双方在工程质量保修方面的责任和义务，经双方协商一致，签订本工程质量保修协议书。一、保修范围和内容1.保修范围：本协议书所涉及的工程范围包括甲方委托乙方施工的所有建设工程。2.保修内容：乙方施工范围内的全部工程，包括但不限于土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程等。二、保修期限1.保修期限：本工程的质量保修期为自工程竣工验收之日起计算，保修期为XX年。2.特殊情况：在保修期内，如因甲方使用不当或不可抗力因素导致工程出现质量问题，乙方应当根据甲方要求进行维修，但甲方应当承担相应的维修费用。三、保修责任1.乙方应当按照国家有关法律法规和标准，以及甲方要求进行施工，确保工程质量符合设计要求和标准。2.如因乙方施工原因导致工程质量问题，乙方应当及时进行维修，并承担相应的维修费用。3.在保修期内，乙方应当定期对工程进行巡查和维护，确保工程的正常使用。如发现质量问题，应当及时进行处理。4.乙方应当积极配合甲方进行工程质量问题的排查和处理，提供必要的技术支持和协助。四、保修服务1.乙方应当在接到甲方维修通知后，及时响应并到达现场进行维修。2.乙方在维修过程中，应当保证维修质量，确保维修后的工程符合设计要求和标准。3.乙方应当提供必要的售后服务，确保甲方在保修期内的合法权益得到保障。五、违约责任1.如乙方未按照本协议书约定履行保修责任，甲方有权要求乙方进行整改或采取其他必要的补救措施。2.因乙方保修服务不到位或违反本协议书约定，导致甲方经济损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。六、争议解决1.本协议书在履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。2.在争议解决过程中，除涉及争议部分外，其他条款仍然有效，双方应当继续履行。七、其他事项1.本协议书自双方签字盖章之日起生效，一式贰份，甲乙双方各执壹份。2.本协议书未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本协议书具有同等法律效力。3.本协议书解释权归甲方和乙方共同所有。甲方（盖章）：XXXX有限公司法定代表人（签字）：XXXX乙方（盖章）：XXXX建筑公司法定代表人（签字）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇3发包人（全称）：XXXXXXX，以下称甲方承包人（全称）：XXXXXXX，以下称乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方承包的甲方发包的工程质量保修事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXXX2.工程地点：XXXXXXX3.建筑面积：XXXX平方米4.结构形式：XXXX5.承包范围：XXXX6.承包方式：XXXX二、保修范围和内容1.保修范围：乙方承包的甲方发包的工程实体结构质量（包括：地基基础、主体结构、楼地面、门窗、外墙面等）。2.保修内容：除甲方另行委托的分包工程外，乙方承包范围内的所有工程项目。三、保修期限本工程的保修期限为一年。自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期限内，乙方应负责维修因设计、施工等原因造成的工程实体结构质量缺陷。保修期满后，乙方仍应继续负责维修因承包范围内施工原因造成的工程实体结构质量缺陷。但属于甲方另行委托的分包工程的维修责任，由相关分包单位承担。四、保修费用及支付方式1.保修费用：本工程的保修费用由乙方承担。甲方在支付乙方工程进度款时，按合同总金额的XX%预留保修费用。待保修期满后，甲方根据工程实际情况和乙方的维修情况，再确定最终应付的保修费用。2.支付方式：在保修期内，如发生需要维修的情况，乙方应在接到甲方通知后XX个工作日内完成维修工作。维修完成后，乙方应提交相应的维修记录、验收报告及维修费用清单给甲方审核。甲方在审核无误后XX个工作日内完成支付。五、双方责任及义务1.甲方责任及义务：甲方应确保工程竣工验收合格，并提供相应的竣工验收资料。在保修期内，甲方应负责监督乙方的维修工作，确保维修质量符合相关要求。同时，甲方也应尊重乙方的合理要求，为乙方提供必要的支持和协助。2.乙方责任及义务：乙方应确保所承包的工程质量符合相关标准，并提供相应的质量保证资料。在保修期内，乙方应积极配合甲方的维修工作，按照甲方的要求完成维修任务。同时，乙方也应加强自身的质量管理和控制，确保所承包的工程实体结构质量稳定可靠。六、违约责任及争议解决方式1.违约责任：若一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。具体包括：若乙方未按时完成维修任务或维修质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任；若甲方未按时支付保修费用或未提供必要的支持和协助，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.争议解决方式：若双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重事实、提供证据证明自己的主张，并承担相应的法律责任。七、其他事项1.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议生效后，双方应认真履行各自的义务和责任。任何一方违反协议约定的，应承担相应的法律责任。2.本协议未尽事宜，可由双方协商补充。协商补充的内容应作为本协议的附件与本协议具有同等法律效力。3.在本协议履行过程中，如遇到不可抗力或国家政策调整等特殊情况导致无法继续履行的，双方可协商解除本协议。但解除协议前双方应共同清理已发生的费用并协商确定未履行部分的解决方案。4.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。甲方（签字盖章）：XXXXXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字盖章）：XXXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇4甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：XXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，甲乙双方经友好协商，就乙方所承包的XXXX工程（以下简称“本工程”）签订本工程质量保修协议书。一、质量保修范围及期限1.1保修范围乙方所承包的本工程范围内的所有项目。1.2保修期限自本工程竣工验收之日起计算，保修期为XX年。二、质量保修责任2.1乙方应在保修期内对所承包的工程承担全部保修责任。若因乙方原因导致工程在保修期内出现质量问题，乙方应负责及时维修，并承担相应的维修费用。2.2若因甲方原因导致工程在保修期内出现质量问题，乙方应协助甲方进行维修，但维修费用由甲方承担。三、维修程序3.1甲方认为工程出现质量问题需要维修时，应向乙方发出维修通知。乙方应在接到维修通知后XX日内进行维修。若乙方未能按时维修，甲方可以委托其他单位进行维修，并从乙方的质量保修金中扣除相应的维修费用。3.2乙方在接到维修通知后，应及时组织人员进行维修。若乙方未能按时维修或维修质量不符合要求，甲方可以要求乙方重新维修，并从乙方的质量保修金中扣除相应的费用。四、质量保修金的支付与返还4.1甲方应在签订本协议书时向乙方支付质量保修金。质量保修金的金额为本工程结算总价的XX%。4.2若乙方在保修期内未出现质量问题或已及时维修并得到甲方认可，甲方应在保修期满后将质量保修金返还给乙方。若乙方在保修期内存在质量问题且未按时维修或维修质量不符合要求，甲方可以扣除相应的费用后再返还给乙方。五、其他事项5.1双方应严格遵守本协议书的约定，如一方违约，应承担相应的责任。5.2本协议书未尽事宜，可由双方协商解决。如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.3本协议书一式XX份，甲乙双方各执XX份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇5甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：XXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为确保工程质量，明确保修责任，甲乙双方经协商一致，签订本工程质量保修协议书。一、保修范围和内容本协议所约定的保修范围和内容为：工程竣工验收后，在正常使用条件下，工程主体结构、屋面、墙面、地面、门窗、电气管线等部分出现的质量问题，乙方应当承担保修责任。具体保修内容如下：1.基础工程：包括地基处理、桩基、承台等工程的维修。2.主体结构工程：包括梁、柱、板、墙等工程的维修。3.屋面工程：包括屋面防水、保温、隔热等工程的维修。4.墙面工程：包括内外墙抹灰、涂料等工程的维修。5.地面工程：包括地面找平层、防水层、保温层等工程的维修。6.门窗工程：包括门窗安装、玻璃安装等工程的维修。7.电气管线工程：包括电线、电缆、灯具等电气设备的维修。二、保修期限本协议所约定的保修期限为自工程竣工验收之日起计算，保修期为XX年。在保修期内，乙方应当承担保修责任。因不可抗力因素导致的质量问题除外。三、保修责任1.乙方应当建立健全工程质量保修制度，制定保修计划并报甲方备案。2.乙方应当在接到甲方保修通知后及时响应，并在XX个工作日内到达现场进行维修。3.乙方应当按照甲方要求进行维修，并保证维修质量符合设计要求和标准。4.乙方在维修过程中应当注意保护甲方财产安全，因乙方原因造成甲方财产损失的，乙方应当承担赔偿责任。5.乙方在保修期内因维修质量问题给甲方造成损失的，应当承担全部责任。四、保修费用本协议所约定的保修费用由乙方承担。保修费用包括维修所需的人工费、材料费、机械费等全部费用。乙方应当保证保修费用的充足性和合理性，并报甲方备案。在保修期内，甲方不得向乙方收取任何费用。但因甲方原因导致的质量问题除外。五、其他事项1.甲乙双方应当加强沟通和协作，共同做好工程质量保修工作。2.本协议未尽事宜，可由双方协商解决，并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本协议自双方签字盖章之日起生效，保修期满后自动失效。甲方（签字）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇6发包人（全称）：XXXX承包人（全称）：XXXX根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律法规的规定，在平等、自愿的基础上，就工程质量的保修达成如下协议，以资共同遵守：一、工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.建筑面积：XXXX平方米4.结构类型：XXXX结构5.承包范围：XXXX承包人承包范围二、保修范围和内容1.保修范围：本工程全部工程。2.保修内容：除承包人承包范围外，尚需考虑由于承包人施工质量问题所导致的一切维修事项。但发包人要求承包人进行额外维修工作并承担相应费用的情形除外。三、保修期限1.保修期限：自竣工验收合格之日起算，为XX年。其中，电气管线、给排水管道、设备安装工程等隐蔽工程的保修期为XX年。在保修期内，凡因承包人的施工质量问题导致的工程缺陷，承包人应当负责维修。2.保修期限自竣工验收合格之日起算，以监理公司出具的竣工验收合格报告为准。四、保修责任1.承包人应当建立完善的保修体系，在保修期内，确保保修人员具备相应的维修技能和经验，能够迅速有效地处理各类质量缺陷。同时，承包人应当建立24小时值班制度，确保在接到维修通知后能够及时响应并处理。2.承包人在保修期内应当定期回访用户，了解工程的使用情况，及时发现并处理潜在的质量问题。对于用户反映的质量问题，承包人应当积极处理，不得推诿扯皮。3.因承包人施工质量问题导致的工程缺陷，承包人应当负责维修，并承担相关的维修费用。对于因维修给发包人造成的一切损失，如工期延误、经济损失等，承包人应当予以赔偿。4.保修期满，承包人应当向发包人提交一份详细的维修记录和总结报告，总结维修过程中的经验和教训，并提出改进建议。五、保修金的支付与退还1.保修金的支付：发包人在竣工验收合格后向承包人支付保修金。保修金的数额为工程总造价的XX%。具体支付时间和方式由双方协商确定。2.保修金的退还：在保修期满且承包人履行了保修责任后，发包人应当向承包人退还保修金。退还时，应扣除承包人在保修期内因质量问题导致的维修费用及相应损失。退还方式及时间由双方协商确定。六、争议解决1.如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼过程中，双方应继续履行本协议中未涉及争议部分的条款。对于争议部分，双方应尊重法院判决结果并执行相应义务。七、其他条款1.本协议未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式两份，发包人和承包人各执一份。3.因不可抗力导致工程无法按时交付或质量问题无法按时修复的，双方均不承担违约责任。但应及时沟通并协商解决方案。4.对于发包人要求承包人进行额外维修工作并承担相应费用的情形，双方应友好协商并签订书面补充协议明确相关事宜。5.双方应严格遵守本协议中的各项条款和承诺。如有违反，违约方应承担相应的法律责任和赔偿责任。6.对于因用户使用不当或擅自改动结构而导致的质量问题或损坏行为，双方应协商解决方案并由责任方承担相应的维修费用或赔偿责任。篇7发包人（全称）：XXXXXXX承包人（全称）：XXXXXXX根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律法规的规定，在平等、自愿的基础上，就XXXXXX工程（以下简称“本工程”）的质量保修事宜，双方达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXX2.工程地点：XXXXXX3.工程规模：XXXXXX4.承包范围：XXXXXX二、保修范围和期限1.保修范围：本工程的保修范围包括主体结构、防水、电气、管道等关键部位和设施。具体保修项目按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定执行。2.保修期限：本工程的保修期限为XX年，自竣工验收合格之日起计算。在保修期限内，承包人应承担相应的保修责任。三、保修服务承诺1.承包人承诺在保修期限内提供全面的保修服务，包括但不限于主体结构、防水、电气、管道等关键部位和设施的维修、更新和改造。2.承包人承诺在接到发包人的保修通知后，在规定时间内到达现场并进行维修。对于紧急抢修项目，承包人承诺在接到通知后立即组织人员进行抢修。3.承包人承诺在保修服务过程中，严格遵守相关法律法规和操作规程，确保工程质量和服务水平。四、保修费用及支付方式1.保修费用：本工程的保修费用为人民币XX元（大写：XXXXXX元整）。该费用已包含在本工程的合同价款中，发包人无需另行支付。2.支付方式：保修费用在本工程竣工验收合格后一次性支付。具体支付方式和流程由双方协商确定。五、违约责任及赔偿1.承包人在保修期限内未按照合同约定提供保修服务的，视为违约行为。发包人有权要求承包人承担相应的违约责任。2.违约责任包括但不限于赔偿发包人的直接损失和间接损失。对于因承包人的违约行为导致工程无法正常使用或造成人身伤害、财产损失的，承包人应承担相应的赔偿责任。六、争议解决方式1.在履行本合同过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的其他条款。对于争议部分，双方应积极配合相关机构进行调解或仲裁。七、合同生效及其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同中的各项条款和承诺。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式XX份，发包人和承包人各执XX份。具有同等法律效力。发包人（签字/盖章）：XXXXXXX日期：XXXX年XX月XX日承包人（签字/盖章）：XXXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇8甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：XXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》，甲乙双方经协商一致，签订本协议，共同遵守执行。一、保修范围和内容1.乙方在施工过程中所使用的各种材料，必须符合国家或行业标准，并具有相关的质量合格证明文件。2.乙方应按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。3.乙方应对施工过程中可能出现的各种质量问题进行预防和控制，确保工程质量稳定可靠。4.乙方在保修期内，应对因施工质量问题导致的损坏、缺陷或故障进行免费维修。二、保修期限本工程的保修期为自工程竣工验收之日起计算，保修期为X年。在保修期内，乙方应承担保修责任。三、保修责任1.乙方应在接到甲方维修通知后，及时响应并到达现场进行维修。2.乙方在维修过程中，应保证维修质量，避免因维修不当导致其他问题的出现。3.乙方应按照甲方要求，定期对已竣工验收的工程进行回访，并做好回访记录。4.乙方在保修期内，应提供相应的技术支持和培训服务，确保甲方能够正常使用和维护工程。四、付款方式1.甲方应在签订本协议后，向乙方支付一定的质量保证金，作为乙方履行保修责任的担保。2.在保修期内，如乙方按照本协议履行了保修责任，甲方应在保修期满后将质量保证金退还给乙方。3.如乙方在保修期内未按照本协议履行保修责任，甲方有权扣除部分或全部质量保证金，并要求乙方承担相应的赔偿责任。五、违约责任1.如乙方未按照本协议履行保修责任，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的经济责任。2.如乙方在保修期内因施工质量问题导致工程出现重大故障或事故，乙方应承担相应的法律责任。3.如双方在履行本协议过程中发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。六、其他事项1.双方应严格遵守本协议的各项条款，确保工程的顺利进行和甲方的权益得到保障。2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇9甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：X