建筑施工合同范本填写

建筑施工合同范本填写1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为XXX建筑公司，成立于20XX年，总部位于中国XX省XX市，法定代表人为张三，联系方式为电话：123456789，邮箱：xxx@。公司主要从事建筑工程的设计、施工和监理等业务。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为XXX施工公司，成立于20XX年，总部位于中国XX省XX市，法定代表人为李四，联系方式为电话：987654321，邮箱：yyy@。公司主要从事建筑施工业务，具有丰富的施工经验和良好的业绩。

合同简介：

双方本着平等、自愿、互利的原则，甲方将位于中国XX省XX市的某建筑工程项目的施工任务委托给乙方，乙方愿意承担该项目的施工任务。双方通过友好协商，就项目的施工事宜达成一致，签订本建筑施工合同。本合同的签订旨在确保项目施工的顺利进行，保障双方的合法权益，共创美好未来。

本合同所涉及的建筑工程项目位于中国XX省XX市，项目内容包括：土建工程、安装工程、装饰工程等。项目工期为2023年1月1日至2023年12月31日。合同总金额为人民币XX万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）。

根据项目需求，乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。同时，甲方应按照约定时间支付工程款，为乙方提供施工所需的现场条件等。

在本合同履行过程中，双方应严格遵守国家法律法规，履行合同义务，共同维护合同的合法权益。如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为2023年1月1日至2023年12月31日。合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约一年。

一、双方权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1.甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款。

2.甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应、交通保障等。

3.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求。

4.甲方应按照约定时间接收工程，如因甲方原因导致工程延迟接收，甲方应承担相应的违约责任。

（二）乙方的权利与义务

1.乙方应按照合同约定，按时完成施工任务，保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。

2.乙方应遵守国家法律法规，合法经营，不得损害甲方合法权益。

3.乙方应按照甲方要求，对施工过程中的安全事故、质量问题等进行及时整改。

4.乙方应按照约定时间向甲方提交工程进度报告和工程验收资料。

二、价格与支付条件

1.本合同总金额为人民币XX万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）。

2.甲方支付工程款的方式为进度付款，具体支付比例和时间双方另行商定。

3.甲方支付工程款后，乙方应及时开具相应的发票。

三、履行期限

1.本合同约定的项目工期为2023年1月1日至2023年12月31日。

2.乙方应按照甲方要求，按时完成施工任务。

四、违约责任

1.如甲方未按照约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金金额为合同总金额的5%。

2.如乙方未按照约定时间完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总金额的5%。

3.如双方因违反本合同而导致损失，责任方应承担相应的赔偿责任。

五、不可抗力

1.如因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。

2.不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。

六、争议解决

如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为2023年1月1日至2023年12月31日。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

八、附则

本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（买方/出租方/委托方）：

____________年____________月____________日

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

____________年____________月____________日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是确立甲方（买方/出租方/委托方）与乙方（卖方/承租方/服务提供方）之间的合作关系，确保乙方按照甲方的要求，按时完成位于中国XX省XX市的某建筑工程项目的施工任务，并保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。本合同涉及的具体内容包括土建工程、安装工程、装饰工程等。

第二条定义

为本合同所述，以下术语具有以下含义：

1.甲方：指合同一方，全称为XXX建筑公司，成立于20XX年，总部位于中国XX省XX市，法定代表人为张三。

2.乙方：指合同另一方，全称为XXX施工公司，成立于20XX年，总部位于中国XX省XX市，法定代表人为李四。

3.工程项目：指位于中国XX省XX市的某建筑工程项目，包括土建工程、安装工程、装饰工程等。

4.工程质量：指工程项目符合国家相关标准和甲方要求的质量标准。

5.工程款：指甲方根据乙方的施工进度和质量，按照合同约定支付给乙方的款项。

第三条双方权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1.甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款。

2.甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应、交通保障等。

3.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求。

4.甲方应按照约定时间接收工程，如因甲方原因导致工程延迟接收，甲方应承担相应的违约责任。

（二）乙方的权利与义务

1.乙方应按照合同约定，按时完成施工任务，保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。

2.乙方应遵守国家法律法规，合法经营，不得损害甲方合法权益。

3.乙方应按照甲方要求，对施工过程中的安全事故、质量问题等进行及时整改。

4.乙方应按照约定时间向甲方提交工程进度报告和工程验收资料。

第四条价格与支付条件

本合同总金额为人民币XX万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）。甲方支付工程款的方式为进度付款，具体支付比例和时间如下：

1.工程开工后，甲方应按照乙方的工程进度，支付已完成工程价款的50%。

2.工程中期，甲方应支付已完成工程价款的30%。

3.工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的20%工程价款。

甲方支付工程款后，乙方应及时开具相应的发票。

第五条履行期限

本合同约定的项目工期为2023年1月1日至2023年12月31日。乙方应按照甲方要求，按时完成施工任务。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第六条违约责任

1.如甲方未按照约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金金额为合同总金额的5%。

2.如乙方未按照约定时间完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总金额的5%。

3.如一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失，责任方应承担相应的赔偿责任。

4.如双方因违反本合同而导致损失，责任方应承担相应的赔偿责任。

5.如因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。

6.乙方向甲方保证，所提供的施工材料和设备符合国家相关标准和甲方要求，如因质量问题导致工程质量不合格，乙方应承担返工、维修等费用，并支付甲方相应的赔偿金。

7.甲方应按照约定时间接收工程，如因甲方原因导致工程延迟接收，甲方应承担相应的违约责任。

8.乙方应按照约定时间向甲方提交工程进度报告和工程验收资料，如未按时提交，乙方应承担相应的违约责任。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）。

2.发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并尽最大努力采取措施减轻不可抗力事件的影响。

3.双方应共同协商，根据不可抗力事件的影响，决定是否继续履行合同，以及调整合同履行期限和方式等。

4.如不可抗力事件导致合同无法继续履行，双方均不承担违约责任。

5.一方因不可抗力事件导致无法履行合同的，应及时向对方提供相关证明文件，以便对方核实。

6.不可抗力事件结束后，双方应继续履行本合同的剩余条款，除非双方协商一致决定终止合同。

第八条争议解决

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。

2.双方也可以约定仲裁条款，如提交XXX仲裁委员会进行仲裁。

3.双方应遵守仲裁裁决或法院判决，不得再就同一事项提起诉讼或仲裁。

4.在争议解决过程中，除争议事项外，双方仍应继续履行本合同的其他条款。

5.双方应尽力避免因争议而给对方造成损失，如因争议导致对方损失的，损失方有权要求对方承担相应的赔偿责任。

6.争议解决过程中，双方应保持沟通，确保争议得到妥善处理。

第九条其他条款

1.双方应通过电子邮件或书面形式发送通知，确保通知的及时性和有效性。

2.本合同的变更、终止或解除，应经双方协商一致，并书面确认。

3.任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方，除非得到对方的书面同意。

4.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为2023年1月1日至2023年12月31日。

5.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.本合同的附件、补充协议等，均为本合同不可分割的一部分，与本