工程设计合同

最新工程设计合同

最新工程设计合同：建设工程设计合同示范文本

gf—XX—0209

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

说明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护

合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》

以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设

工程设计合同》进行了修订，制定了《建设工程设计合同

示范文本》。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就

有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合

同条款三部分组成。

合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本

的合同权利义务。

通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建

筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就

工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作

出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有

关要求，

也考虑了工程设计管理的特殊需要。

专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、

完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根

据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协

商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同

条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编

号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足

具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条

款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可

针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或

另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则

填写“无”或划

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于

方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。

《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建

筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工

程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划

设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容等

工程设计活动。

目录

第一部分合同协议书..................7第二部分

通用合同条款................11

1.一般约定....................11

词语定义与解释

语言文字

法律

技术标准

合同文件的优先顺序

联络

严禁贿赂

保密

2.发包人....................

发包人一般义务

发包人代表

发包人决定

支付合同价款

设计文件接收

3.设计人....................

设计人一般义务

项目负责人

设计人人员

1819

最新工程设计合同：建筑工程设计合同XX最新版本

cf-2000-0209

建设工程设计合同

工程名称：工程地点：合同编号：设计证书等级：发

包人：设计人：签订日期：签订地点：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局【最新工程设计合同】

发包人：设计人：

发包人委托设计人承担的工程设计，经双方协商一致,

签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑

法》、《建设工程勘查设计市场管理规定》。

国家及地方有关建设工程勘查设计管理法规和规章。

建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、

投资及设计费等见下表。

备注：以上建筑面积为暂估面积，结算时按照实际面

积计算，实际面积以最终规划局审定的建筑面积为准。设

计具体内容及深度

设计总说明。

在尊重本项目方案设计成果的前提下，配合发包人委

托的方案设计单位，进行方案深化完善。按照地方相应规

范，对方案设计单位提供的方案提出修改意见，完成报送

方案报批文件，并通过地方规划审批。完成的建筑、结构、

机电、暖通等各专业的初步设计文件，必须通过地方政府

相关部门的审批。

施工图设计整套图纸全部达到施工过程要求，包含：

建筑、结构、消防、暖通、人防、给排水、配电、弱电基

本配置等，变电所、燃气、蒸汽、室外管线综合平衡等全

部内容；不包含景观方案设计工作但包含方案报批工作，

不包含变电所内部配电设计但包含土建部分，人防包含非

战时与战时所有设计内容。

设备设施：平层公寓户型为一次装修到位，考虑卫生

间设施，包括卫生器具、镜子毛巾等，厨房位置的全部设

施，含抽油烟机、电磁炉、电冰箱、洗衣机等。10ft户型

虽为毛坯房不安装设备设施，但设计时要考虑所有功能的

总管线路的配置。

工程概算。

作为设计总包单位，配合方案设计、变配电设计、智

能化设计、景观设计、室外市政施工图设计、幕墙设计、

精装修设计、异形结构等专项设计，完成审核，直至盖章

出图。

配合各设备专业厂商完成专项设计，直至盖章出图。

配合室外配套工程、室外环境工程，完成与主体设计

的衔接。针对政府强制要求，配合发包人完成对新材料新

技术应用的研究。全力配合发包人完成报批报建工作，直

至报批完成。按照发包人要求完成合同附图及各部分面积

指标。设计重大变更专业分类及执行条件设计重大变更专

业分类

建筑专业：改变建筑规模，改变建筑标准；改变层高、

建筑总高度；改变建筑物的使用性质；改变建筑平面形状

和外形尺寸，改变建筑内部的平面布局、主要功能空间布

局和尺寸；改变建筑外立面色彩、风格；改变建筑的墙体

材料、装修材

料、防水材料、保温隔热材料及保温系统、门窗材料

或构造措施从而使建筑物的消防安全、节能性能等主要功

能发生变化的；改变建筑造型，并涉及主体结构的改变；

增加或减少楼梯的数量和形式、电梯的数量；增加或减少

门窗数量与尺寸；改变消防设施、消防分区、疏散通道等。

结构专业：改变建筑结构的抗震设防烈度、设防类别

或抗震等级；改变建筑结构体系；改变承重构件的布置和

传力途径，改变主要荷载，改变砌体结构抗震墙的位置；

改变基础形式或地基处理形式；改变主要结构材料等级；

增、减结构伸缩缝、沉降缝、防震缝的数量；改变结构的

用途和使用环境。

给排水专业：改变给水、排水系统和涉及环保、卫

生、公共利益的设施；改变消防系统和涉及人身、财产安

全的设施。

暖通专业：改变集中冷热源方案；改变防排烟系统及

设施；改变空调系统；改变建筑防火分区、防烟楼梯间位

置、建筑加层、面积改变、层高改变、功能改变等。

电气专业：改变用电负荷等级、一级配电电压及系统

结线、系统容量、低压配电系统结线形式等；改变防雷类

别、雷电防护做法、接地形式等；改变火灾自动报警保护

对象级别、系统形式、联动控制、探测器选择、系统供电

等；改变户内配变电所、发电机房、消防控制室位置。

设计变更执行条件

本项目执行过程中，未经发包人认可的设计变更，均

视为无效。如应发包人要求，设计人设计范围明显变动、

设计任务书明显调整或者设计标准明显提高，达到上述条

款中重大变更的条件，并且引起设计人重大工作量变化超

过总设计工作量的20%,双方应自要求明确之时起，重新调

整设计费，需增加设计费的，可按本合同第二条中优惠后

价格执行。如设计变更达不到上述条款的条件，双方不再

重新调整设计费。

因设计人设计缺陷或失误等造成设计变更，发包人不

支付此部分设计费用，设计人应赔偿由此造成的全部经济

损失，并且必须对其设计缺陷和失误，进行无偿的修改、

补充和完善，直至不再对发包人造成任何损失为止。

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

最新工程设计合同：XX工程设计合作协议范本

工程设计合作协议范本

客户:########,

客户：联系电话：#############。

设计人:，

设计人联系电话：。

按照中华人民共和国国家标准《房屋建筑制图统一标

准》和《住宅装饰装修工程施工规范》《民用建筑工程室内

施工图设计深度图样》及相关《建筑装饰室内设计制图统

一标准》的出图标准和技术要求，完成全套设计图纸后，

结合装饰工程具体情况，双方本着更好的友好合作共同发

展的目的签订本协议书，共同遵守并严格履行。

一、设计人对客户承接的所有建筑物进行针对性装饰

设计，在双方约定时间内按时完成设计工作。设计人应积

极支持客户在投标期间的一切活动，包括代表客户出席投

标场所。在此期间不得对外透漏客户投标工程的一切资料

包括信息。

二、设计人对新建筑物，其建筑装饰设计收费标准，

不包括相应一般的消防、系统设计收费。如客户方对装饰

装修工程有特殊要求，可由双方另议，另行收取设计费。

三、设计收费在本文附件所列费率标准幅度内，如有

特殊要求，由双方协商议定。特殊工程项目的装饰装修设

计费，由双方参照本文标准协商议定的。

四、装饰装修设计费按设计进度分期收取：

1、客户委托设计时，收取约定总设计费的30%作为定

金，合同履行后，定金抵作设计费;

2、设计方案完成时追加收取总设计费的50%；

3、设计交付施工图时追加收取总设计费的20%；

4、客户所承接工程项目在方案阶段如未中标时所发生

设计费、设计工本费由客户与设计人协商根据工程量大小

议定；

上述各取费额度，可依工程具体情况选用。若在设计

过程中增加项目或产生非设计人原因的重大修改，由双方

按本文规定另行议定标准。

五、设计图纸内容：

1.设计说明

2.平面布置图

3.照明布置图

4.顶面天花图

5.地面材质及拼花图

6.水、电定位图

7.立面图

8.剖面图

9.特别造型大样图

10.电脑效果图

11.主要材料说明

六、设计约定：

1.双方未结清设计费用时，项目相关资料与设计电子

文档不得带走。

2.若客户需要软装饰设计，则须另加收设计费。

3.若客户需要设计人全程跟踪及施工监督服务，则须

协商洽谈另行收费。

本协议有不详之处，客户、设计人通过协商补充协议

或条款；

本协议从年月日起，

至年月日止。

本协议一式两份，客户、设计人双方各执两份，经双

方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。

客户：设计人：

代表人：代表人：

日期：日期：

签订协议地点：

附件；

一、家居设计收费标准：

单层住宅一设计收费:3000元起

复式住宅一设计收费：50元/成

普通别墅一设计收费：80元/m2

豪华别墅一设计收费：200元/m2

房产样板房一设计收费:300元加2

效果图收费标准:单层800元/a3;复式:别墅1200元

/a3

预算收费一单层300元/套;复式500元/套;别墅1000

元/套

一、办公装饰：

40元/m2送效果图1张

35元/m2送效果图1张

40元加2每500m2送效果图1张

30元/m2每500m2送效果图1张

25元/m2每1000m2送效果图1张

二、酒店装饰：

100元/m2每500m2送效果图1张

80元/m2每500m2送效果图1张

50元/m2每1000m2送效果图1张

40元/m2每1000m2送效果图1张

30元/m2每1000m2送效果图1张

三、餐饮娱乐装饰：

120元/m2送效果图2张

100元/m2送效果图2张

90元/m2每500m2送效果图1张

80元/m2每500m2送效果图1张

55元/m2每1000m2送效果图1张

40元/m2每1000m2送效果图1张

四、商业装饰：

100元/m2送效果图2张

90元/m2送效果图2张

85元/m2每500nl2送效果图1张

70元/m2每500m2送效果图1张

60元/m2每500m2送效果图1张

50元/m2每1000m2送效果图1张

35元/m2每1000m2送效果图1张

五、房产售楼部、会所、样板房装饰：

150元/m2送效果图2张

100元/m2送效果图2张

90元/m2每500m2送效果图1张

80元加2每500m2送效果图1张

六、效果图取费：

外观整幢改建3000元〜6000元/张

入口门面改建3000元/张

大堂、礼堂、多功能厅、营业大厅3000元/张

室内效果图2000元/张

室内效果图制作800元/张

备注：以上项目为一次性收费，修改每次收原价的

30%〜50虬

七、设计监理取费：

50元/m2

457U/m2

40元/m2

35元/m2

30元/m2

257U/m2

八、竣工图取费：

有原设计图电子版的装饰a3图

无原设计图纸电子版的装饰a3图

以上为针对本客户设定的行业取费标准，双方本着更

好的友好合作共同发展的目的签订，应共同遵守并严格履

行，不得将价格透漏给其它同行业客户，故意造成恶性竞

争，如有发现本协议自动终止。

工程设计合作协议范本

燃气管道工程设计战略合作协议

编号：

建设单位：

地址：

电话：传真：

合作单位：

地址：

电话：传真：

经过友好协商，甲方确认乙方为甲方深圳市开发项目

中的燃气管道系统设计的合作方，根据《中华人民共和国

合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实

信用的原则，双方就开发项目中的燃气管道系

统设计的合作内容协商一致，订立本协议。

第一条合作范围

甲方将其在项目内涉及的燃气管道和配套

远程抄表、泄漏报警及

紧急切断系统设计，在建筑设计单位无设计资质和能

力情况下，交由乙方进行设计，乙方作为专业公司，将配

合甲方项目开发进度要求，开展前述分项工程内容进行设

计；配合甲方和建筑设计单位进行项目报建、各专业分项

设计综合等工作。

乙方应配合甲方和项目相关设计、施工单位办理工程

报建、各专业管线综合等

工作。

第二条合作方式

双方在本协议的框架下，针对不同的具体工程分别签

订设计合同，按照本协议与设计合同的内容实施，并保持

长期战略合作伙伴关系。

第三条合作内容

项目

在合作期内，双方就甲方在开发的项目

进行合作。

第四条费用标准

双方经过友好协商，对不同建筑类型的设计单价进行

细分和明确，具体的建筑

第五条违约责任

有下列任何情形之一的，甲方有权利单方终止本协

议：乙方拒绝按照本协议的规定与甲方签订设计合同；

甲方相关管理单位对乙方的设计质量、进度或服务的

有效投诉达到3次并经

调查属实的，或者乙方有本协议规定以外的任何其他

违约行为达3次的。

第六条协议有效期与协议终止

本协议有效期年，期满前一个月双方可协商修订本

协议，但甲乙双方均没有期满续约或继续战略合作的义务;

本协议对上述约定截止日甲乙双方之间已生效未履行完毕

的合同继续有效，直至该合同履行完毕。

本协议一方在符合法律和本协议约定条件下提出终止

协议的要求，必须提前个月书面通知对方，在协议终止

前双方仍应履行本协议规定的各项义务，否则，须

第2页共3页

承担相应的违约责任。第七条纠纷争议处理方式

凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应当

协商解决，可以和解或要求主管部门调解。当事人不愿和

解、调解或和解、调解不成时，可向甲方住所地有管辖权

的人民法院提起诉讼。

第八条协议份数

本协议用中文书写，一式——份，甲方执—份，乙方

执—份，具同等效力，未尽事宜，协商解决。

第九条协议附件【最新工程设计合同】

协议附件包括：

协议附件1：燃气管道设计合同样本协议附件2：燃气

管道设计任务书范本协议附件与本协议具有同等法律效力。

第十条协议生效

本协议自双方代表签字并加盖公章之日起生效，签订

地点为甲方住所地。

甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：签署人：签

署人：

签订日期：签订日期：

工程设计合作协议范本

甲方：

乙方：_______________________

甲方承建之，现委托乙方采取包工、

料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行

施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，

共同遵守执行：

一、工程内容

按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯

单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部

分工程。

二、方式

甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计

中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算

总价的%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方

另行缴纳。

三、组织领导

1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,

遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安

全施工。

2.乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持

证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意

更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍

的稳定性。

3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、

人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

四、双方责任

1.甲方责任：

负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配

料用料的指挥、监督与管理。

负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，

申报预决算，申请拨付工程款。

负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系

并申报有关文件资料。

2.乙方责任：

严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国

家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位

及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确

保达到优良等级以上。

强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施

工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、

违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由

乙方承担由此产生之全部责任。

工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不

穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报

各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长

每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工

地。

必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工

作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题

均由乙方承担。

具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全

围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我

市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、

文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，

相关费用由乙方自承担。

乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各

项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响

甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施

工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙

方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切

法律后果均由乙方自行负责。

该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任

何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承

担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责

任及可能发生之相关费用。

乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施

工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。

五、工程质量及验收标准

工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监

理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定

的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规

程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲

方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造

成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

六、工期

乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划

所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的

施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的

%。或元向甲方支付罚金。

七、付款方法

甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项

工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲

方帐户后三天内按%扣除税金和管理费后支付给乙

方。

质保金：质保金按工程总造价的%逐月或每单

项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收年

后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返

修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书

面通知日内派人修理，否则甲方可委托其他单位

或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部

分由乙方支付。

八、其它

若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给

甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价——%

的违约金。

若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、

质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全

事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有

权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲

方造成的经济损失应当予以赔偿。

九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等

法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方

负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算

后，除保修条款依然有效外，即告终止。

甲方：_______________

乙方：______

代表：_______________

代表：___________________

经办人：______________

施工责任人：______________

年——月——日

年月日

工程设计合作协议范本

合作框架协议

甲方：***设计院

乙方：***设计院

为了共同开发***本地工程设计业务，积极寻求合作共

赢的发展模式，努力推动***地区燃气事业快速地发展。甲、

乙双方以互惠互利、共同发展为宗旨，自愿建立公平、公

正和诚实信用的原则，充分发挥各自的优势，尽可能扩大

双赢效果，经双方友好协商，决定就***地区燃气工程项目

业务承接及设计开展等方面进行紧密合作，并达成如下协

议：

第一条：合作内容

***市域范围内燃气高压输配系统、Ing场站、结构或

敷设条件特别复杂的中压市政管道、eng等城市燃气工程项

目。

第二条：合作方式

在甲、乙双方各自资质范围内，根据技术实力进行分

工，共同完成燃气工程项目设计文件编制工作。

1.高压管道、Ing气化站、储配站以及eng门站等场站

工程以甲方为主导，乙方派遣技术人员参与工艺、电气等

专业的设计工作。

2.中压管道、次高压管道、调压站等工程项目，乙方

可视不同工程的复杂情况、建设规模等具体情形，经双方

协商后，确定参与设计或在甲方支持下承担主要设计工作,

但施工图设计文件由甲方负责校审，设计文件均以甲方名

义发放。

第三条：甲方的职责

1.甲方作为投标主体参与竞标，负责并配备项目投标

所需的资质及其相关材料。

2.甲方负责投标以及业主要求办理的相关工作。

3.甲方负责向乙方提供技术支持。

4.甲方作为工程项目总承包商，对设计文件的质量、

安全及文件交付日期等各项指标承担责任。

第四条：乙方的职责

1.乙方负责与业主方的协调工作，完善工程设计前期

事务，充分保证双方的权益。

2.设计过程中，乙方协助完成规定设计手续办理，协

调项目所在地的地方关系，协助设计工作正常开展。

3.乙方协助甲方向业主或当地相关职能部门索取与建

设项目有关的基础资料。

第五条：设计费分配

1.以项目中标价为依据，双方具体协商确定设计费分

配比例，并签订单项工程设计合作协议。

第六条：双方声明

1.甲乙双方之间结为战略合作伙伴关系。

2.项目开始实施设计时，甲方提供必要的工作环境，

方便乙方人员参与项目各工作环节，乙方做好必要的配合

工作。因合作工作需要，一方向另一方派遣工作人员所产

生的差旅等费用，由派遣方自行承担。

3.甲乙双方应充分发挥各自优势，积极协助解决项目

进行中的困难和问题，保证项目的顺利进行。

4.中标工程均按甲方名义及资质向业主单位发送设计

文件。

5.根据中标工程所签定的合同及工作内容，甲乙双方

另行签署具体项目《设计合作协议》，根据协议所确立的事

项分别履行相应管理职责。

6.本协议期限满，双方优先考虑与对方续约合作。

第七条：协议执行期限

本协议书有效期为叁年，自XX年4月26日至XX年4

月25日为本协议商定合作方案的执行期限。

第八条：本协议因以下任何原因而终止：

1.本协议期限届满。

2.双方协商同意终止本协议。如有任何一方欲终止本

协议，需提前一个月通知对方。

第九条：不可抗力

因地震、火灾等自然灾害、战争、罢工、停电、政府

行为等造成双方不能履行本协议义务，双方通过书面形式

通知对方，本协议即告中止。

第十条：本协议一式四份，双方各执二份，经双方签

字盖章有效。本协议及其相关附件具有同等法律效力。

甲方名称乙方名称

负责人：

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

负责人：住所：邮政编码：电话：传真：

工程设计合作协议范本

甲方：

乙方：

甲方委托乙方承担设计，经双方协商一致，

签订本合同。

第一条本合同签订依据

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑

法》O

《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理

条例》、《建

设工程勘察设计市场管理规定》。

国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

第二条工程名称、范围及设计成果

工程名称：，项目设计面积

约一

设计范围：方案、施工图设计

设计内容：

设计阶段、成果、设计深度及交图事宜

设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件：#url#

第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件

第四条设计取费标准及设计费支付进度

本合同设计费为元/平方米，总设计费暂定为元人民币。

双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付：

本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计

面积计算。

第五条设计工期

本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含

甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。

第六条履约承诺及解约

本合同在签定后，乙方未经甲方书面同意不得转让或

转移其设计权利、义务或权益。

双方不得无故任意中止或终止本合同，并不得拖延本

合同设计工作的进行。建设工程设计合同范本

经甲方审定的图样，说明概算及规范，非经甲方的书

面同意，乙方不得改变或泄露。否则，由此造成的损失由

乙方负责赔偿。

甲方需在乙方完成并提交图纸后，予以审核设计图纸,

在未收到甲方上阶段审图确认意见书时，乙方不得进行下

一段的设计工作。

因乙方设计延误逾期超10个工作日，经甲方书面催告

后7个工作日内，乙方仍无法完成时，甲方有权解除本合

同。乙方应退回已收的设计费，并承担甲方由此造成的经

济损失。

第七条双方责任

甲方责任：

甲方项目负责人。参与与乙方谈判设计合同事宜，按

期组织阶段性设计成果跟进及设计图纸评审，敦促乙方按

期提交设计成果，交甲方项目部执行施工，确认乙方交图

时间及实际完成出图数量。但不负责设计费的的调整、支

付及批准，该等事项按甲方有关制度及流程办理。

按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方

提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

按期组织设计方案、施工图纸评审、及时提供设计审

图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工

作日内，将审图书面意见，提交给乙方，以便进行下一阶

段的设计工作。

甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提

供必要的办公条件。

甲方应保护乙方的投标书，设计方案、文件、资料图

纸、数据、计算软件和专利技术。

乙方责任

乙方项目负责人。负责主持项目设计全程跟进。阶段

性设计成果提交，设计图评审，按甲方设计图纸评审通知

完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性

设计成果，配合甲方项目施工全程技术指导。

应甲方要求提出设计进度及说明报告、指定联络人负

责与甲方联络本工程设计一切事宜。

乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使

用权出让合同建筑工程施工合同范本

书》的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方

技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程

设计，技术经济指标符合《贵州省建筑技术经济指标计算

规定》，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，

并对其负责。

乙方采用的主要技术标准是国家有关的工程设计规范。

乙方在进行设计之前应与发包方进行充分沟通，如甲

方对乙方的设计成果不满意，乙方有责任进行修改，直到

甲方满意为止，工期不予顺延。乙方应按本合同约定的期

限完成全部补充、修改设计，如设计方逾期一天完成修改

的，按合同第条约定处理。

设计合理使用年限按国家工程设计有关标准执行。

乙方按本合同第二条的设计内容、设计进度、交图份

数、交图时间的规定要求，按时向甲方交付设计资料及设

计文件。

乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计

图纸评审会议并根据甲方审图要求负责对不超出原定范围

的内容做必要调整补充。乙方应按合同规定的时限交付设

计资料及文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底、按

合同规定，做好工地技术配合服务，处理有关设计问题和

参加竣工验收。

乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转

让甲方提交的产品图纸等技术资料。如发生以上情况并给

甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

甲方付清合同设计费之后，本合同约定的设计文件的

知识产权属甲方，甲方有权以任何方式自行处分。

乙方应本着经济合理的原则进行设计，按甲方设计委

托书造价的要求进行限额设计，并按合同阶段性设计要求

提交工程设计估算、概算书，以控制项目施工建设总造价

成本。

第八条违约责任

在合同履行期间，甲方如无正当现由要求终止或解除

合同，乙方已开始设计工作的，甲方应根据乙方已完成的

实际工作量，按阶段性实际确认的设计成果支付相应的设

计费，甲方则取得相应阶段设计成果的所有权。

甲方应按本合同第四条规定的计费标准和期限向乙方

支付设计费，每逾期支付一天，应承担应付未付金额万分

之二的违约金。

乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或

补充。由于乙方建筑工程承包合同范本

人员错误造成工程设计漏项或质量事故损失，乙方除

负责采取补救措施外，应免收受损部分的设计费，并承担

由此造成甲方一切人身及财产的损害赔偿责任。

由于乙方自身原因，延误了按本合同第二条规定的设

计资料内容及设计文件的交付时间，分阶段每少交一份设

计资料或每延误一天，应减收该项目应收设计费总额的千

分之二。

合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还

已收的设计费，如有其他损失的，仍需承担相应的赔偿责

任。

第九条其他

甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有

关问题，应按工程实际施工工期提供全程服务。

本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和

设备。应当注明其规格、型号、性能等经济技术指标，乙

方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计师配合

加工定货时，所需要费用由甲方承担。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时

协商解决。

本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可

由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方均可向

工程所在地人民法院起诉。

本合同一式份，甲方份，乙方份。

本合同经双方签章后生效，具有同等效力。

乙方完成之作品或所确认之设计稿件，在所有款项结

清后，其所有权归甲方，乙方并将所有设计资料刻成光盘

交于甲方存档，乙方不得将其全部或其中一部分用于其它

目的。但作为宣传乙方业绩或书写论文所涉及的简要技术

情况除外。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具

有同等法律效力。

其它约定事项：

某些特殊专业由甲方委托其他单位设计或由相关专业

公司设计安装时，乙方要协助相关专业合理布局及负责管

线综合，并承担总体协调责任。

最新工程设计合同：XX建设工程设计合同范本

第1篇：建设工程设计合同

工程名称：_____________________________

工程地点：______________________________

合同编号：_____________________________

设计证书等级：_________________________

发包人：_______________________________

设计人：_______________________________

签订日期：______________________________

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局

发包人：_______________________________________

设计人：_______________________________________

发包人委托设计人承担

__________________________________工程设计，工程地点

为，经

双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条本合同签订论据

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

建设工程批准文件。

第二条设计依据

发包人给设计人的委托书或设计中标文件

发包人提交的基础资料

设计人采用的主要技术标准是：

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同

文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

合同书

中标函

发包人要求及委托书

投标书

第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计

内容

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点

及时间

第七条费用

双方商定，本合同的设计费为万

元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国

家和地方没有规定的，由双方商定。

如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批

后，按批准的初步设计概算核算设计费。

设计人提交设计文件后三天内，发包

人支付设计费总额的30%,计万元；之

后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期

分批向设计人支付总设计费的50%,计万

元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

发包人责任

发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内

向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及

时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行

设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，

设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发

包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计

人有权重新确定提交设计文件的时间。

发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资

料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计

返工时，双方除另行协商签订补充协议、重新明确有关条

款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做

的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计

人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始

设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，

不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，

按该阶段设计费的全部支付。

发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计

人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工

作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设

计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾

期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过

30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通

知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审

批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件

时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且

发包人应支付赶工费。

发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生

活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护

装备。

设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准

图由发包人负责解决。

承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费。

设计人责任

设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进

行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包

人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。

设计合理使用年限为年。

负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的

设计联络工作。

设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负

责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据

损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为

买际损失的％。

由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误

一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应

双倍返还发包人已支付的定金。

设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计

审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要

调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项

目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处

理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始

施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人

适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何

一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三

人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄

密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及

时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不

成时，双方当事人同意由

仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲

裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院

起诉。

第十二条合同生效及其他

发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与

解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生

产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的

加工订货时，所需费用由发包人承担。

发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、

对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应

吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制

装费外，其他费用由发包人支付。

发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，

另行签订协议并支付费用。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时

协商解决。

本合同双方签字盖章即生效，一式份，发

包人份，设计人份。

本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政

主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商

行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合

同即行终止。

双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同

的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协

议与本合同具有同等效力。

发包人名称：设计人名称：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

项目经理：项目经理：

住所：住所：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

传真:传真:

开户银行：开户银行：

银行帐号：银行帐号：

建设行政主管部门备案：鉴证意见:

备案号：经办人：

备案日期：年——月—―日鉴证日期：——年—

—月一日

第2篇：建设工程设计合同

建设单位：，以下简称甲方；

设计单位：，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的

设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和

批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本

合同，以便共同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担工程的设计项目，建筑安

装面积为平方米，批准总投资为万元，

建设地点在o

第二条甲方的义务

1.甲方应在年月日以前，向乙方提交业

经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料、燃

料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要

求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在—

—年月日施工图设计前，应提供经过批准的初步

设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条

件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方

进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣

工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供

必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过

程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为

配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未

经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范

围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方

重复使用。

第三条乙方的义务

1.乙方必须在一——年一―月——日以前，向甲方交付

初步设计文件；在一____年一―月——日以前，3」甲方交付

技术设计文件；在一____年一―月——日以前，1可甲方交付

施工图设计文件。：其中，：初步设计文件一式份，技术

设计文件一式份，施工图设计文件一式份，甲方

另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。年——

月一日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件。

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的

批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、

技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，

提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范

围内的必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施

工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，

负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工

验收。

第四条设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除

设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工

日，每工日按元增付设计费，或按设计阶段中返工的

工作量百分比计算。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须

具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双

方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前

条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知

乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付

和结清设计费，同时结束合同关系。

第五条设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当

于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计

费；乙方向甲方提交初步设计方案后天内，甲方应向

乙方支付%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后

一天内，甲方应向乙方结清全部设计费。

第六条奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技

术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提

取%奖励乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使

乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件

交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每

日—元计算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计

费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约

金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延

误天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的%的违

约金。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善

设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。

对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免

收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计

费相等的赔偿金。

第七条其它_____________________________________

本合同自年月日双方签字后生效，全部

设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共

同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效

力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协

商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；

调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管

理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本

一式份，送计委、建委、建行.....等单位各留存一

份。

建设单位：设计单位：代表人：代表人：一

联系人：联系人：通讯处：

通讯处：电话或电报：电话或电报:

开户银行：开户银行：帐号：

帐号：年月日订

附：设计项目收费表：工程设计补

充协议书。

设计项目收费表

第3篇：建设工程设计合同范本示例

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担工程的设计项目，建筑安

装面积为平方米，批准总投资为万元，

建设地点在o

第二条甲方的义务

1.甲方应在年月日以前，向乙方提交业

经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料、燃

料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要

求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在—

—年月日施工图设计前，应提供经过批准的初步

设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条

件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方

进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣

工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供

必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过

程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为

配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未

经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范

围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方

重复使用。

第三条乙方的义务

1.乙方必须在年月日以前，向甲方交付

初步设计文件；在__年__月__日以前，向甲方交付

技术设计文件；在年月日以前，向甲方交付

施工图设计文件。其中，初步设计文件一式份，技术

设计文件一式份，施工图设计文件一式份，甲方

另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。年

月一日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件。

o)

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的

批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、

技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，

提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范

围内的必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,

进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责

设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第4篇：建设工程设计合同范本

建设单位：，以下简称甲方；

设计单位：，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的

设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和

批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本

合同，以便共同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担工程的设计项目，建筑安

装面积为平方米，批准总投资为万元，

建设地点在。

第二条甲方的义务

1.甲方应在年月日以前，向乙方提交

业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料、

燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计

要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在

年月日施工图设计前，应提供经过批准的初

步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的

条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙

方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加

竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提

供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工

过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及

为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，

未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设

范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三

方重复使用。

第三条乙方的义务

1.乙方必须在年月日以前，向甲方交

付初步设计文件；在年月日以前，向甲方交

付技术设计文件；在年月日以前，向甲方交

付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式份，技

术设计文件一式份，施工图设计文件一式份，甲

方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。——年—

—月日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件。

O)

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计

的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、

技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，

提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书

范围内的必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施

工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，

负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工

验收。

第四条设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，

除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改

工日，每工日按元增付设计费，或按设计阶段中返工

的工作量百分比计算。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，

须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经

双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按

前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通

知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增

付和结清设计费，同时结束合同关系。

第五条设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后天内，甲方应向乙方交付相当

于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设

计费；乙方向甲方提交初步设计方案后天内，甲方应

向乙方支付%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件

后一天内，甲方应向乙方结清全部设计费。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完

善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。

对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免

收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计

费相等的赔偿金。

第七条其它

本合同自年月日双方签字后生效，全部

设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共

同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,

但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协

商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；

调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管

理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本

一式份，送计委、建委、建行.....等单位各留存一

份。

建设单位：设计单位：

代表人：代表人：

联系人：联系人：

通讯处：通讯处：

电话或电报：电话或电报：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

—年—月一日订

最新工程设计合同：XX工程设计战略合作协议

工程设计战略合作协议

甲方：

乙方：

为了开拓聊城装修市场，根据《中华人民共和合同法》,

以及装饰行业的有关规定，经双方友好协商，订立如下合

同，以资双方共同遵守。

第一条合作内容

甲方负责聊城装饰装修市场信息收集和工程业务公关

工作，乙方负责与业主进行技术交流、设计方案探讨并组

织工程设计定稿，甲方承接的装修工程使用乙方的设计方

案，甲方向乙方支付设计费用。

第二条设计收费及支付方法

设计收费标准：工程造价的5%。

付款方式：乙方设计方案被业主单位使用后，甲方在

收到业主第一次拔付的工程款后3日内将设计费按上述标

准拔付乙方。

第三条设计内容：

乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。

平立面图

1、平面家具布置图

2、地面图

3、天花图

4、现场制作的家具立面图

5、门立面图

6、厨房、卫生间立面图

7、电视背景墙立面图

8、其它现场需施工墙面的立面图

剖面图

1、应标明材质、用料、颜色等

2、门窗套剖面图

3、家具剖面图

4、玄关剖面图

5、厨房上下柜剖面图

6、天花剖面图

7、电视背景墙剖面图

8、其它需施工处剖面图

水电施工图

平面