工程施工劳务协议书（28篇）

工程施工劳务协议书（28篇）

工程施工劳务协议书（精选28篇）

工程施工劳务协议书篇1

发包方：（简称甲方）

承包方：（简称乙方）

鉴于甲方承揽修建工程标段，并接受

了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、

安全生产及环保的前提下，甲方将所属工程委托乙方进行劳务施

工。

为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国民法典》、

《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本

工程具体情况，双方就劳务分包事项磋商达成一致，订立本合同。

第一条劳务分包人资质情况及人员

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定

代表人证件（身份证）法人委托书、被委托人证件（如果授权）

（注：以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖

红章，附在合同内。）

2、人员

施工承担义务人：职务:队长职称：工

程师

技术承担义务人:—一职务:一总工职称：工

程师

第二条劳务分包工程项目及劳务报酬

1、分包工程项目

工程名称：

工程地点：

分包范围：

2、劳务报酬

(1)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计

算。

《劳务分包项目清单》见附表。

表中的工程量不作为结算工程数量。

(2)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新

增单价)收取的综合管理费，最终结算依据为业主批复的乙方承担

的工程费用结算书金额。

(3)本工程的劳务报酬单价为固定单价，不得调价，除非业主

调整。

(4)劳务报酬单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包

清单项目所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水

电费、安装、质检（自检）管理、环境保护、劳动保护、调遣（进出

场）临时工程（建设、拆除与恢复）缺陷修复、税金（营业税含城建

税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所

得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方承担义务缴纳）利润等

费用，以及合同明示或暗示的有关义务、义务和一般风险。

（5）本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、安

全文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总则费用或

单价中，不再另行计量。

如有索赔按索赔条款处理。

（6）工程量清单第100章总则费用除101-1保险费、102-1竣

工文件、104-2项其他不进行分割，其他项目乙方占先

（7）本项目发生的所有前期费用（包括公关费、差旅费等）均由

乙方承担。

（8）修建炸药库发生的费用（即含库房临建工程、看守人员工

资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理

规定必须配备的设施费用），乙方承担费用元（元）整。

（9）乙方所承建工程的税金及地方规费（业主或地方政府收缴

的）由乙方承担，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方承担并自行缴

纳。

第三条对乙方更换施工承担义务人或技术承担义务人的要求

1、乙方更换施工承担义务人或技术承担义务人时，要取得甲

方同意。

2、甲方认为乙方委派的施工承担义务人或技术承担义务人的

工作能力和业务水平难以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到

通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。

3、因更换施工承担义务人或技术承担义务人造成的损失乙方

自行承担。

第四条分包工程期间

1、总工期以业主和公司的工期为准。

2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。

第五条工程质量

1、工程质量必须全部达到业主以及国家和交通部现行的工程

质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收（检验）合格率100%,

单位工程合格率100%.

2、乙方按照《四川省雅碧江两河口水电站交通工程项目工程

施工》招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术规范

精心组织施工，工程质量必须达到施工设计文件和相关的国家、

省部现行的《规范》、《验标》要求，并令甲方、监理工程师和业主

满意。

3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人

员、质检员的质量管理，同时也应无条件地接受甲方施工技术部

及有关部门的质量监督、指导。

对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权

作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定，乙方

必须无条件接受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全

部承担。

4、乙方工程承担义务人必须常驻本项目工地，对自己所施工

的工程精心组织施工、管理。

乙方工程承担义务人及技术承担义务人不能常驻工地（每月

不少于25天），甲方有权对乙方处以罚款伍仟元•人•次或驱出

现场，乙方必须无条件接受，其费用以及造成的一切后果由乙方

全部承担。

乙方应在合同签订后两天内向甲方报一份上场主要人员名单,

原则不允许随意更换。

未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，若甲方发

现乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。

否则对乙方处以伍仟元-天-人的罚款。

5、乙方在每道工序施工完毕后，应及时上报甲方质检人员和

监理工程师检查验收，并配合甲方及时上报签认各项相关资料，

待监理工程师签证确认后，方能进行下道工序施工，否则，甲方

将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方承担义务

承担。

第六条安全施工、环境保护和文物保护

1、乙方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定，严格按

业主监理要求建设安全、文明标准化工地，各种安全文明标牌由

乙方按照要求制作和布设，随时接受各级安全人员的监督检查，

按规定采取措施做好现场的安全防护工作，消除事故隐患。

2、乙方对现场的作业人员进行安全教育，明确其安全义务,

甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理规

定进行施工。

3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时,

施工开始前向甲方上报安全施工方案及安全防护措施，经甲方审

批后实施。

防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。

4、遵守甲方的职业健康安全管理文件要求，采取有效的职业

病防治措施，做好职业病的控制和预防。

在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出

相应的安全防护措施，报甲方审批后组织实施。

乙方要对施工人员进行职业健康安全教育，提供与职业病危

害防护相适应的设备、工具、用具等，施工生产过程中确保正常

的使用或运转。

费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。

5、按规定为施工现场人员配备安全保护用品，指导现场人员

正确使用，确保施工人员的人身安全，费用由乙方承担。

6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时,

应于8小时内以书面形式通知甲方，并保护好现场，甲方及时提

出处理方案，乙方应积极给予配合，并进行保护或组织施工处理，

所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由

此增加的相关费用。

7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工

的规章制度，严格按操作规程办事，做到安全生产，文明施工，

在开工之日起10日内，将保证安全施工的措施和应急预案报送甲

8、甲方有权检查乙方安全生产情况，对于存在的事故隐患,

责令乙方整改，否则，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给

予一定经济处罚，直至安全隐患消除为止。

9、乙方应制订出严密的安全防范措施，杜绝各种人身伤亡,

机械设备事故的发生。

在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等

事故，其损失和费用均由乙方承担义务并承担所有法律和经济义

务。

10、乙方必须与项目部签订治安城乡环境综合治理义务书，

并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报项目部配合

甲方办理暂住证。

若违反社会治安或触犯刑法，其义务由乙方全部承担，给甲

方造成声誉、经济损失的，甲方有权给予经济处罚。

11、甲方承担义务办理所有施工人员人身意外保险，超过合

同部分乙方按工程所承担的比例34%进行分摊。

12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为安全风险抵押金,

待本合同工程完工后，无任何安全事故，两个月内无息退还。

否则，甲方将根据对乙方的安全指标考核结果具体情况予以

扣留。

13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、

施工噪音、环境保护与水土保持和安全文明生产等的管理规定，

执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求，加强从业

人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控

制污染源，按规定排放污染物，避免和减少因施工方法不当引起

的对环境污染和破坏。

14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品

时，应立即保护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管

理部门要求采取妥善措施保护，若未按规定采取措施造成的损失

由乙方承担。

15、若乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机

械设备受损等安全事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、

索赔、诉讼等义务和费用，均由乙方依法承担。

上述行为若给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方

有权解除合同。

第七条工期延误

1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、

征地拆迁等原因造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。

2、由于业主方原因造成的材料供应不上，甲方不赔偿任何费

用。

如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从

第6天起，按照甲乙双方确认的人员，给予乙方每人每天20元的

生活补贴，其他费用不予考虑。

如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴

费用。

3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、

工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方承担义务；甲方

有权解除合同。

第八条材料供应及机械设备使用

1、材料供应

2、施工机具、机械设备供应

第九条变更设计

1、甲方有权对乙方承担的工程提出变更设计，乙方必须按照

变更设计组织施工。

2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关基础资料,

报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，

待业主批准后方可实施。

3、对于人力不可抗拒的自然灾害（如战争、瘟疫、地震）所造

成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复（损失金

额）后，按标段批复总额%进行补偿。

4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各

自上报金额统一下浮。

第十条计量与结算

1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量

要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审

查无误后乙方全面配合甲方报监理对相关工程进行验收签证并进

入当月计量程序。

2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的结算单价为乙方分包范

围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，结算工程量

以乙方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准，完成本工程

所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，

除非业主对该单价调整，任何情况下均不调整。

3、乙方必须在每月18日前将已完工程项目的工程量清单报

甲方现场技术、质量人员审查。

4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分

项工程项目数量报表后，由施工技术部、物资设备部、安全环保

部、质量管理部、计划部承担义务现场核实，确认已完分项工程

数量无误且达到质量标准及验收标准，资料提交齐全时给予计量,

发现工程

5、计量数量为乙方实际完成、达到本合同要求质量标准、并

经现场监理工程师、甲方现场技术承担义务人员签字认可的不超

过图纸设计量的数量。

6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格

批准的不超过设计图纸数量为准。

7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工

程量，并将乙方范围内的复印给乙方一份。

8、结算前，乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余部

分、周转材料、机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周

转材料不足部分和机具损毁部分由甲方物资部门按合同要求核定

赔偿费用后交由计划部门结算。

第十一条劳务报酬价款支付

1、劳务报酬的支付：甲方财务部门依据批准的支付凭证，扣

除其它应扣款项（包括代发工资、代付和代缴款项等），从银行转

账支付。

2、甲方按批准的验工计价款，扣留当月业主批复计价金额的%

作为工程质保金（工程质保金限额亿_%_%=万元，如果变更超过业

主规定的限额需要增加，乙方也相应增加）%的管理费、税金、乙

方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械赛等费及其他应扣款

项后支付。

本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

甲方：（盖合同专用章）

乙方：（盖章）

甲方法定代表人

乙方法定代表人

授权的代理人（签字）

授权的代理人（签字）

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签约地点：

年月日

签订日期：年月日

工程施工劳务协议书篇2

甲方：

乙方：

代表人：

承包方（以下简称乙方）：建筑劳务有限公司根据本工程的建

设特点，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑

法》及其他有关法律、法规、遵循平等自愿、公平、诚实、信用的

原则，乙方自愿承担凯里"未来城，一期房建项目二标段（A1地块

泥工班工程的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就

本工程施工事项伪、商一致，特订立本协议，以共双方共同遵守

执行，协议订立本合同一、工程概况1、承包单项工程名称：基础

清基及回填、腔施工、砖砌体、室内粉刷。

2、工程地点：

3、建筑面积：约96000.00平方米。

二、劳务分包方式、范围（内容）分包范围（内容）：

具体承包内容如下：

1、本工程混凝土生产及浇筑工程：湿润、浇筑养护（务必收

面、拉毛）、舲覆盖等（包含废料的处理及其相关的辅助工作比如：

为处理废料而搭设架体、安设管道等辅助工作），本工程校均采用

商品於浇筑（二次构件为自拌於）等所有与泥工有关的零星安装以

及后浇带二次施工等工序，包括施工图、图纸会审记录、设计变

更中所包括的内容。

2、室内抹灰工程：包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱（墙上

梁）柱墙、室内梁（墙上梁）柱墙、地下室（车库）梁板（天棚）柱墙、

消防水池梁板（天棚）柱墙、空洞强弱电消防设备管井及封堵（包含

二次封堵）等一切设计内容，（外墙内保温YT砂浆由甲方负责，非

YT砂浆外的内墙保温由甲方自行负责）；3、楼地面：包含车库、消

防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序，其他楼地面结

构於浇筑时一次性拉毛找平，不做找平层，但若达不到此要求，

找平耗费的材料费、人工费等均由乙方承担；主要内容：砂浆及松

施工机械的配套，与泥工相关的所有安全带、安全帽、安全绳以

及工人的防寒、防暑等所有劳保用品，凡所属工程范围内转运均

内乙方2自行负责，甲方不再支付任何费用。确保工程正常使用。

4、双方约定，基础工程中孔桩数量不多于10个孔，超过10

个孔双方更行协商。

5、针对保险一事，对于工地内泥工班组的二次保险费用控制

在两万元以内，由乙方支付两万元保险费，超过该范围内保险公

司及施工总包负责若不超过则由甲方自行处理。

6、成品保护、保卫（场内外所有材料50米距离内的上车下车

及码放）；7、夜间照明（地下室、操作层、楼梯、通道）设施安设、

施工用水管网的安设等临时用电工作；甲方将配电箱设置于现场

一级配电室及其他至楼层总配电箱，各层设备用电均由乙方设

置;8、如因图纸变更增加工程量单处超过1000.00元，按实际发

生计算;9、甲方有权根据监理、业主及自身要求增加或减少某一

分项工作，乙方不得有任何异议或其他诉求。

三、承包单价按照以上的工作内容、范围，以人工费包干的

形式按以下方式结算：

按设计图中建筑面积据元/平方米（裙楼、塔楼的一次结构及

二次结构）按设计施工图中的建筑面积计算工。

四、工期要求1、按照甲方与工程承包人签订劳务合同的节点

工期为准，不分节假日严格按照甲方制定工程节拍的施工进度计

划顺利完成，下雨不超过二小时必须正常上班。否则将按照甲方

制定的相关制度处以相应的罚款，不得有任何异议。

2、乙方必须严格按照甲方制定的施工方案正确施工。做到不

野蛮施工，不蛮干做到文明施工。

必须服从现场管理人员及高层管理人员的管理，不得有辱骂

现场管理人员，斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为，否则视为违规现

象，轻者罚款直至整个班组清理出场，重者送相关法律部门，并

且所有后果自负。

3、乙方必须按照甲方的要求（如工种、人数、进场时间）组织

人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。乙方必须满足甲

方的施工进度要求，在施工过程中及时调配（增减）人员。乙方人

员由乙方负责管理教育，甲方有权监督检查，所有进场人员必须

服从甲方统一安排调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人3

员离开岗位；严禁招用老、弱、病、残、孕及未满18岁的未成年

人;严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工；严禁招用犯

罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业；严禁招用有语言障碍

或语言不通的人员进入施工现场作业；甲方发现乙方招用以上违

禁人员，乙方须支付¥500元/人次的违约金，并且乙方要立即清

退违禁人员出场，并承担招用违禁人员造成的一切责任。

乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如

赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任，甲

方概不负责。

4、乙方必须保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的配合工

作，乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍（乙

方不得对项目部其他各分包单位分项工程施工造成阻碍、妨碍、

或由于乙方进度原因造成无法施工等，乙方必须无条件予以配合

并加快进度）。乙方必须在标准层的进度在每月五层以上，一旦发

生，乙方必须组织工人，加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队

伍（单位）的工期损失，否则当月不预计量及拨款;5、工程部每月

以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点控制，如达不到施

工任务单进度要求，则由乙方承担相应的延期费用。

五、质量标准1、乙方应按照设计要求、施工图纸纪要、设计

变更、甲方要求（包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施

工方案）、图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施

工。

工程质量必须达到合格标准。

质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为

依据。

甲方组织有关人员到工地验收所承包的分项工程时，乙方负

责人必须到场参加，发现问题立刻进行整改。

2、如果乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质

量合格标准（或设计要求）而造成返工的，人工损失、材料损失、

工期延误等均由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。

若因此而给其他分包项目工程造成损失的，乙方还应负责赔偿其

他项目工程的全部经济损失。

3、每完成一层或一段分项工程必须进行自检互检，交接工作

上不清下不接，并由甲方现场管理人员签字认可。44、乙方应保

证其承包范围的工程能一次顺利验收。若因乙方原因影响工程验

收而造成的一切损失均由乙方承担。

5、因甲方原因掉料造成工期延误则工期顺延，超过三天按实

际补贴乙方50元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费

500元/天，在当月工程款中扣除。

六、付款方式及要求1、乙方先进场施工完成地面二层浇注，

一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后开始第一次付款,

支付比例为已完工部分的80%；2.乙方在施工过程中未达到甲方

安全、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格，并下达整

改意见三次以上均无改观，则甲方有权要求乙方出场，且甲方按

所做过程实际完成量的60%支付乙方劳务工程款，且其所交纳的

纳履约保证金不予退还，作为违约处理。

3、人工费的支付：在甲方支付乙方工资时，乙方将工人当月

工资表交甲方，采用实名制，并附工人身份证复印件一份，由甲

方监督发放。

4、本工程款仅发放于本工程施工工人，不得挪用于其他工程

上，否则将视为违约。

5、进度支付按每栋每月完成5层为支付节点，支付比例为己

完工部分的80%；达不到支付条件，当月不予以支付；七、乙方义务

1、乙方承包的所有分项工程必须按施工图纸、图集要求、施工规

范及甲方要求（包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施

工方案）进行作业。承担因质量不合格而采取的一切补救措施费用;

组建与工程相适应的管理班子并报甲方、监理审批备案。

2、组织有相应资格证书的健康的熟练工人（男18岁以上50

岁以下、女20岁以上45岁以下）投入生产活动；自觉遵守法律法

规、甲方公司制度流程及项目部的有关规章制度；乙方施工人员必

须进行"三级安全教育"后方能上岗操作，特种作业人员进入施工

现场必须是经过培训合格，持有有效的国家颁发的上岗证的人员

方能上岗作业；乙方必须保证施工人员的素质，保持队伍的稳定，

在合同未履行完毕之前，除甲方要求乙方退场外，乙方中途不得

随意更换班组人员和擅5自撤离施工现场。

3、乙方班组长或代班长必须在施工现场，离开工地连续4小

时以上，须告知甲方，并另派人到施工现场，不得影响施工，否

则按500元/次承担违约金。

4、乙方必须按照甲方的要求（如工种、人数、进场时间）组织

人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。乙方必须满足甲

方的施工进度要求，在施工过程中及时调配（增减）人员。乙方人

员由乙方负责管理教育，甲方有权监督检查，所有进场人员必须

服从甲方统一安排调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人员

离开岗位;严禁招用老、弱、病、残、孕及未满18岁的未成年人;

严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工；严禁招用犯罪

在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业；严禁招用有语言障碍或

语言不通的人员进入施工现场作业；甲方发现乙方招用以上违禁

人员，乙方须支付¥500元/人次的违约金，并且乙方要立即清退

违禁人员出场，并承担招用违禁人员造成的一切责任。

乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如

赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任，甲

方概不负责。

5、严格按照图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工

组织设计（专项方案）精心组织施工，确保工程量达到约定的标准;

科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；落实安全

教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措

施，确保施工安全;加强现场管理，做到文明施工；承担由自身责

任造成的修改、返工、工期拖延等损失。

6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各

阶段定时和不定时检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使

用情况及其作业人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其它分包

单位协调配合，顾全大局。

7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求

搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；按时足额提

供本工场所需要的施工机械设备、周转材料、安全设备等保证施

工需要。

自行负责材料和设备的保管和看管，如有偷盗自行负责。68、

妥善保管、合理使用甲方提供的成品或半成品材料，如乙方使用

超过定额损耗量，乙方负责赔偿超损部分。

9、乙方必须服从甲方的现场所有工程师的指令。

10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并

履行承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度，造成停工、

罢工或找理由拖延工期的，影响恶劣的，甲方可以单方面立即终

止合同，且甲方按所做过程实际完成量的60%予以结算乙方劳务

工程款。

12、乙方民工进场后，其暂住证由甲方配合乙方办理，费用

由乙方承担。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负

责，应按照劳动法有关规定按时支付其雇请人员的工资、加班费：

13、及时无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌（条幅）；八、安

全文明施工1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面安全技术

交底，使工人明确危险所在，同时乙方每天应对班前安全意识教

育，并做好记录，每周甲方检查一次记录。乙方在施工过程中严

格按照安全气操作规程施工。栓、戴好个人安全防护用品，不违

章作业，不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙

方全部承担，并接受安全违规处罚。因乙方原因发生安全事故时，

金额在20000元以内由乙方自行负责，超过20000元以上保险公

司赔偿以后余下金额，由甲方负责70%,乙方负责30%的费用。

2、每天安排二人以上专门负责生产作业区的清洁、保卫等工

作：

3、每一道工序完工，必须严格执行"三检''制度。尤其其

配套跟进的安全文明措施。

九、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即报

告甲方，按国家有关法律、行政法规和本合同的相关约定事项进

行处理。一旦发生安全事故，乙方应积极采取措施，防止或减少

损失，同时保护好现场。乙方在施工中发生的一切安全事故的刑

事、民事责任均由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。

十、竣工结算71、全部工作完成，并经工程承包人组织单项

预验收后15天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,

双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

2、结算办理完后30个工作日内支付实际完成工程量工程款

至98%,预留2%作为质量保证金，工程保修期1年。

十一、施工变更1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲

方提前2天以书面形式通知乙方，并提供变更的相应图纸和说明，

乙方按甲方的变更内容和工程施工要求及时进行各项调整和变更。

2、图纸变更或工程增减按实调整（价格按乙方所报相应部位

分项综合单价）。

乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计（专项施工方

案）施工（操作），不得擅自对工程设计进行变更，园乙方擅自变更

设计而发生的一切事故产生的费用和因此导致甲方的损失，均由

乙方承担，且延误工期不予顺延。

十二、施工验收1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本

合同约定的质量标准，甲方其它项目的隐蔽工程验收结果或工程

竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，

不延长工期，并承担由此导致的相关损失。

十三、其他1、乙方下料必须正确，其配料单必须在下料前三

天交甲方技术负责人复核签字后方可下料，梁、柱、板钢筋必须

满足设计要求严格按照《硅工程现行施工规范要求》机械施工。

2、如因乙方与务工人员的工资纠纷，导致甲方被有关主管部

门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲

方现场工作人员正常办公，每次对乙方处以罚款壹万元整。

3、凡与安全防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动,

如安全设施确实档道，需及时向项目部汇报，由项目部统一安排

专业人员处理，否则擅自松动、拆除将按500~1000元以上罚款。

造成严重后果者追究责任班组所有责任。

4、乙方必须认真熟读本工程图纸严格按照业主方的图纸施工,

在施工过程中乙方必须按照甲方要求组织施工人数，乙方必须常

住现场人员不得低于10人，8若乙方在工作中达不到甲方要求人

数或进度甲方有权给乙方补足调配人员，其工资按市场价从乙方

工程款中扣除。

5、乙方负责施工临时场地约120平方米的松坪，以交付甲方

用于建设临时办公室。另修建一个临时侧所。

6、乙方对工地的临时材料要及时进行保护，特别是水泥，要

及时进行覆盖，以减少损失。

十四、争议1、甲方和乙方在履约合同时发生争议，可以自行

和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解，调解不成的可向

当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。

3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

发包方（公章）承包方：

法定代表人：身份证号：

委托代理人：委托代理人：

日期：日期：

工程施工劳务协议书篇3

将自然科学的理论应用到具体工农业生产部门中形成的各学

科的总称。用较大而复杂的设备来进行的工作，今天就给大家整

理了承包合同，希望大家来收藏哦建筑工程施工劳务承包合同

甲方：乙方：

为确保甲方承建的工程劳务承包合同工程顺利完工，

根据施工安排，甲方将工程承包给乙方施工，根据《中

华人民共和国民法典》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建

设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为

确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务

的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务

及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：

第一条工程概况

1.工程名称：_______________________

2.工程地点：_______________________

3.工程数量：_______________________

4.工程数量及内容：

第二条工期

1.开工日期：年—月一日开工。

2.竣工日期：年月日竣工。

3.总工期为：日历天天。

4.阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。

第三条承包方式与工程造价

1.承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一

《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完

成本工程所进行的所有工作项目。

2.工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定

应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需

的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、

机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利

润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。

3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复,

有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险

等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施

工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。

4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经

业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。

5.本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、

职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因

素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不

能预见、不可避免、不能克服的事情）。本工程营业税、—市建

设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴

纳。

第四条履约保证金

1.合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价10%

的履约保证金（若乙方以进场设备作为抵押，应按照担保法规定到

国家相关部门办-理抵押手续）。

2.若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或

给甲方工程施工和企业信誉造成了损害，甲方有权扣留部分或全

部履约保证金，剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕

后一次性付清。

3.乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇佣民工

或债主到甲方索要欠款，甲方将从履约保证金中代付相关款项，

并加扣5%的手续费，不足部分从保留金中扣除。剩余的履约保证

金在工程结束并结算完毕满年且甲方撤离施工工程现场

后付清。

第五条计量支付与工程结算

1.甲方每月对乙方完成的经验收合格的工程项目进行计量支

付，每月的—日为计量支付时间（但甲方有权根据实际情况对计

量时间和支付时间做出调整），乙方按照当期实际完成且验收合格

的实物工程量，编制月计量支付申请表，报甲方施工技术部门和

计划经营部门审批。经甲方专业工程师和计量工程师签认后，作

为中间计量的依据。经甲方专业工程师和计量工程师签认的工程

量，甲方将不预计量和结算。

2.施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%o乙方

工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%,

甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%,扣留的总造价的5%

转为工程保留金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向

乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方

向乙方开据的罚款票据金额;合同规定扣除的其他款项。

3.乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工

程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门

审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。

若乙方账目清晰，资金使用合理，无将本项目部资金挪作他用现

象，甲方将在业主拨付工程款到位后按本条第2款规定的比例分

期支付，否则按上述比例的50%拨付或不拨付工程款。

4.甲方有权对已经批复的任何一期计量支付的错误进行修正。

5.工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据，按乙方实际

完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认

可的工程数量结算。

6.开工前甲方不向乙方支付预付款，施工期间不向乙方预支

其他任何费用。

7.本工程保留金的比例为结算工程总造价的5%o缺陷责任期

为甲方交工证书签发之日起两年，工程保修期为行缺陷责任期满

之日算起年。甲方将在业主保留金支付后一个月内支付

乙方保留金。但若乙方在施工过程中或缺陷责任期内存在质量问

题或发生过等级质量事故，甲方有权根据实际情况提高保留金的

比例和延长保留金的支付时间（最长可在保修期满后支付）。在工

程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程

保留金扣除。

8.若现场发生甲方调动乙方人员、材料、设备的情况，乙方

应及时进行签认手续并在当月的计量支付中力、-理计量，未按期办

-理的，甲方不予认可。

9.有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要

求返工或已返工，但工程质量未经甲方验收确认和未填写事故质

量报告的项目；违反合同规定转包分包的项目；变更增加工程项目

手续不完备的工程项目；工程质量未经甲方评定或未经甲方质检

工程师签字认可的项目；其他违背合同规定的项目。

10.乙方应配合甲方进行中间计量支付工作，并派出相关人员,

服从甲方统一安排（包括计量器具的要求和计量方法的采用等）。

第六条材料设备的供应

（一）甲方供应的材料、设备

1.甲方供应的主要材料设备，按附件二《甲供材料设备单价

汇总表》计算，相应款项在甲方拨付乙方工程款时予以扣除。凡

甲方统一采购的特殊材料设备，未经甲方同意乙方不得自购，一

经发现自行采购将按所列单价的两倍进行处罚，且自购材料设备

不得在本工地使用。甲方采购的材料设备不得用于其他工地，更

严禁将材料出售。乙方超过计划使用材料设备2%的部分，甲方按

合同执行期间市场最高价的2%对乙方加收资金占用费、采购保管

费、补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供应材料，一经甲

方发现将按合同执行期间两倍对乙方进行处罚。附件二《甲供材

料单价汇总表。中未材料原则上由乙方自行采购，但对工程质量

或工程进度会有重大影响的材料仍由甲方统一采购。

2.水电由乙方自行解决，若利用甲方供电的，电费按

1.0元度收取，用电数量为正常消耗量加损耗量。

（二）乙方的材料、设备

1.乙方按合同规定采购的材料和设备必须满足设计和规范的

要求，并提供产品合格证明及检验材料。委托甲方进行检验的，

费用由乙方承担，自行检验的项目，其材料、设备应满足业主、

设计、监理要求，并应得到以上部门的认可，否则甲方按使用不

合格材料、设备处理。

2.由于乙方原因或技术需要拟代用的材料，必须报请甲方批

准，超支的费用由乙方承担。

3.甲方使用一方的材料和机械按附件二《甲供材料设备单价

汇总表》、附件三《人工、机械台班单价汇总表》计算，并与计量

支付和工程结算同时办-理。

4.乙方保证按附件四《人员、设备进场时间表》中要求的设

备型号、数量和时间进常若乙方机械不能按时进场，按乙方违约

处理，甲方将视情节按乙方未进场机械每台套每天对乙方处以不

低于元的罚款，并至直将乙方驱逐出场，由此而产生的

责任和费用由乙方承担。若乙方在施工过程中的施工进度不能满

足甲方要求，甲方有权要求乙方增加设备，乙方必须按要求增加。

第七条乙方驻工地代表和主要人员

1.乙方驻工地代表姓名：,身份证号码

2.乙方驻工地技术负责人姓名：,身份证号

码O

3.乙方驻工地代表及技术负责人需要更换时，必须经甲方同

意后方能更换，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义

务及职权内的承诺）。

4.乙方施工现场主要人员（工地主管和技术、财务、物资负责

人）必须得到甲方的认可，且必须持有法人委托书，能够胜任所负

责的工程技术和管理工作。甲方有权要求乙方更换甲方认为不称

职的人员。以上人员不得擅自离开工地，若要离开必须向甲方对

口部门主管请假，否则甲方将按缺席人数以每人每天元

对乙方进行处罚。建筑施工劳务承包合同甲方：

乙方：依照《中华人

民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，

遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工

程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条工程概况工程名称：工程地点：

第二条工程承包范围

第三条工程工期

1.计划开工日期：年月日，计划完工日期:

年—月—日，总日历天数天;

2.主要节点工期：

3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进

度计划）。

第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须

达到______________________

第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优

先解释顺序如下：

1.本合同；

2.本合同附件；

3.招投标文件；

4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；注：上述文

件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺

序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下

由双方协商解决。

第六条标准规范本合同适用标准规范：

第七条甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需

用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量

检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场

工作关系。

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。

对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员

予以清退。

4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、

用其费用：

7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

第八条乙方责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规

章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护

等工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工

组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合

同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计

划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投

入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返

修、工期拖延损失及各种罚款。

3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质

保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技

能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，

持证率达到100%

4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关

人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面

的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操

作人员的有效证件、持证上岗情况；

5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程

部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引

起的一切经济损失及各种罚款：

6.按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方

提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：

7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合

同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案）,

承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚

及责任后果；

8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全

帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练

等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病

残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而

引起的责任和后果。

10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况

下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方

的谅解。

第九条环境保护、安全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明

施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法

规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，

使其体系有效运行。

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全

施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安

全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生

产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措

施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发

生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按

国家有关法律规定对事故进行处理。

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有

关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁

有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形

象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理,

采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起

的噪音或其它污染；避免对公众和

第三方财产造成损害和妨碍。

第十条材料、设备供应与管理

1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计

划需要向乙方提供。

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领

用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归

类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的

价格赔偿。

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、

注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方

承担;材料节约部分，由甲乙双方按比例分成。

第H-一条承包方式、价格及包含的内容

1.承包方式及单价

2.承包价格所包含的内容：承包价格包括施工期间乙方的各

类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用；各类材料的场内

二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；

包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费

用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防

护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检

查所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、材料试

验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾

害所采取的措施用工费用；

3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因

素变化而调整变动。

第十二条结算办法及付款方式

1.每月—日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度

节点）结算劳务承包费，—日按合同价款结算完毕，交甲方财务

部门作为支付劳务承包费用的依据。

2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工

程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的

%。所承包工程完工后付结算款的%，余款%

待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。（结算款支付额

以扣除劳务管理费后的数额为基数）

3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴

纳%的劳务管理费。

第十三条施工验收

1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。

施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当

及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再

进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙

方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关

损失。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，

乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经

甲方验收而减轻乙方责任。

2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;

甲方或施工场地内

第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配

合。（配合

第三方工作的费用另外协商）

第十四条工程保修

1.保修范围、期限：

2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时

间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或

人员修理，其费用由乙方承担。

第十五条保险

1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,

并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支

付保险费用。

2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少

损失。

第十六条争议

1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否

则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，

保持工作连续，保护好已完工作成果；

2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受；

2.3仲裁机构要求停止合同工作；

2.4法院要求停止合同工作。

第十七条合同履约保证金

1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金元。

2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标

及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文

明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付

农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从

履约保证金中扣除一定的金额；若发生严重违约或给甲方造成无

法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。

3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有

关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方

的履约保证金（不计利息）。

第十八条不可抗力

1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业

主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并

在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助

乙方采取措施。

3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟

延履行方的相应责任。

第十九条合同解除

1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业

主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除

合同。

2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已

完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场

地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

第二十条合同终止双方履行合同全部义务；劳务报酬价款

支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验

收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

第二十一条合同份数本合同一式份，甲方

份；乙方份O

第二十二条补充条款

第二十三条合同生效本合同双方约定后生效。合

同签订时间：合同签订地点：甲

方（盖章）：乙方（盖章）：建筑

工程劳务承包合同甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共

和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙

双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为

明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

第

一、工程名称与地点该工程为长沙某学校教学实验楼工程,

地点在—市体育新城。第

二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总

价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队

伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花

名册交甲方存档备查。第

三、工程承包单价与内容经双方协商，该工程按

_______元（

2、

3、）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：

完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的

全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备

的维护、保养;材料的节约；与其他队伍配合等内容。第

四、工程质量与安全根据业主要求，该工程质量要求达到优

良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工

程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行

返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙

方劳务结算中扣回。乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,

必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及

班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操

作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工

作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙

方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。第

五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必须遵守文明施

工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材

料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给

予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，—市以外的

人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工

现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服

从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育

证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，

参照项目部相关规定处罚。第

六、付款方式与工期：该工程乙方队伍进场后，其先期费用

由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,

主体封顶付至劳务费的50%o工程竣工付至劳务费的70%o办完

工程结算付至劳务费的90%o留10%待保修期满后一个月内付清。

由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工

竣工，故乙方进场须交纳工期保证金万元。乙方在施工现

场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证

工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金

外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。第

七、双方权力与义务

（一）甲方

1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容

实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。

2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应

无条件遵照执行。

3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约

定和业主付款情况支付劳务费。

4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康

状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场

施工。

（二）乙方

1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法

要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。

2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反

安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事

故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。

3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自

己的见解，供甲方参考。

4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私

自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。

5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪

活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不

负责。

6、为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动

力，不得消极怠工。第

八、违约责任与其他

1、以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停

工，必须追究违约方责任。

2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定

经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中

扣除。

3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，

不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进

度，由此造成的损失由乙方承担。

4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生

效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。甲

方：乙方：代表：

代表：年—月―

日年月日

二、劳务分包合同的注意事项严格审查劳务分包单位是否是

具有相应资质的企业。严格审查劳务分包企业提供的相关营业执

照、安全资质证书等证件。严格审查分包人委托代理人的授权情

况。

三、工程劳务分包合同的主要内容

1、劳务分包人资质情况。

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容。

3、分包工作期限。

4、质量标准。

5、合同文件及解释顺序。

6、标准规范。

7、总（分）包合同。总分包合同应供劳务分包人查阅，但有关

承包工程的价格细节除外。劳务分包人要求可得到复印件。

8、图纸，工程承包人应按合同约定向劳务分包人提供图纸。

9、项目经理。要求工程承包人及劳务分包人都要委派驻工地

现场履行合同的项目经理。

10、工程承包人义务。1

1、劳务分包人义务。1

2、安全施工与检查。本范本约定的安全责任是过错责任。1

3、安全防护。这款指特定施工条件下，如：易燃、易爆地段、

放射毒性环境中工作，所采取的防护措施及费用，该费用应由工

程承包人承担，安全保护用品由工程承包人负责提供。1

4、事故处理。规定发生重大事项的处理程序及责任认定。1

5、保险。指双方约定，施工现场内的工程承包人方的人员，

设备、材料等由项目承包人自费办理投保工作。劳务分包方的人

员及自带设备(少量的、辅助的)由其自己投保。1

6、材料、设备供应，本条款体现着劳务分包合同的主要特征。

工程承包人应按照工程劳务分包人根据图纸的要求提供，分包人

要妥善保管。1

7、劳务报酬：有三种计价方法：

(1)固定劳务报酬；

(2)约定不同工程劳务的计时单价，根据确