监理员模拟题库388题（含答案）

2020年监理员考试题库388题【含答案】

一、单选题

1.取得施工总承包资质的企业，可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专

业分包单位或劳务分包单位；但（）的施工必须由施工总承包单位自行完成。

A.地基与基础工程；

B.建筑装修装饰工程；

C.钢结构工程；

D.主体结构工程。

正确答案：[D]

2.建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发

证机关申请延期；延期以（）为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超

过延期时限的，施工许

可证自行废止。

A.1次；

B.2次；

C.3次；

D.4次。

正确答案：网

3.工程监理单位在监理合同签订后，应及时将项目监理机构的组织形式.人员构成及项目

总监的任命书面通知（）。

A.建设单位；

B.监理企业；

C.设计单位；

D.当地建设主管部门。

正确答案：[A]

4.依据《中华人民共和国建筑法》，（）与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假.

降低工程质量的，造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.工程监理单位；

B.设计单位；

C.建设主管部门；

D.材料商。

正确答案：[A]

5.第一次工地会议是在工程正式开工前由（）主持召开。

A.设计单位；

B.专业监理工程师；

C.总监理工程师；

D.建设单位。

正确答案：[D]

6.（）是指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路.管道.设备等的

安装所形成的工程实体。

A.单位工程；

B.电力工程；

C.市政公用工程；

D.建筑工程。

正确答案：[D]

7.监理单位在监理巡视检查过程中，发现存在安全事故隐患的，应按照有关规定及时下达

书面指令要求施工单位进行整改或停止施工，施工单位拒绝按照监理单位的要求进行整改

或者停止施工的，监理

单位应及时将情况向（）报告。

A.建设单位；

B.监理企业；

C.设计单位；

D.当地建设主管部门。

正确答案：[D]

8.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当

报告（）要求设计单位改正。

A.审图单位；

B.建设单位；

C.设计单位；

D.主管部门。

正确答案：网

9.项目总监必须具备国家注册资格，并按照行业规定一名项目总监最多同时可以担任

（）项目总监。

A.2个；

B.3个；

C.4个；

D.5个。

正确答案：[B]

10.监理人员应熟悉工程设计文件，参加（）主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪

要应由总监理工程师签认。

A.质监单位；

B.设计单位；

C.建设单位；

D.主管部门。

正确答案：[C]

11.项目监理机构将审核完成后的《专业分包施工单位资格报审表》及时返还施工总承包

单位执行，并抄报（）。

A.质监单位；

B.设计单位；

C.建设单位；

D.主管部门。

正确答案：[C]

12.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求.施工技术标准和合同约定的，有权要

求（）改正。

A.建设单位；

B.设计单位；

C.建筑施工企业；

D.材料供应单位。

正确答案：[C]

13.建设工程按照自然属性建设工程可分为建筑工程.土木工程和（）三大类。

A.机电工程；

B.电力工程；

C.市政公用工程；

D.通信工程。

正确答案：[A]

14.监理单位应依据（）要求建立安全监理机构及配置安全监理人员和设备，并履行安

全监理职责。

A.监理合同；

B.施工组织设计；

C.设计文件；

D.施工承包合同。

正确答案：[A]

15.从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察.后（）.再施工的原

则，建设单位.勘察单位.设计单位.施工单位.工程监理单位依法对建设工程质量负责。

A.申报；

B.验收；

C.设计；

D.使用。

正确答案：[C]

16.第一次工地会议纪要应由（）负责整理，与会各方代表会签。

A.设计单位；

B.项目监理机构；

C.施工单位；

D.建设单位。

正确答案：[B]

二、多选题

17.监理报表信息主要有（）.计量与支付用报表及工程进度用表。这些表格是监理工作

常用报表，反映了监理工作的开展及工程进展情况，应注意报表信息的收集和整理。

A.开工用报表

B.监理工程师巡视记录表

C.质量管理用报表

D.安全管理用报表

E.复工用报表

正确答案：[ABCD]

18.《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）规定监理文件资料中有24种资料

都要移交给建设单位存档（纸质和电子文件），监理单位要存档的有（）26种，城建档

案馆存档的有12种（包括

纸质和电子文件）。

A.26

B.24

C.20

D.18

正确答案：[A]

19.《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）对26种监理文件资料中有（）

种资料都要移交给建设单位存档（纸质和电子文件），监理单位要存档的有26种，城建档

案馆存档的有12种（包括

纸质和电子文件）。

A.18

B.20

C.24

D.26

正确答案：[C]

20.保证收集到的信息管理工作的质量好坏，很大程度上取决于（）的全面性和可靠

性。

A.原始数据

B.原始材料

C.资料

D.原始资料

正确答案：[D]

21.监理信息的加工是信息处理的（），其目的是通过加工为工作提供有用的信息。

A.基本内容

B.基础内容

C.关键内容

D.重要内容

正确答案：[A]

22.监理信息的整理.立卷和归档，是在总监（总监代表）领导下，由（）执行。建设单

位有要求的还应接受其管理。

A.监理人员

B.监理员

C.专业监理员

D.安全监理员

正确答案：[A]

23.项目监理机构在收到建设单位转发的（）后，应尽快指派监理人员现按照程序进行

审核后，并将审核意见上报建设单位。

A.指令

B.图纸

C.设计文件

D.文件

正确答案：[C]

24.项目监理机构于第一次工地例会监理交底时，同时交待（）资料管理制度和资料运

行传递程序以及各相关工序报审时限的规定及要求。

A.信息

B.监理

C.监理信息

D.管理

正确答案：[C]

25.不管何种原因造成质量事故或质量缺陷，（）应尽快报这提出事故或缺陷情况报

告，为事故类型.原因的分析判断，处理措施研究提供信息。

A.监督单位

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

正确答案：[D]

26.监理信息管理任务之一是信息管理资料的（）管理。

A.文档

B.档案

C.方案

D.案卷

正确答案：网

27.《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）要求中列出的建设工程监理基本表式

（）个，分为A类表（工程监理单位用表）,B类表（施工单位报审/验用表）.和C类表

（通用表）三类。

A.18

B.20

C.24

D.25

正确答案：[D]

28.监理文件资料是指工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取的，以一

定形式（）的文件资料。

A.记录.保留

B.记要.保存

C.记录.保存

D.记录.存档

正确答案：[C]

29.下列关于竣工验收说法正确的是（）。

A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段个，工程未经竣工验收或竣工验收未通过

的，发包人不得使用

B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任

C.竣工验收是指整体工程的竣工验收

D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察.设计.施工.

监理.质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案

E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报

告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告以被认可

正确答案：[ABE]

30.《建设工程监理规范》中载明的（）三类共25个监理基本表式。

A.建设单位用表

B.设计单位用表

C.工程监理单位用表

D.施工单位报审/验用表

E.通用表

正确答案：[CDE]

31.项目监理机构各监理人员在过程中应严格工序报审附件材料的审核，对其材料的齐全.

完整性和准确有效性以及手续完善性等存在问题时，（），并要求其补充.修正至合格，

方可通过。

A.可以签证

B.予以签证

C.视程度签证

D.不予签证

正确答案：[D]

32.信息管理工作原则包括（）。

A.标准化原则；

B.有效性和定量化原则；

C.定性原则；

D.时效性和高效处理原则；

E.可预见原则。

正确答案：[ABDE]

33.及时收集不同来源的监理信息。监理信息来源可包括（）等四方面。

A.文件

B.资料

C.档案

D.监理报表

E.计算机辅助文档

正确答案：[ACDE]

34.信息管理目的：信息管理是监理工作的一项重要内容，贯穿于监理工作的全过程。信

息管理的目的是通过有组织的信息交流，使有关人员能及时.准确地获得相应的，作为

()的依据，也为工程建

成后的运行.管理.缺陷修复积累资料。

A.纠偏

B.分析

C.判断

D.控制

E.决策

正确答案：[BCDE]

35.监理人员应准确.及时做好监理日志.现场值班各种监理记录，全面收集现场环境条件下

施工单位资源投入.设备运行情况.施工中存在的问题以及可能影响()施工质量.进度.造

价的其他事项

等信息，并做好必要的分析.加工.交流和存储工作。

A.施工质量

B.进度

C.造价

D.安全

E.文明

正确答案:[ABC]

36.监理人员应如实记录监理工作，()传递信息，按规定汇总整理.分类归档监理文件

资料。

A.及时

B.准确

C.完整

D.快速

E.快捷

正确答案：[ABC]

37.为保证监理文件资料的完整性和系统性，要求监理人员平常就要注意监理文件资料的

()。监理人员离开工地时不得带走监理文件资料，也不得违背监理合同中关于保守工

程秘密的规定。

A.收集

B.整理

C.移交

D.管理

E.归档

正确答案：[ABCD]

38.信息管理的内容一般包括（）.传输.存储.检索.应用六项内容。

A.收集

B.整理

C.力口工

D.归档

E.分类

正确答案：[AC]

39.监理信息是工程建设的重要资料，它的（）是与项目建设同步进行，必须严格防止

损毁涂改.泄密等，不允许有虚假现象发生。

A.完善

B.收集

C.积累

D.整理

E.立卷

正确答案：[BCDE]

40.《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）中对监理文件资料一般规定有（）。

A.项目监理机构应建立和完善信息管理制度，设专人管理监理文件资料。

B.监理人员应如实记录监理工作，及时.准确.完整传递信息，按规定汇总整理.分类归档监

理文件资料。

C.认真编写《监理工作总结》。

D.及时编写《工程质量评估报告》。

E.监理单位应按规定编制和移交监理档案，并根据工程特点和有关规定，合理确定监理单

位档案保存期限。

正确答案：[ABE]

41.归档的套数：工程档案不少于两套，一套由建设单位保管，一套（原件）移交市城建

档案馆。（）等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字.盖章后方可交

接。凡设计.施工及监

理单位需要向本单位归档的文件，应按国家有关规定单独立卷归档。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.监理

E.监督机构

正确答案：[ABCD]

42.若施工单位报送的文件资料编制粗糙.资料不全，信息不准或重要内容欠缺的，监理单

位有权要求（），直至将其退回，重新报送。

A.重新编写

B.返还

C.补充

D.返工

E.增加信息数量

正确答案：[CE]

43.信息管理概念：所谓信息管理是指在开展建设监理工作过程中对信息的收集.（）与

应用等一系列工作的总称。

A.加工

B.整理

C.储存

D.传递

E.传输

正确答案：[ABCD]

44.对于重要的文件资料应做书面（）。

A.备份

B.存档

C.保存

D.保留

正确答案：[A]

45.《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）要求《监理实施细则》编写的主要内容有

（）O

A.专业工程特点；

B.监理工作流程；

C.监理工作范围；

D.监理工作要点；

E.监理工作方法及措施。

正确答案：[ABDE]

46.设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（）。

A.收集设计依据文件和现场地质.水文资料

B.施工现场必要的工作和生活条件

C.采用先进的设计方案

D.向设计审批部门完成报批手续

E.对外商的设计资料进行审查

正确答案：[CE]

47.施工合同履行过程中，发生（）等情况，应给承包人顺延合同工期。

A.发生设计变更

B.发包人延误移交施工现场

C.承包人采购的材料供货商未能按时交货

D.基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线

E.发包人的施工干扰了承包人按计划进度施工

正确答案：[ABD]

48.监理单位的义务包括（）。

A.选择承担工程项目建设的实施单位

B.与承包商签订施工合同

C.公正地维护有关各方的合法权益

D.不得泄露与本工程有关的保密资料

E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

正确答案：[CDE]

49.FIDIC施工合同条件的“规范”文件中，可包括（）等的约定内容，作为对当事人双

方约定的文件组成部分。

A.工程款调价的方法

B.必须遵守的施工环境限制

C.施工中检验的内容.方法

D.各工程部位应达到的质量标准

E.业主选择指定分包商施工部位的说明

正确答案：[BCDE]

50.下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（）。

A.质押可分为动产质押.不动产质押和权利质押

B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿

C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿

D.可以质押的权利包括汇票.支票.债券.存款单.仓单.提单

E.可以质押的权利包括所有股份.股票以及商标专用权.专利权.著作权的财产权

正确答案：[BD]

51.合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照（）确定履行方式。

A.协议补充

B.按照有利于债务人的方式履行

C.按照交易习惯确定

D.按照有利于债权人的方式履行

E.按照有利于实现合同目的方式履行

正确答案：[ACE]

52.委托人在监理合同中的委托工作内容可以是（）。

A.完成设计任务

B.制订特殊工艺的质量标准

C.编制施工组织设计

D.监督工程施工质量

E.负责采购设备

正确答案：[BD]

53.下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有（）。

A.保全措施包括代位权和撤消权两种

B.代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。

C.代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权

D.债权人请求人民法院撤消债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产，对

债权人造成伤害的，并且受让人知道该情形

E.撤消权自债权人知道或者应当知道撤消事由之日起2年内行使

正确答案：[ABD]

54.在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（）。

A.仲裁申请书

B.请求仲裁的意思表示

C.仲裁事项

D.选定的仲裁员

E.选定的仲裁委员会

正确答案：[BCE]

55.公开招标设置资格预审程序的目的是（）。

A.选取中标人

B.减少评标工程量

C.优选最有实力的承包商参加投标

D.迫使投标单位降低投标报价

E.了解投标人准备实施招标项目的方案

正确答案：[BC]

56.监理信息的整理.立卷和归档，是在总监（总监代表）领导下，由（）执行。

A.监理员

B.监理人员

C.专业监理人员

D.安全监理员

正确答案：网

57.监理信息的存储是指对（）的信息的存储。凡需要存储的信息，必须按规定进行分

类，按工程信息编码建档存储。

A.处理前

B.处理中

C.处理后

D.处理之中

正确答案：[C]

58.《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的监理文件资料应包括（）种资料。

A.18

B.24

C.24+1

D.36

正确答案：[A]

59.（）将带来生产要素结构与管理形式的变化，现代社会中，生产要素结构中的知识

与技术的作用大大增强，已经成为第一生产力，而物质资料与资本的作用相对减弱。

A.装配化

B.信息化

C.规范化

D.标准化

正确答案：网

60.送往建设单位及有关部门（包括通过建设单位送往设计及外部相关方）的文件，应有

A.签收

B.签收记录

C.记录

D.签名

正确答案：网

61.加强现场（）业务培训工作，不断提高信息管理人员业务水平。

A.资料管理

B.信息管理

C.信息

D.管理

正确答案：网

62.监理信息管理任务之一是组织项目（）信息的收集并系统化，编制项目信息管理实

施细则或手册。

A.基本情况

B.工程概况

C.基本要求

D.基本工作

正确答案：[A]

63.监理信息收集是指对工作中原始信息的收集，是很重要的（）。

A.基本工作

B.基础工作

C.关键工作

D.重要工作

正确答案：网

64.监理单位应按规定编制和移交监理档案，并根据工程特点和有关规定，合理确定监理

单位（）保存期限。

A.文档

B.信息

C.档案

D.资料

正确答案：[C]

65.项目监理机构自身所形成的工程监理信息资料，统一使用（）表式，规范化记录和

填写。

A.标准化

B.格式化

C.规范化

D.制度化

正确答案：网

66.监理文件资料的送达时间以各单位负责人或指定签收人的签收时间为准。设计.施工单

位对收到监理文件资料有异议，可于接到该资料的（）内，向项目监理机构提出要求确

认或要求变更的申请。

A.14日

B.12日

C.10日

D.7日

正确答案：[D]

67.通过利用计算机辅助管理，使工地现场各类信息.文件和资料能够第一时间传送至建设

单位.承包商及监理公司等各部门，保证（）沟通方式的多样化和沟通渠道的畅通。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.各有关单位

正确答案：[D]

68.《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》（2016版）中所列的监理单位用表共

有（）个表式。

A.18

B.20

C.24+1

D.36

正确答案：[C]

69.（）主要是在工程建设过程中，上级有关部门的文件.工程前期有关文件.设计变更及

工程内部文件。

A.信息

B.文件

C.文件信息

D.资料信息

正确答案：[C]

70.施工单位报送的（）等，应严格按照合同要求及监理细则以及建设单位的规定.通知

等文件的要求整理.编制各种文件.资料，要全面.清晰和准确。

A.施工组织设计

B.各种报告

C.文函及各种报表

D.报审表

E.报验单

正确答案：[ABC]

71.监理信息的应用是指将信息按照需要编印成各类数据.报表和文件格式，以纸质或电子文

档形式加以呈现，以供（）中使用。

A.建设工作

B.保管工作

C.监理工作

D.管理工作

正确答案：[D]

72.下列属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程的是（）。

A.基坑支护工程，地质条件和周边环境复杂，开挖深度4米；

B.模板支撑工程搭设高度7米；

C.采用常规起重吊装，起重量200KN；

D.悬挑式脚手架高度24米；

E.人工挖孔桩深度18米。

正确答案：[ADE]

73.对于工程质量事故或质量缺陷，（）施工单位.设计单位.建设单位和项目监理机构的

四方中，不管谁先发现，都不得隐瞒，应尽快通知其他各方。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.项目监理机构

E.检测单位

正确答案：[ABCD]

74.试运行包括（）阶段。

A.单机试车

B.联动试车

C.投料试车

D.试生产

正确答案：[ABCD]

75.下列属于政府采购的招标形式是（）。

A.单一来源采购

B.竞争性谈判

C.议价

D.询价

正确答案：[ABD]

76.根据《建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规

定》，以下项目专职安全管理人员配置正确的是（）。

A.建筑或装修工程：0.5万m2以下工程不少于1人；

B.建筑或装修工程：1万m2以下工程不少于1人；

C.建筑或装修工程：1~5万m2工程不少于2人；

D.建筑或装修工程：1〜3万m2工程不少于2人

E.建筑或装修工程：3万m2及以上工程不少于3人

正确答案：[BC]

77.下列关于安全电压，正确的是（）。

A.当室外灯具距地面低于3m,室内灯具距地面低于2.5m时,应采用36V供电；

B,使用手持照明灯具的电压不超过36V；

C.隧道.人防工程电源电压应不大于24V；

D.在潮湿和易触及带电体场所的电源电压不得大于24V；

E.在特别潮湿场所和金属容器内工作时，照明电源电压不得大于12V。

正确答案：[ABDE]

78.依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设

部令第37号），监理单位有（）行为之一的，责令限期改正，对监理单位处1万元以上

3万元以下的罚款；对直接

负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款。

A.未按照本规定编制监理实施细则的

B.未对危大工程施工实施专项巡视检查的

C.未按照本规定参与组织危大工程验收的

D.未按照本规定建立危大工程安全管理档案的

E.未对监测方案进行审核的

正确答案：[ABCD]

79.住建部《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）第三

条：根据造成的人员伤亡或者直接经济损失，房屋市政工程生产安全事故中的较大事故，

包括以下内容（）。

A.指造成10人以上30人以下死亡；

B.50人以上100人以下重伤；

C.5000万元以上1亿元以下直接经济损失；

D.10人以上50人以下重伤；

E.1000万元以上5000万元以下直接经济损失

正确答案：[DE]

80.依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设

部令第37号），危大工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并

报告工程所在地住房城乡

建设主管部门。（）等单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。

A.设计

B.建设

C.监理

D.建设主管部门

E.勘察

正确答案：[ABCE]

81.依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设

部令第37号），下列工程属于危险性较大的分部分项工程的有（）。

A.建筑幕墙安装工程；

B.钢结构.网架安装工程；

C.人工挖孔桩工程；

D.预应力工程；

E.混凝土工程

正确答案：[ABC]

82.依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全

动态管理办法的通知》（粤建规范（2017）2号），县级以上建设行政主管部门及其委托

的建设工程质量安全监督

机构（以下简称“质安监机构”）可以对其量化记分的质量安全管理人员包括（）。

A.建设.勘察.设计单位的项目负责人；

B.施工企业的主要负责人.项目负责人.专职安全管理人员

C.监理企业的总监理工程师.专业监理工程师

D.建设.勘察.设计单位的主要负责人

E.监理企业的主要负责人

正确答案：[ABC]

83.依据《关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办

质[2018]31号），危大工程专项施工方案的主要内容应当包括工程概况.编制依据.施工计划.

（）.计算书及

相关施工图纸等。

A.施工工艺技术

B.施工安全保证措施

C.施工管理及作业人员配备和分工

D.验收要求

E.应急处置措施

正确答案：[ABCDE]

84.设备监造的质量控制点包括（）。

A.确定文件见证点

B.现场见证点

C.放行见证点

D.停止见证点

正确答案：[ABD]

85.关于施工现场易燃易爆物品储存及管理要求，正确的是（）。

A.乙快气瓶与氧气瓶应保持不少于5m距离；

B.乙快气瓶与氧气瓶应保持不少于10m距离；

C.乙燃气瓶与与明火距离不少于10m；

D.乙快橡胶软管应为耐腐蚀助燃管，颜色为蓝色

E.乙焕橡胶软管应为耐腐蚀助燃管，颜色为红色。

正确答案：[ACE]

86.设备的开箱检查应包含的内容（）。

A.设备的名称.型号和规格

B.出厂设备清单核对产品及附件.备件是否完好.齐全

C.设备以及所有附件均应妥善保管

D.设备专业检测是否符合要求

正确答案：[ABC]

87.依据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）,监理单位对施工安全和施工质量监

管的主要依据包括（）。

A.法律法规

B.建设单位的内部管理制度

C.工程建设标准

D.建设工程监理合同

E.勘察设计文件

正确答案：［ACDE］

88.广东省《建筑工程安全动态管理办法》（粤建质［2009口号）第21条：专业监理工程

师有下列行为之一的会被扣分。（）

A.未按规定对有关的施工安全生产文件实施审查并向总监报告的；

B.未按专业分工对施工组织设计中安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性

标准进行审查的；

C.施工企业对项目监理机构发出的整改通知书拒不整改，未及时向总监报告的；

D.未按规定监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，

及时制止违规施工作业的；

E.未对危险性较大的分部分项工程和安全事故易发工序进行旁站.巡查，并做好安全检查记

录的；

正确答案：［ABCDE］

89.监理员安全监理岗位职责（）。

A.按照总监指令，参加定期安全检查.专项安全检查和安全检查评价等安全监理活动

B.具体负责对本专业危险性较大分部分项工程的验收工作

C.做好对负责的专业区域施工安全的日常巡视检查，及时向专业监理工程师或总监报告施

工安全状况及问题，并做好安全监理日记

D.做好对本专业危险性较大分部分项工程施工过程实施专项巡视检查或旁站监理，并做好

安全旁站记录

E.发现施工单位不按照批准的施工方案施工.违规违章作业.安全管理人员不到位.无证上岗等

安全隐患要时，应立即下达口头指令给予制止

正确答案：［ACDE］

90.依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设

部令第37号），下列拆除.爆破工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的有

（）。

A.建筑物.构筑物拆除工程

B.采用爆破拆除的工程

C.码头.桥梁.高架.烟囱.水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散.易燃易爆事

故发生的特殊建.构筑物的拆除工程

D.可能影响行人.交通.电力设施.通讯设施或其他建.构筑物安全的拆除工程

E.文物保护建筑.优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程

正确答案：［BCE］

91.依据住建部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市［2006］248

号）：监理单位应核查施工现场（）的验收手续。

A.施工起重机械；

B.整体提升脚手架；

C.模板等自升式架设设施；

D.安全设施；

E.施工生活板房

正确答案：[ABCD]

92.关于洞口高处作业防护设置要求，正确的是（）。

A.电梯井口应设置防护门，其高度不应小于1.5m,防护门底端距地面高度不应大于50

nrn,并应设置挡脚板；

B.在进入电梯安装施工工序之前，同时井道内应每隔10m且不大于2层加设一道水平安全

网；

C.边长不大于500mm洞口所加盖板，应能承受不小于LlkN/itf的荷载；

D.墙面等处落地的竖向洞口.窗台高度低于800mm的竖向洞口及框架结构在浇注完混凝土没

有砌筑墙体时的洞口，应按临边防护要求设置防护栏杆；

E.单梯不得垫高使用，使用时应与水平面成45°夹角。

正确答案：[ABCD]

93.专业监理工程师安全监理岗位职责有（）。

A.参与编制监理规划，负责编制安全监理实施细则等

B.负责审查施工组织设计或安全专项施工方案，并提出专业审查意见，并监督施工单位按

照审定的施工组织设计或安全专项施工方案进行施工

C.做好对负责的专业区域施工安全的日常巡视检查，及时向总监报告施工安全状况及问

题，并组织做好安全监理日记

D.负责对本专业危险性较大分部分项工程施工过程实施专项巡视检查或旁站监理，并做好

安全旁站记录

E.负责项目监理机构检测仪器设备.防护用品等登记.分发和保管

正确答案：[ABCD]

94.依据《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理人员发现工程设计不符合（）要求

的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

A.设计规范

B.建筑工程质量标准；

C.施工技术标准

D.合同约定的质量要求

E.监理规范要求

正确答案：[BD]

95.关于临边防护栏杆设置要求，正确的是（）。

A.临边作业的防护栏杆应由横杆.立杆及不低于180mm高的挡脚板组成；

B.防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为1.2m,下杆应在上杆和挡脚板中间设置;

C.防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为1.8m,下杆应在上杆和挡脚板中间设置;

D.当防护栏杆高度大于1.2m时，应增设横杆，横杆间距不应大于600mm；

E.防护栏杆立杆间距不应大于2m

正确答案：[ABDE]

96.根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011),以下施工安全检查评定结论划分正

确的是()。

A.分项检查评分表无零分且总得分80分,评为优良；

B.分项检查评分表无零分且总得分85分,评为优良；

C.分项检查评分表无零分且总得分62分,评为合格；

D.分项检查评分表无零分且总得分70分,评为合格；

E.分项检查评分表无零分且总得分61分,评为不合格

正确答案：[ABDE]

97.《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)要求《监理工作总结》编写应包括主要内容

有()。

A.工程概况及项目监理机构；

B.建设工程监理合同履行情况及监理工作成效；

C.监理与相关方关系处理情况；

D.监理工作中发现的问题及其处理情况；

E.说明和建议。

正确答案：[ABDE]

98.《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)要求《监理日志》填写的主要内容有()。

A.天气和施工环境情况；

B.当日施工进展情况；

C.当日监理工作情况，包括旁站.巡视.见证取样.平行检验等情况；

D.当日监理审签情况；

E.当日存在的问题及处理情况及其它有关事项。

正确答案：[ABCE]

99.

依据《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第五十七条：

违反本条例的规定，工程监理单位有下列(ABCD)行为之一的，责令限期改正；逾期未

改正的，责令停业整顿

,并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证

书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责

任；造成损失的，依法承担赔

偿责任。

A.未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的

B.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的

C.施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的

D.未依照法律.法规和工程建设强制性标准实施监理的

E.未编制安全监理细则的

正确答案：[ABCD]

100.绿色施工评价框架体系应由评价阶段.评价要素.（）构成。

A.评价批次

B.评价结论

C.评价指标

D.评价结论

E.评价等级

正确答案：[CE]

101.合同当事人承担违约责任的形式有（）。

A.支付违约金

B.支付赔偿金

C.返回财产

D.追缴财产

E.定金罚则

正确答案：[ABE]

102.监理信息管理总监（或总监代表）职责有（）。

A.项目监理机构工程信息资料管理实行总监负责制，主持制定监理信息管理工作制度。

B.对工程施工监理过程的相关内.外部文件和技术规范.规定.标准等技术文件.资料。

C.对工程施工监理资料的形成.收集.整理.归档过程中资料的及时性.真实性.完整性.准确性.

有效性和追溯性负责，并按要求规定签署意见。

D.对监理信息资料管理过程中存在的问题认真予以解决处置。

E.提出监理信息资料管理工作改进意见。

正确答案：[ABCD]

103.归档信息的（），以及签字.盖章等手续，应严格按照建设单位有关规定和监理细

则执行。

A.范围

B.内容

C洛称

D.分类整理

E.立卷

正确答案：[ABDE]

104.在工程完成并经过竣工验收后，项目监理机构应按监理合同规定，向建设单位移交监

理文件资料。工程竣工存档资料应与建设单位取得共识，以使资料管理符合有关规定和要

求。移交监理文件资料要

（）,并在《监理文件资料移交清单》上完善经办人签名和移交.接收单位盖章手续。

A成册

B.装箱

C.登记造册

D.逐项清点

E.逐项签收

正确答案：[CDE]

105.监理信息管理任务有（）。

A.项目监理信息管理组织架构。

B.组织项目基本情况信息的收集并系统化，编制项目监理信息管理实施细则或手册。

C.明确项目报告.报表及各种资料的规定，例如文件资料的格式.表式.内容.数据结构及字体

字号等要求。

D.按照项目监理工作过程建立项目监理信息系统流程，在实际工作中保证这个系统正常运

行，并控制信息流。

E.信息管理资料的档案管理。

正确答案：[BCDE]

106.绿色施工评价框架体系应由评价阶段.评价要素.（）构成。

A.评价批次

B.评价结论

C.评价指标

D.评价结论

E.评价等级

正确答案：[CE]

107.绿色施工所谓的人员安全与健康管理是指制订（）等职业危害的措施，保障施工人

员的长期职业健康。

A.施工防尘

B.污水控制

C.防毒

D.防传染

E.防辐射

正确答案：[ACE]

108.《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T50640-2010）章节分为：（1）总则，（2）

术语，（3）基本规定，（4）评价框架体系，（）和（10）评价方法，（11）评价组织

和程序共n章。

A.（5）环境保护评价指标

B.（6）节材与材料资源利用评价指标

C.（7）节水与水资源利用评价指标

D.（8）节电与能源利用评价指标

E.（9）节地和土地资源保护评价指标

正确答案：[ABCE]

109.评价阶段宜按（）工程进行。

A.地基与基础工程

B.主体结构

C.结构工程

D.内部装饰装修

E.装饰装修与机电安装

正确答案：[ACE]

110.施工现场的（）等不发生堵塞.渗漏.溢出等现象。及时清掏各类池内沉淀物，并委

托有资质的单位清运。

A.沉淀池

B.隔油池

C.化粪池

D.水池

E.消防水池

正确答案：[ABC]

111.单位工程施工阶段评价应由监理单位组织，项目建设单位和施工单位参加，评价结果

应由（）建设.监理.施工单位三方签认。

A.建设

B.监理

C.施工

D.评估

E.检测

正确答案：[ABC]

112.设备采购和设备监造工作计划的内容应包括（）。

A.监理人员岗位职责

B.监理工作的方法和手段

C.进度计划

D.监理工作程序

正确答案：[ABCD]

113.绿色施工是指在保证质量.安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最

大限度地节约资源，减少对环境负面影响，实现“四节一环保”（）的建筑工程施工活

动。

A.节电

B.节能

C.节材

D.节水

E.节地和环境保护

正确答案：[BCDE]

114.监理人员遵守项目监理机构监理信息管理工作制度。在总监的分工授权下，对本专业

监理资料的形成.收集.审核过程中的资料（）.有效性和追溯性负责，并按规定签署意

见。

A.及时性

B.真实性

C.完整性

D.准确性

E.时效性

正确答案：[ABCD]

115.监理单位在绿色施工管理方面的职责（）。

A.牵头申报绿色施工示范工程评审工作。

B.应对建筑工程绿色施工承担监理责任。

C.应建立工程项目绿色施工的协调机制。

D.应审查绿色施工组织设计.绿色施工方案或绿色施工专项方案，并在实施过程中做好监督

检查工作。

E.完成向政府主管部门的绿色施工示范工程的备案工作。

正确答案：[BD]

U6.门窗.屋面.外墙等围护结构选用耐候性及耐久性良好的材料，施工确保（）。

A.气密性

B.水密性

C.密封性

D.防水性

E.保温隔热性

正确答案：[CDE]

117.单位工程绿色施工等级应按下列（）情况之一者为不合格。

A.控制项不满足要求

B.单位工程总得分W<60分

C.结构工程阶段得分<60分

D.评分项不满足要求

E.加分项不满足要求

正确答案：[ABC]

118.建设单位在绿色施工管理方面的职责（）。

A.牵头申报绿色施工示范工程评审工作。

B.在编制工程概算和招标文件时，应明确绿色施工的要求，并提供包括场地.环境.工期.资

金等方面的条件保障。

C.应向施工单位提供建设工程绿色施工的设计文件.产品要求等相关资料，保证资料的真实

性和完整性。

D.应建立工程项目绿色施工的协调机制。

E.完成向政府主管部门的绿色施工示范工程的备案工作。

正确答案：[BCD]

119.绿色施工是指在保证质量.安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最

大限度地节约资源，减少对环境负面影响，实现“四节一环保”（）的建筑工程施工活

动。

A.节电

B.节能

C.节材

D.节水

E.节地和环境保护

正确答案：[BCDE]

120.绿色施工对提高用水效率的要求之一是施工现场喷洒路面.绿化浇灌宜使用雨水和天

然水源。应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。

A.洗车用水

B.喷洒路面

C.现场搅拌用水

D.绿化浇灌

E.养护用水

正确答案：[CE]

121.不得评为绿色施工合格项目的条款内容有（）。

A.发生安全生产死亡责任事故，发生群体传染病.食物中毒等责任事故。

B.发生重大质量事故，并造成严重影响。

C.施工中因“四节一环保”问题被政府管理部门处罚，违反国家有关“四节一环保”的法

律法规，造成严重社会影响。

D.绿色施工设置的目标未能实现。

E.施工扰民造成严重社会影响。

正确答案：[ABCE]

122.发生下列事故（），不得评为绿色施工合格项目。

A.发生安全生产死亡责任事故。

B.发生重大质量事故，并造成严重影响。

C.发生群体传染病.食物中毒等责任事故。

D.施工中因“四节一环保”问题被政府管理部门处罚。

E.违反国家有关“四节一环保”的法律法规，未造成严重社会影响。

正确答案：[ABCD]

123.绿色施工对生产.生活及办公临时设施的要求之一是利用场地自然条件，合理设计生

产.生活及办公临时设施的（），使其获得良好的日照.通风和采光。南方地区可根据需要

在其外墙窗设遮阳设

施。

A层高

B.体形

C.朝向

D.间距

E.窗墙面积比

正确答案：[BCDE]

124.《绿色施工方案》应包括的主要内容（）。

A.环境保护措施，制定环境管理计划及应急救援预案，采取有效措施，降低环境负荷，保

护地下设施和文物等资源。

B.节材措施，在保证工程安全与质量的前提下，制定节材措施。如进行施工方案的节材优

化，建筑垃圾减量化，尽量利用可循环材料等。

C.节水措施，根据工程所在地的水资源状况，制定节水措施。

D.节电节能措施，进行施工节能策划，确定目标，制定节能措施。

E.节地与施工用地保护措施，制定临时用地指标.施工总平面布置规划及临时用地节地措施

等。

正确答案：[ABCE]

125.绿色施工对提高用水效率的要求之一是（）用水必须设立循环用水装置。施工现场

办公区.生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用

水应使用节水型产品，

安装计量装置，采取针对性的节水措施。

A.现场机具

B.设备

C.车辆冲洗

D.洗澡

E.冲厕所

正确答案：[ABC]

126.绿色施工对节能措施的要求之一是优先使用国家.行业推荐的（）节能.高效.环保的

施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。

A.节电

B.节能

C.高效

D.环保的施工设备

E.环保的机具

正确答案：[BCDE]

127.单位工程绿色施工等级分（）三个等级。

A.良好

B.不合格

C.较好

D.合格

E.优良

正确答案：[BDE]

128.网络计划工期优化的目的是为了缩短（）。

A.计划工期

B.计算工期

C.要求工期

D.合同工期

正确答案：网

129.配电房土建施工要求描述是正确的（）？

A.配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级

B.配电室长度超过7m时，应设2个出口，并宜布置在配电室两端

C.配电室内的电缆沟，应采取防水盒排水措施

D.配电室内除本室需用的管道外，不应有其它的管道通过

正确答案：[ABCD]

130.冷.热水管道同时安装应符合下列规定（）。

A.上.下平行安装时热水管应在冷水管上方

B.上.下平行安装时热水管应在冷水管下方

C.垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧

D.垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧卡环连接

正确答案：[AC]

131.室内空气参数包括内容有（）。

A温度

B.相对湿度

C.噪声

D.空气流速

正确答案：[ABCD]

132.柔性铸铁排水管连接方式（）。

A.法兰承插式接口

B.卡箍式接口

C.焊接

D.卡环连接

正确答案：[A]

133.保护导体由（）组成，起安全保护作用的导体。

A.保护联结导体

B.保护地线导体

C.接零导体

D.接地导体

正确答案：[ABD]

134.电梯导轨支架安装的方法有（）。

A.地脚螺栓法

B.膨胀螺栓法

C.预埋钢板法

D.对穿螺栓法

正确答案：[ABCD]

135.火灾自动报警系统对电梯监控内容（）。

A.电梯的联动迫降功能

B.消防电梯的使用功能

C.三（五）方通话是否清晰

D.综合布线系统

正确答案：[ABC]

136.风管严密性试验包括（）。

A.漏光法

B.漏风法

C.漏水法

D.漏电法

正确答案：[AB]

137.镀锌钢管管径WlOOmm螺纹连接，管径＞100mm应采用什么连接（）？

A.法兰

B.卡套式专用管件

C.焊接

D.卡环连接

正确答案：[AB]

138.塑料管道不得露天架空敷设，必须时应有措施（）。

A.保温

B.防晒

C.防腐

D.抗压

正确答案：[AB]

139.通风空调性能检测（）。

A.室内温度

B.空调联动控制

C.各风口的风量

D.通风与空调系统的总风量

正确答案：[ACD]

140.合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。

下列说法正确的有（）。

A.如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原

价格

B.如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行

C.如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交

付时的价格计价

D.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执

行；遇价格下降时，按原价格执行

E.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，

按新价格执行；价格下降时，按原价格执行

正确答案：[ACE]

141.监理工程师控制建设工程进度的技术措施是指（）。

A.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络

B.协调合同工期与进度计划之间的关系

C.加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施

D.审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工

正确答案：[D]

142.监理从业人员在工程监理过程中，可能承担的风险包括（）。

A.违反法律法规被政府行政处罚

B.没有认真履行合同给建设单位或者施工单位造成了损失被追究民事赔偿责任

C.发生安全事故与施工单位一起承担连带责任

D.与施工单位串通故意降低工程质量，给建设单位造成重大损失的而被追究刑事责任

E.只要发生质量安全事故，必须承担责任

正确答案：[ABD]

143.设计概算是指在（），由设计单位按照设计要求概略地对拟建工程从立项开始到交

付使用全过程所发生地建设费用的文件。

A.初步设计阶段

B.可行性研究阶段

C.技术设计阶段

D.项目建议书阶段

正确答案：[A]

144.建设单位或承包单位提出的变更,应提交（）。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.设计单位

D.建设单位

正确答案：[A]

145.对建筑材料.构件和建筑安装物进行一般鉴定.检查所发生的费用包括自设试验室进行

试验所耗用的材料费属于（）。

A.措施费

B.材料费

C.间接费

D.规费

正确答案：网

146.依据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）,项目监理机构应编制（），对实

际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，提出调整建议。

A.年完成工程量统计表

B.季完成工程量统计表

C,日完成工程量统计表

D.月完成工程量统计表

正确答案：[D]

147.当非关键工作M正在实施时，检查进度计划发现工作M存在的进度偏差不影响总工

期，但影响后续承包单位的进度，调整进度计划的最有效的方法是缩短（）。

A.后续工作的持续时间

B.工作M的持续时间

C.工作M平行工作的持续时间

D.关键工作的持续时间

正确答案：网

148.依据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）,（）对施工单位在工程款支付报

审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量。

A.监理员

B.资料员

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

正确答案：[C]

149.在投标报价中，承包商应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合

价，在开标后发现投标单位没有填写单价和合价的项目，（）。

A.允许投标单位补充填写

B.视为废标

C.由招标人退回投标书

D.认为此费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中

正确答案：[D]

150.由于设计深度不够，不能准确地计算工程量，或投资较小.比较简单的项目，有类似

指标可以利用时，可采用（）编制设计概算。

A.概算定额法

B.概算指标法

C.朗格系数法

D.生产能力指数法

正确答案：网

151.在双代号时标网络计划中，若某工作箭线上没有波形线，则说明该工作（）。

A.为关键工作

B.自由时差为零

C.总时差等于自由时差

D.自由时差不超过总时差

正确答案：[D]

152.生产单位提前进厂参加施工.设备安装.调试等人员的工资.工资性补贴.劳动保护费等应

从（）中支付。

A.建筑安装工程费

B.设备购置费

C.生产准备费

D.预备费

正确答案：[C]

153.为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用是指

（）O

A.措施费

B.直接工程费

C.间接费

D.规费

正确答案：[A]

154.“工程量清单前言和技术规范”作为工程计量不可缺少的依据之一，是因为它不仅规

定了清单中每项工程的计量方法，同时还规定了每项单价所包括的（）。

A.工作内容

B.工作范围

C.工程内容和范围

D.工程内容及方案

正确答案：[C]

155.建筑业企业资质分为（）。

A.施工总承包；

B.专业承包；

C.劳务分包；

D.单独承包；

E.直接分包。

正确答案：[ABC]

156.项目监理机构办公室上墙资料主要有（）。

A.监理单位的质量方针与质量目标；

B.监理规划。

C.项目监理机构组织架构；

D.项目监理机构各类人员岗位职责；

E.监理工作程序框图.工作制度。

正确答案：[ACDE]

157.项目总监负责对施工单位申报的《施工现场质量管理检查记录》及相关附件资料进行

检查，并签署检查结论性意见。检查项目及内容包括（）。

A.施工组织设计.施工方案编制及审批是否符合规定要求；

B.物资（产品）采购及现场检查验收相关的管理制度是否建立，有无落实；

C.初步设计方案是否送审；

D.工程实体质量第三方检测的管理制度是否建立和落实；

E.施工设施和机械设备.机具的配备及其管理制度是否建立，有无落实。

正确答案：[ABDE]

158.项目总监负责对施工单位申报的《施工现场质量管理检查记录》及相关附件资料进行

检查，并签署检查结论性意见。检查项目及内容包括（）。

A.项目部质量管理体系中各项相关制度的建立是否完善，有无落实；

B.项目部管理架构设置及其人员配备是否满足质量管理要求，有无落实；

C.现场各类人员质量责任制度的建立是否明确到位，有无落实；

D.各类专业技术管理人员的资格证书和主要专业工种操作岗位证书是否有效，人证是否一

致；

E.监理规划是否完成。

正确答案：[ABCD]

159.监理规划的编制内容（）。

A.工程概况；

B.监理工作范围.内容.目标；

C.监理工作依据；

D.监理组织形式.人员配备及进场计划.监理人员岗位职责；

E.设计程序。

正确答案：[ABCD]

160.监理实施细则的主要内容（）。

A.专业工程特点；

B.监理工作流程；

C.监理工作方法及措施；

D.施工措施；

E.设计说明。

正确答案：[ABC]

161.单位工程施工组织设计编制的内容包括（）。

A.施工部署；

B.施工进度计划；

C.施工现场平面布置；

D.主要施工方案；

E.勘察方案。

正确答案：[ABCD]

162.以下属于部门规章的有（）。

A.《建设工程质量管理条例》；

B.《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）；

C.《中华人民共和国建筑法》.

D.《关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见》（建质

[2003]167号）；

E.《中华人民共和国安全生产法》。

正确答案：[BD]

163.开工应具备的施工现场条件（）。

A.施工组织设计.专业施工方案.第三方检测方案等已按照规定程序审批；

B.施工图设计文件的交底和会审按规定完成；

C.工程基线.标高复核确认已完成等；

D.已取得规划许可证；

E.已取得用地许可证。

正确答案：[ABC]

164.旁站是指项目监理机构对工程（）的施工质量进行的监督活动。

A.指令工序；

B.指令部位；

C.关键部位；

D.关键工序。

E.关键线路

正确答案：[CD]

165.以下属于行政法规的有（）。

A,《建设工程质量管理条例》；

B.《建设工程安全生产管理条例》；

C.《中华人民共和国建筑法》.

D.《中华人民共和国刑法》；

E.《中华人民共和国安全生产法》。

正确答案：[AB]

166.建设工程监理规范（GB/T50319—2013）中，资料员岗位职责（）。

A.负责项目监理机构文件资料的打印.保管.分类装订及建档

B.验收检验批

C.负责建立监理文件资料保管制度和工程信息的电脑查阅系统

D.组织编写监理月报

E.进行工程计量

正确答案：[AC]

167.智能建筑工程系统包括（）。

A.信息接入系统

B.用户电话交换系统

C.信息网络系统

D.综合布线系统

正确答案：[ABCD]

168.依据《中华人民共和国安全生产法》，建设项目的安全设施，必须与主体工程

（）O

A.同时设计

B.同时开发

C.同时投入生产

D.同时投入使用

E.同时施工

正确答案：[ABCD]

169.根据GB/T50319-2013,具备以下条件之一时，项目监理机构可撤离施工现场

（）。

A.施工现场监理工作全部完成

B.建设工程监理合同终止

C.单位工程竣工验收完成

D.缺陷责任期届满

E.保修期届满

正确答案：[AB]

170.开工应具备的法定条件要求（）。

A.已获得政府计划部门的立项申请报告批复；

B.已获得政府规划部门的建设用地规划许可证；

C.已获得政府规划部门的建设工程规划许可证；

D.已获得