建设工程木工合同协议

建设工程木工合同协议甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（承包方）：姓名：__________________身份证号：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲方拟进行[建设工程项目名称]的建设工程，现委托乙方承担该工程中的木工工作。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方承包甲方建设工程木工工作事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[建设工程项目名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：负责本工程中所有木工工作，包括但不限于模板制作、安装、拆除，木方的裁剪、拼接、安装等，以满足工程施工图纸及相关规范要求。按照甲方及监理单位的要求，提供与木工工作相关的材料、设备及工具，并确保其质量符合标准。对施工现场的木工材料进行妥善保管，防止损坏、丢失等情况发生。在施工过程中，及时清理施工现场的木屑、废料等垃圾，保持施工现场的整洁。二、承包方式乙方以包工包料的方式承包本工程中的木工工作。乙方应自行组织具有相应资质和经验的施工人员进行施工，并承担施工过程中的一切费用，包括但不限于人工费用、材料费用、设备租赁费用、运输费用、管理费、利润、税金等。三、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总工期：[工期天数]天乙方应严格按照合同约定的工期组织施工，确保按时竣工。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金；如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，工期相应顺延，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。四、质量标准1.乙方应严格按照国家现行的施工验收规范、质量检验评定标准以及施工图纸和甲方的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.乙方在施工过程中应接受甲方及监理单位的监督检查，对发现的质量问题应及时整改，直至达到质量要求。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工，由此造成的损失由乙方自行承担；如因返工造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.工程竣工后，乙方应按照相关规定提交工程质量验收报告，并配合甲方及相关部门进行验收。如工程质量验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格，由此产生的费用由乙方承担。五、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，包含完成本合同约定的木工工作所需的全部费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，不因任何原因调整。2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。木工工作完成[X%]时，甲方支付乙方合同总价款的[X%]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程竣工并经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的[X%]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]个月后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。六、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见和要求。有权根据工程需要对施工内容进行变更，但应提前通知乙方，并签订书面变更协议。有权按照合同约定的支付方式和时间支付工程款。2.义务：负责提供施工场地及施工所需的水电接口，并承担水电费。负责协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。按照合同约定及时支付工程款。向乙方提供施工图纸及相关技术资料，并进行技术交底。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款。有权根据合同约定及工程实际情况，合理安排施工人员和施工进度。有权对甲方提出的不合理要求提出异议，并要求甲方给予合理的解释和答复。2.义务：严格按照国家现行的施工验收规范、质量检验评定标准以及施工图纸和甲方的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。按照合同约定的工期组织施工，确保按时竣工。如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度和操作规程，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。负责施工过程中的环境保护工作，采取有效措施减少施工噪音、粉尘等对周围环境的影响。按照合同约定的支付方式和时间，向甲方提供合法有效的发票。遵守国家法律法规及施工现场的各项规章制度，服从甲方及监理单位的管理。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。七、材料设备供应1.乙方负责提供本工程所需的木工材料、设备及工具，并确保其质量符合标准。乙方应在材料、设备及工具进场前通知甲方及监理单位进行检验，检验合格后方可使用。2.如因乙方提供的材料、设备及工具质量问题导致工程质量不合格或出现安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。3.甲方有权对乙方提供的材料、设备及工具进行抽查，如发现质量问题，乙方应及时更换，由此产生的费用由乙方承担。八、违约责任1.如甲方未按照合同约定及时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.如乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工，由此造成的损失由乙方自行承担；如因返工造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.如乙方未按照合同约定的工期组织施工，导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金；如因工期延误给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。4.如乙方违反施工现场的安全管理规定或环境保护规定，导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。5.如一方违反本合同约定的其他条款，应向对方支付合同总价款的[X%]作为违约金，并赔偿对方因此遭受的全部损失。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________