建筑木工安装合同协议

建筑木工安装合同协议甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拟进行[具体建筑项目名称]的建设工程，需要乙方提供建筑木工安装服务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承担该项目的建筑木工安装工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体建筑项目名称]建筑木工安装工程2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及范围：按照甲方提供的施工图纸及相关技术要求，完成该建筑项目中所有木工部分的安装工作，包括但不限于模板制作、安装、拆除，木方的铺设、加固等，确保木工工程符合建筑质量标准和安全规范。具体涵盖建筑物的[详细楼层及部位说明，如基础部分、主体结构各层的柱、梁、板、楼梯等]木工安装任务。4.工程规模：该建筑项目的建筑面积为[X]平方米，其中木工安装面积约为[X]平方米。详细尺寸及具体工程量以实际施工图纸及现场实际情况为准。二、合同工期1.开工日期：本工程定于[具体开工日期]开工，但以甲方书面通知乙方可以正式进场施工为准。2.竣工日期：本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]日历天。3.工期调整：如遇下列情况，经甲方代表确认后，工期相应顺延：因不可抗力因素导致无法正常施工的；甲方提出重大设计变更或工程量增加，影响到木工安装工程进度的；因甲方原因造成乙方连续停工累计超过[X]小时以上的；因其他非乙方原因造成工程延误的。乙方应在上述情况发生后[X]天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方应在收到报告后[X]天内予以确认，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意顺延工期。三、质量标准1.乙方应严格按照国家现行的建筑施工质量验收规范、建筑木工工程施工工艺标准以及甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300[具体版本号]）及相关专业验收规范的规定。具体质量标准如下：模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。模板拼缝应严密，不得漏浆；模板表面应平整，平整度允许偏差不得超过[具体偏差数值]mm。木方的材质应符合设计要求，其规格、尺寸应符合标准规定，不得有腐朽、虫蛀等缺陷。木工安装完成后，应进行自检、互检，合格后方可报甲方验收。3.工程竣工后，乙方应提交完整的施工技术资料，包括但不限于模板安装检验批验收记录、木方材质证明文件等，作为工程质量验收的依据。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。有权根据工程实际情况，对施工方案、施工顺序等进行调整，但应提前通知乙方。按照合同约定，对乙方已完成且质量合格的工程量进行验收，并支付相应的工程款。2.义务：向乙方提供施工图纸及相关技术资料，并进行技术交底，确保乙方清楚了解工程要求和施工规范。负责协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方创造良好的施工条件。按照合同约定的时间和方式支付工程款。在乙方提出合理的工期顺延申请后，及时予以确认，并采取措施避免因甲方原因导致的工期延误。（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款。在施工过程中，有权根据施工现场实际情况，提出合理的施工建议和意见。在甲方未按照合同约定履行义务，影响乙方正常施工时，有权要求甲方采取措施或顺延工期。2.义务：组建专业的施工队伍，配备具备相应资质和经验的管理人员及施工人员，并向甲方提供人员名单及资质证明文件。严格按照国家法律法规、施工规范及甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量和施工安全。制定详细的施工计划，合理安排施工进度，确保工程按时竣工。在施工过程中，如发现施工图纸或技术要求存在问题，应及时通知甲方，并按照甲方的书面答复进行施工。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，配备必要的安全防护用品，确保施工人员的人身安全和财产安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。做好施工现场的环境保护工作，采取有效措施控制施工噪声、粉尘等污染，减少对周边环境的影响。负责施工过程中的材料和设备的采购、运输、保管及使用。所采购的材料和设备应符合设计要求和质量标准，并向甲方提供产品合格证明文件。在工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。按照甲方要求，定期向甲方汇报工程进度、质量、安全等情况，接受甲方的监督检查。五、工程款支付方式1.本工程合同总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，包含完成本合同约定的全部工程内容所需的人工费用、材料费用、机械设备费用、管理费、利润、规费、税金以及风险费用等一切费用，除因甲方提出的设计变更或工程量增加导致的费用调整外，合同总价不再调整。2.工程款支付方式如下：工程预付款：合同签订后[X]天内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为工程预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：每月[X]日前，乙方应向甲方提交当月已完工程量报告及工程款支付申请。甲方在收到报告及申请后的[X]天内进行审核确认，并在审核确认后的[X]天内向乙方支付当月已完工程量对应工程款的[X]%。工程竣工验收合格后[X]天内，甲方向乙方支付至合同总价款的[X]%。工程竣工结算完成后[X]天内，甲方向乙方支付至结算总价的[X]%，留结算总价的[X]%作为工程质量保修金。工程质量保修期满[X]年后，如无质量问题，甲方在[X]天内将质量保修金一次性无息支付给乙方。3.乙方应在每次申请工程款时，向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付工程款，且不承担任何违约责任。六、材料设备供应1.本工程所需的木工材料（如模板、木方等）及相关设备由乙方负责采购、运输、保管及使用。乙方应确保所采购的材料和设备符合设计要求和质量标准，并向甲方提供产品合格证明文件。2.乙方在采购材料和设备前，应将样品及质量证明文件提交甲方审核，经甲方确认后方可采购。如因乙方采购的材料和设备不符合质量要求导致工程质量问题，由乙方承担全部责任，并负责无偿更换合格材料和设备，由此造成的工期延误和经济损失由乙方自行承担。3.甲方有权对乙方采购的材料和设备进行抽检，如发现质量问题，乙方应立即停止使用，并按照甲方要求进行处理。七、工程变更1.甲方有权根据工程实际需要提出工程变更。工程变更应以书面形式通知乙方，乙方应按照变更通知的要求进行施工。2.因工程变更导致工程量增加或减少的，双方应根据实际情况调整合同价款。调整后的合同价款应在工程变更确定后的[X]天内，由双方签订补充协议予以明确。3.乙方不得擅自对工程进行变更。如乙方擅自变更工程，由此造成的一切损失由乙方自行承担，且甲方有权要求乙方恢复原状或按照甲方的要求进行整改。八、竣工验收1.工程竣工后，乙方应按照国家有关规定和合同约定进行自检。自检合格后，向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方组织验收。2.甲方应在收到乙方的工程竣工报告及验收通知后的[X]天内，组织相关人员进行竣工验收。如验收合格，双方应在验收报告上签字确认；如验收不合格，乙方应按照甲方提出的整改意见进行整改，直至达到验收标准，整改费用由乙方自行承担。整改完成后，乙方应重新提交验收申请，甲方应在收到申请后的[X]天内再次组织验收。3.工程未经竣工验收或竣工验收不合格的，甲方不得使用。如甲方擅自使用，视为工程已通过竣工验收。但乙方仍应对工程质量问题承担保修责任。九、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程款及相应的违约金。因甲方逾期支付工程款导致乙方经济损失的，甲方应承担赔偿责任。如因甲方原因导致工程延误，应承担相应的工期延误责任，并按照合同总价款的[X]%向乙方支付违约金。如因甲方原因造成乙方停工、窝工等损失的，甲方应承担赔偿责任。如甲方未按照合同约定履行其他义务，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的工期竣工，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款及承担相应的赔偿责任。如乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量标准，乙方应负责无偿返工整改，直至达到验收标准。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。返工整改后仍不符合质量标准的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款及承担相应的赔偿责任。如乙方未按照合同约定履行其他义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。乙方违反安全管理规定或环境保护规定，导致发生安全事故或环境污染事件的，应承担全部责任，并赔偿因此给甲方及第三方造成的一切损失。3.一方违约后，另一方应及时采取措施防止损失扩大，否则不得就扩大的损失要求违约方赔偿。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方