外墙施工劳务协议书范本

外墙施工劳务协议书范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：姓名：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行外墙施工工程，乙方具备相关劳务作业资质及能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将外墙施工劳务发包给乙方事宜，达成如下协议：一、劳务作业内容及要求（一）劳务作业内容1.外墙基层处理，包括但不限于墙面清理、修补孔洞、铲除空鼓等。2.外墙保温层施工，严格按照设计要求及施工规范进行保温材料的铺设、固定等作业。3.外墙装饰面层施工，如真石漆喷涂、面砖粘贴等，确保外观质量符合标准。4.相关配套设施施工，如门窗洞口收口、滴水线制作等。（二）质量要求1.乙方应严格按照国家现行的外墙施工相关标准、规范以及甲方提供的施工图纸、技术交底要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.对于外墙保温层，其保温性能、厚度等指标必须符合设计规定，不得出现保温材料铺设不平整、漏铺等情况。3.外墙装饰面层应色泽均匀、无裂缝、无空鼓、无脱落等缺陷，真石漆的颜色、质感应与样板一致，面砖粘贴应牢固、排版合理。4.在施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的质量监督检查，对提出的质量问题及时整改，直至符合要求。二、劳务报酬及支付方式（一）劳务报酬1.双方约定本劳务作业的报酬为固定总价[x]元（大写：________________元整）。此价格为完成本协议约定劳务作业内容的全部费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，不再调整。2.劳务报酬包含乙方完成劳务作业所需的人工费用、材料费用（除甲方供应的主要材料外）、机械费用、管理费、利润、规费、税金等一切费用。（二）支付方式1.本协议签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付劳务报酬的[x]%作为预付款，即人民币[x]元（大写：________________元整）。2.外墙基层处理完成并经甲方及监理验收合格后，支付劳务报酬的[x]%，即人民币[x]元（大写：________________元整）。3.外墙保温层施工完成并经甲方及监理验收合格后，支付劳务报酬的[x]%，即人民币[x]元（大写：________________元整）。4.外墙装饰面层施工完成并经甲方及监理验收合格，且乙方提交完整的竣工资料后，支付至劳务报酬的[x]%，即人民币[x]元（大写：________________元整）。5.工程竣工验收合格满[x]个月后，如无质量问题及其他纠纷，甲方向乙方支付剩余劳务报酬，即人民币[x]元（大写：________________元整）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出整改意见。按照本协议约定的支付方式支付劳务报酬。对乙方提交的竣工资料进行审核，如发现资料不完整或不符合要求，有权要求乙方补充或修正。2.义务向乙方提供施工所需的相关图纸、技术交底等资料，并保证资料的准确性和完整性。负责协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照协议约定供应主要材料，并确保材料及时、足额供应到施工现场。在乙方按照协议约定完成劳务作业后，及时组织验收。（二）乙方权利与义务1.权利按照本协议约定获取劳务报酬。要求甲方提供施工所需的图纸、技术交底等资料。在施工过程中遇到无法预见、无法避免且无法克服的不可抗力因素导致施工受阻时，有权要求甲方给予合理的工期顺延及费用补偿。2.义务具备从事外墙施工劳务作业的相应资质，并向甲方提供资质证书及相关人员资格证书复印件。组织具有相应技能和经验的劳务人员进场施工，劳务人员应具备合法的劳动手续，并将人员名单报甲方备案。严格按照本协议约定的劳务作业内容及质量要求进行施工，确保工程质量和施工安全。自行负责施工所需的除甲方供应主要材料外的其他材料、设备、工具等，并确保其质量符合要求。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的统一管理和指挥。做好施工现场的环境保护和文明施工工作，施工过程中产生的废弃物应及时清理，保持施工现场整洁。在施工过程中，如发现图纸或现场实际情况与协议约定不符，应及时通知甲方，不得擅自更改施工内容。负责施工人员的安全教育和培训，为施工人员配备必要的安全防护用品，确保施工安全。因乙方原因发生的安全事故，由乙方承担全部责任。按照国家相关规定及甲方要求，整理、归档施工过程中的各项资料，并在工程竣工后向甲方提交完整的竣工资料。四、施工工期（一）开工日期本工程定于____年__月__日开工，具体以甲方书面通知为准。（二）竣工日期本工程应于____年__月__日竣工，总工期为[x]日历天。因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，经甲方确认后工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照劳务报酬总额的[x]%向甲方支付违约金，如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。（三）工期调整1.如遇下列情况之一，经甲方书面确认后，工期相应顺延：设计变更或工程量增加。不可抗力因素。甲方同意工期顺延的其他情况。2.乙方应在上述情况发生后[x]天内，向甲方提交书面报告，说明延误的原因及延误的天数，否则视为乙方放弃工期顺延的权利。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付劳务报酬，每逾期一天，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。2.因甲方原因导致乙方无法正常施工，造成乙方停工、窝工的，甲方应承担乙方相应的损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的质量要求进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。如返工后仍不符合要求，甲方有权解除本协议，乙方应返还已收取的劳务报酬，并按照劳务报酬总额的[x]%向甲方支付违约金，同时乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。2.若乙方未按照本协议约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应按照劳务报酬总额的[x]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。3.乙方违反本协议约定将劳务作业转包或分包给他人的，甲方有权解除本协议，乙方应返还已收取的劳务报酬，并按照劳务报酬总额的[x]%向甲方支付违约金，同时乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。4.乙方未按照本协议约定履行其他义务的，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照劳务报酬总额的[x]%向甲方支付违约金。六、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）协议生效与终止1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议约定的劳务作业全部完成，双方结清劳务报酬及相关费用后，协议终止。（二）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。2.在履行本协议过程中，如一方提出解除协议，需提前[x]天书面通知对方，并经对方同意。因解除协议给对方造成损失的，提出解除方应承担相应的赔偿责任。（三）保密条款双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本协议生效之日起[x]年。（四）通知条款1.本协议双方相互发出的通知、文件、资料等，应按照本协议首部所列的联系方式送达对方。如一方联系方式发生变更，应及时书面通知对方。2.以书面形式发出的通知、文件、资料等，自送达对方签收之日起生效；以邮寄方式发出的，自寄出之日起[x]个工作日视为送达；以传真方式发出的，自传真成功发送之日起视为送达。（五）其他事项1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽