工期顺延补充合同协议

工期顺延补充合同协议甲方（建设单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（施工单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方于[主合同签订日期]签订了[主合同名称]（以下简称"主合同"），就[项目名称]的施工事宜达成了一致。现由于[具体原因]，导致工程施工进度受到影响，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就工期顺延事宜达成如下补充合同协议：一、标的物或服务具体描述1.工程名称：[项目名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容：[具体工程范围，如建筑工程包括基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等，分别详细描述各部分的具体工作内容][配套设施工程，如电气安装工程包括照明系统、电力供应系统等的具体内容][其他相关工程内容的详细说明]4.工程规模：[建筑面积、层数、高度等具体规模指标]二、工期顺延原因及具体情况说明1.原因：[详细说明导致工期顺延的原因，如不可抗力事件、设计变更、甲方原因、政府政策调整等]2.具体情况：不可抗力事件：[说明不可抗力事件发生的时间、地点、事件详情及对工程造成的影响，如[具体时间]发生[不可抗力事件名称]，导致施工现场停工[x]天，部分施工设备损坏，修复时间为[x]天等]设计变更：[列出设计变更的具体内容、变更时间，说明因设计变更导致工程施工顺序改变、新增工程内容等，从而增加的施工时间，如[变更时间]设计单位对[具体部位]的设计进行变更，变更内容为[详细变更内容]，原施工计划被打乱，新增施工时间为[x]天]甲方原因：[阐述甲方导致工期顺延的具体行为及时间，如甲方未按合同约定及时提供施工场地、施工图纸、施工用水用电等，导致工程无法正常进行的天数，如甲方于[具体时间]才交付部分施工场地，延误施工时间[x]天]政府政策调整：[说明政府政策调整的具体内容及对工程的影响，如[具体政策调整时间]政府出台[相关政策名称]，要求工程增加[具体环保措施或其他要求]，导致工程施工进度放缓[x]天]三、工期顺延的具体天数及计算方式1.工期顺延天数：经双方共同核实，本工程因上述原因导致工期顺延共计[x]天。2.计算方式：不可抗力事件：以实际停工天数加上因不可抗力事件导致施工设备损坏的修复时间计算，即[不可抗力事件导致的停工天数+设备修复天数=x1天]设计变更：根据设计变更对工程进度的影响程度，经双方协商确定新增施工时间为[x2天]甲方原因：按照甲方实际延误施工的天数计算，即[甲方延误施工天数=x3天]政府政策调整：依据政策调整导致工程施工进度放缓的天数确定，为[x4天]最终工期顺延天数为：x1+x2+x3+x4=[x]天四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对工程工期顺延情况进行监督检查，要求乙方提供相关资料和说明。对乙方因工期顺延提出的合理要求，有权进行审核和协商。2.义务：协助乙方办理因工期顺延可能涉及的相关手续，如向有关部门报备等。根据工期顺延的实际情况，合理调整工程进度款的支付计划。如因甲方自身原因导致工期顺延，承担由此给乙方造成的直接损失（如有）。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照本协议约定，确认工期顺延天数及相关事宜。根据工期顺延情况，合理调整施工计划和资源配置，并要求甲方给予必要的支持和配合。2.义务：按照本协议及主合同的要求，继续履行施工义务，确保工程质量不受影响。在工期顺延期间，采取合理措施保护施工现场的安全和环境卫生。定期向甲方汇报工期顺延期间的工程进展情况，提交相关报告和资料。如因乙方自身原因导致工期延误，不得因本协议的工期顺延而免除相应责任。五、工程进度及质量要求1.工程进度：乙方应在工期顺延期间，重新制定详细的施工进度计划，并提交给甲方审核。经甲方审核同意后，严格按照该进度计划组织施工，确保工程能够在调整后的总工期内完成。乙方应每周向甲方汇报工程实际进度情况，如实际进度与进度计划存在偏差，应及时分析原因并采取有效措施进行调整，确保工程进度能够跟上总体进度要求。2.工程质量：乙方应始终按照主合同约定的工程质量标准进行施工，不因工期顺延而降低质量要求。在工期顺延期间，乙方应加强施工过程中的质量控制，严格执行质量检验制度，确保每一道工序的质量符合要求。甲方有权对工程质量进行定期或不定期检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，由此产生的费用和延误的工期由乙方自行承担。六、工程价款及支付1.工程价款调整：因工期顺延导致工程成本增加的部分（如有），经双方协商一致后，按照以下方式进行调整：[详细说明成本增加部分的计算方法，如人工费用增加按照实际增加的人工工时乘以合同约定的人工单价计算；材料费用增加按照实际增加的材料数量乘以合同约定的材料单价计算等]调整后的工程价款为原合同价款加上因工期顺延导致的成本增加部分，即调整后工程价款=原合同价款+成本增加部分2.支付方式：甲方应按照调整后的工程价款支付计划，按时足额向乙方支付工程进度款。具体支付时间和比例按照主合同约定执行，但应根据工期顺延的实际情况进行相应调整。如在工期顺延期间，甲方应在乙方完成一定工程量后[x]个工作日内支付相应比例的工程进度款。七、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本协议约定协助乙方办理相关手续，或未合理调整工程进度款支付计划，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿金额按照乙方实际损失计算，包括但不限于直接经济损失、预期利益损失等。如甲方违反主合同或本协议的其他约定，影响工程工期或质量的，应承担相应的违约责任，具体责任形式和赔偿金额按照主合同约定执行。2.乙方违约责任：若乙方未按照本协议约定的工程进度计划施工，或因乙方自身原因导致工期延误的，乙方应按照主合同约定承担逾期违约金。逾期违约金的计算方式为：每逾期一天，按照工程总价款的[x%]向甲方支付违约金。如乙方违反本协议约定的工程质量要求，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工整改，直至工程质量符合要求。因返工整改造成的工期延误，由乙方自行承担，同时乙方还应按照主合同约定承担质量违约金。乙方如违反本协议的其他约定，应承担由此给甲方造成的全部损失。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议作为主合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力。本协议未约定的事项，按照主合同的约定执行；本协议与主合同约定不一致的，以本协议为准。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起