合同范本建设工程勘察设计委托合同10篇

[合同范本]建设工程勘察设计委托合同10篇篇1甲方（委托人）：__________________公司名称（可选）：__________________注册地址：__________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________乙方（受托人）：__________________公司名称（可选）：__________________设计院（或设计有限公司等）注册地址：__________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________鉴于甲方拟实施一项建设工程，并需要委托乙方承担该工程的勘察设计工作，双方经过友好协商，达成如下协议：一、合同目的及工作内容乙方接受甲方委托，进行位于__________地区的建设工程的勘察设计工作。工作内容包括但不限于现场勘察、方案设计、施工图设计等方面的工作。乙方应根据甲方的需求和规范要求进行勘察和设计工作，确保设计成果合法合规，符合相关标准规范。二、工作期限及进度安排本合同约定的工程勘察设计期限为______天（自然日），自本协议签署之日起计算。具体进度安排双方根据实际情况协商确定，并按照协商后的时间安排进行勘察设计。如因乙方原因导致延误，乙方应承担相应的违约责任。三、合同金额及支付方式本合同总金额为人民币______元整。支付方式采用______（现金/银行转账等支付方式），甲方应在本合同签订后______日内支付合同金额的______%作为预付款，剩余款项在乙方完成全部勘察设计任务并经甲方确认后支付。如甲方未按时支付款项，应按照未支付金额每日万分之二的比例支付违约金。乙方收到款项后，应向甲方开具合法有效的发票。四、知识产权及保密条款本合同项下产生的所有知识产权归甲方所有。乙方应妥善保管甲方的商业秘密及相关资料，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露或公开任何有关该工程勘察设计的信息或资料。若因乙方原因泄露相关信息造成甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。五、质量保证及验收标准乙方应确保勘察设计工作质量符合国家相关标准规范及甲方的要求。设计成果完成后，甲方有权对设计成果进行验收，验收标准按照双方协商确定的标准执行。如验收不合格，乙方应根据甲方的意见进行修改或重新设计，并承担相应费用。乙方提交的设计成果应保证质量可靠、技术可行、经济合理。如因设计原因导致的工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。六、违约责任及解决方式如因乙方原因导致勘察设计任务未能按时完成或出现质量问题，乙方应承担违约责任，并按照合同金额的百分之二十（或其他约定比例）支付违约金。如因甲方原因导致乙方无法按时履行合同义务，甲方应承担相应责任并支付违约金。如双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。七、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同的履行过程中如需变更合同条款或增加其他约定事项，双方应签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同的履行过程中如遇不可抗力因素导致无法继续履行的，双方可协商解决或依法解除合同。篇2甲方（委托人）：______________________乙方（受托人）：______________________鉴于甲方需要就其建设工程进行勘察设计，乙方具备相关资质和能力，愿意承接此项业务，双方根据中华人民共和国有关法律法规，本着平等、自愿、公平的原则，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计过程中的权利和义务，确保工程勘察设计的顺利进行，保护双方的合法权益。二、工程概况1.工程名称：______________________2.工程地点：______________________3.工程规模：______________________4.工程勘察设计要求：______________________三、委托事项甲方委托乙方进行本建设工程的勘察设计工作，包括但不限于地形勘察、地质勘察、设计规划、施工图设计等内容。乙方同意接受甲方委托，并按照甲方的要求进行工程勘察设计。四、工作期限及进度安排1.本工程勘察设计工作应于本合同签订之日起计算工作期限。2.乙方应按照甲方的进度要求完成各阶段工作，并及时提交相关成果。3.若因乙方原因导致工程勘察设计工作无法按时完成，乙方应承担违约责任。五、费用及支付方式1.甲方应按照约定向乙方支付工程勘察设计费用。具体金额及支付方式详见附件。2.甲方在收到乙方提交的合格成果后，应按约定支付相应款项。如甲方无故拖欠费用，应承担违约责任。六、成果要求与验收标准1.乙方提交的工程勘察设计成应满足国家相关规范、标准以及甲方的要求。2.甲方应在收到乙方提交成果后一定时间内组织验收，并出具验收报告。3.若甲方对乙方提交成果有异议，应及时提出，双方协商解决。七、知识产权及保密条款1.乙方为本合同项目所创作的成果（包括但不限于设计文件、图纸等），其知识产权归甲方所有。2.双方应对涉及商业秘密的内容进行保密，未经对方许可，不得泄露或擅自使用。3.若因一方泄露商业秘密给对方造成损失，应承担相应的法律责任。八、违约责任及赔偿损失1.若因乙方原因导致工程勘察设计工作不符合约定，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.若因甲方原因导致乙方无法按时完成工作，甲方应承担违约责任。3.双方因违约给对方造成损失的，应依法承担赔偿责任。九、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为_____年。合同期满后如需续签，双方应协商并签订新的合同。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。篇3合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作达成以下协议：一、合同背景和目的双方本着友好合作的原则，为确保工程勘察设计的顺利进行，明确双方的权利和义务，达成本合同。二、工程概况及委托内容1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.委托内容：（包括但不限于）现场勘察、方案设计、施工图设计等相关勘察设计服务。三、服务范围和要求乙方应按照甲方要求和以下内容进行勘察设计：1.遵守国家相关法律法规和规范，确保勘察设计质量；2.按照约定的时间完成勘察设计工作，确保工程进度；3.提供现场勘察、方案设计、施工图设计等阶段的成果，并确保成果符合相关标准和规范；4.根据甲方需求提供技术咨询和建议。四、合同金额及支付方式1.合同总金额：[合同总金额]（含增值税）。具体支付方式详见附件。2.付款期限：按照工程进度分期支付。3.乙方在完成每个阶段的勘察设计任务后，提交相应的成果文件，经甲方确认后支付相应款项。五、合同履行期限和进度安排1.本合同的履行期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格为止。2.进度安排：按照甲方要求的进度进行勘察设计，确保工程进度。具体进度安排详见附件。六、保密条款及知识产权归属1.双方在履行本合同过程中所涉及的技术信息和商业秘密应予以保密。未经一方书面同意，另一方不得向第三方泄露。2.本合同项下的知识产权归属甲方所有。乙方仅享有在本合同履行过程中的合法收益权。七、违约责任及赔偿损失1.若因乙方原因未能按照合同约定完成勘察设计任务，导致工程进度延误或造成甲方损失，乙方应承担违约责任并赔偿损失。具体违约责任和赔偿标准详见附件。2.若因甲方原因导致乙方无法按时完成勘察设计任务，甲方应承担相应责任并支付相应费用。具体责任和费用承担方式详见附件。合同变更与解除：双方经协商一致可以变更或解除本合同。如需变更或解除本合同，应提前通知对方并就相关事宜达成书面协议。合同变更与解除的具体条件和程序详见附件。八、争议解决方式因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼解决争议。九、其他条款本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。附件与本合同具有同等法律效力。（以下无正文）甲方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：___________________日期：___________________乙方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：___________________日期：___________________附件：支付明细表、进度安排表、违约责任及赔偿标准等篇4合同编号：XXXXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX电话：XXXXXXXXX传真：XXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXX设计研究院地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX电话：XXXXXXXXX传真：XXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXX鉴于甲方需要委托乙方进行某建设工程勘察设计工作，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同协议：一、工作内容及范围1.工程名称：XXXXXX建设工程。2.工程地点：XXXXXX。3.工作内容：勘察、设计。具体包括地质勘察、地形测量、方案设计、施工图设计等工作。4.工作范围：按照甲方提供的工程要求和规范进行设计，确保设计符合安全、适用、经济、美观的原则。二、合同金额及支付方式1.合同总金额：人民币XXXXXXXXX元整（大写：XXXXXX圆整）。具体金额根据工程规模、工作内容等实际情况确定。2.支付方式：甲方应按照以下约定支付乙方款项：（1）合同签订后XX日内支付定金；（2）勘察设计工作完成并经验收合格后支付尾款。3.发票与结算：乙方在完成勘察设计工作并经验收合格后，向甲方提供合法有效的发票，甲方在收到发票后按照合同约定支付款项。三、合同期限及进度安排1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。2.进度安排：乙方应按照甲方的要求，按时完成勘察设计工作。具体进度安排如下：（1）合同签订后XX日内完成地质勘察工作；（2）合同签订后XX日内完成地形测量工作；（3）合同签订后XX日内完成方案设计工作；（4）合同签订后XX日内完成施工图设计工作。四、保密条款及知识产权归属1.双方应对本合同内容及相关技术资料保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。2.知识产权归属：本合同项下的勘察设计成果知识产权归甲方所有，乙方不得擅自转让或许可他人使用。五、违约责任及解决方式1.若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。若甲方逾期付款超过XX日，乙方有权解除合同。2.若乙方未按合同约定完成勘察设计工作，应按照延误天数向甲方支付违约金。若延误天数超过合同约定的工期XX%以上，甲方有权解除合同。3.若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。4.争议解决方式：双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。本合同自双方签字盖章之日起生效。篇5甲方（发包人）：__________________（以下简称甲方）乙方（承包人）：__________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作达成如下协议：一、合同背景及目的甲方因建设工程需求，委托乙方进行勘察设计工作。双方本着合作共赢的原则，经友好协商，签订本合同，以明确双方的权利和义务。二、工作内容及范围1.乙方应按照甲方的要求，对建设工程进行勘察工作，包括但不限于地质勘察、地形测量等。2.乙方应根据勘察结果进行工程设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。三、合同金额及支付方式1.本合同总金额为人民币______元整（大写：______元整）。具体金额以双方商定为准。2.甲方应按照以下方式支付合同款项：合同签订后支付预付款______%；勘察工作完成后支付______%；设计工作完成后支付剩余的______%。四、履行期限及进度安排1.乙方应于本合同签订后______日内完成勘察工作。如遇特殊情况，双方可协商延长履行期限。2.乙方应在勘察工作完成后______日内完成设计工作。甲方应根据乙方的进度安排提供必要的协助和支持。五、质量标准及验收方式1.乙方应按照国家和地方现行相关标准和规范进行勘察设计工作。2.工程设计成果应满足甲方的使用需求和技术要求。甲方应在收到设计成果后______日内组织验收，并书面反馈意见。如有异议，双方应协商解决。六、保密条款及知识产权归属1.双方在履行本合同过程中，对于涉及对方的商业机密、技术秘密等信息，应予以保密。未经对方同意，不得向第三方泄露。2.本合同项下的勘察设计成品的知识产权归甲方所有。乙方享有署名权。但未经甲方同意，乙方不得将勘察设计成品用于其他用途或转让给第三方。若因乙方违约造成甲方损失，应承担相应的赔偿责任。七、违约责任及解决方式1.若因乙方原因未能按照合同约定完成勘察设计工作，应承担违约责任，并按照合同金额的______%支付违约金。若违约金不足以弥补甲方损失，还应承担赔偿责任。2.若因甲方原因未按约定支付合同款项，应承担违约责任，并按照逾期未付款项的______%支付滞纳金。若影响乙方正常开展工作并造成损失，还应承担赔偿责任。双方发生争议时，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。篇6甲方（委托人）：__________________公司名称（可选）：__________________注册地址：__________________________法定代表人：______________________联系方式：________________________电子邮箱：________________________乙方（受托人）：__________________公司名称（可选）：__________________注册地址：__________________________法定代表人：______________________联系方式：________________________电子邮箱：________________________鉴于甲方拟实施某建设工程并需要进行勘察设计工作，决定委托乙方承担相关工作，故甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、委托事项及内容甲方委托乙方进行以下建设工程勘察设计工作：（具体工程名称）_________________________。工作内容包括但不限于地质勘察、地形测量、方案设计、施工图设计等方面的工作。具体工作内容以甲方提供的项目需求为准。乙方应按照相关法律法规和行业标准，按时高质量完成勘察设计任务。二、合同金额及支付方式本合同总金额为人民币（大写）_________________________元整（小写￥_________元）。支付方式如下：1.预付款：甲方在本合同签订后_________日内向乙方支付合同总金额的_________%作为预付款。预付款为无息款项，不计入合同总金额。乙方收到预付款后开始执行本合同相关工作。预付款金额为人民币（大写）_________元整（小写￥_________元）。附录：合同附件及相关文件清单（如有）篇7合同编号：XXXXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX电话：XXXXXXXXX法定代表人/负责人：XXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXX设计研究院地址：XXXXXXXXX电话：XXXXXXXXX法定代表人/负责人：XXXXXXXXX鉴于甲方需要就位于XXXXXXXXX的XXXXXXXXX工程进行勘察设计，现委托乙方承担该工程的勘察设计工作。为明确双方权益和责任，达成以下协议：一、工程概况及委托内容（一）工程名称：XXXXXXXXX工程。（二）工程地点：XXXXXXXXX。（三）委托内容：勘察、设计该工程的相关内容，包括但不限于地形测量、地质勘察、方案设计、施工图设计及其他相关技术支持等。二、委托工作期限及进度安排（一）委托工作期限：自合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。（二）进度安排：双方应按照下列关键阶段完成勘察设计任务，确保工程顺利进行。具体进度安排如下：1.合同签订后XX个工作日内完成现场踏勘；2.XX个工作日内提交勘察成果报告；3.在勘察成果报告基础上，进行方案设计，并于XX个工作日内提交初步设计方案；4.初步设计方案经甲方确认后，进行施工图设计，并于XX个工作日内提交施工图设计文件。三、合同价款及支付方式（一）合同总价款：人民币XXXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX）。具体费用明细详见附件《价格清单》。（二）支付方式：本合同签订后XX个工作日内，甲方支付合同总价款的XX%（人民币XXXXXXXXX元）作为预付款；乙方完成勘察工作并提交勘察成果报告后，甲方支付合同总价款的XX%（人民币XXXXXXXXX元）；乙方提交施工图设计文件并经甲方确认后，甲方支付剩余款项。（三）发票开具：乙方应按照国家税法规定开具合法有效的增值税专用发票。四、知识产权及保密条款（一）乙方对于在本合同履行过程中所知悉的甲方商业秘密及工程信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露。（二）乙方提交的勘察设计成果的知识产权归甲方所有。乙方享有其成果的署名权。未经乙方书面同意，甲方不得擅自复制、出版或以其他方式转让第三方使用。（三）本合同有效期内及终止后，双方均应保护对方的商业秘密和知识产权，未经对方许可，不得擅自使用或向第三方提供。如有违反，应承担相应的法律责任。五、质量保证及验收标准（一）乙方应保证勘察设计工作质量符合国家相关法规、规范及标准，满足甲方的设计要求。如因乙方工作失误导致工程损失或质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。（二）甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督和检查。如发现质量问题或不符合约定的情况，甲方有权要求乙方整改或重新设计。整改期间不计入工作期限。（三）工程竣工后，甲方组织竣工验收时，乙方的勘察设计工作应满足相关标准和设计要求。如因乙方原因导致验收不合格，乙方应承担相应的责任并承担整改费用。验收合格后，本合同的勘察设计任务视为完成。验收标准详见附件《验收标准》。篇8合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（受托人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程勘察设计工作，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成一致，特订立本合同。一、工作内容及要求1.乙方应按照甲方的要求，进行建设工程勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、建筑设计等。2.乙方应根据国家法律法规、规范标准以及甲方的需求，提供准确、可靠的勘察、设计成果。3.乙方在勘察设计中应采用先进的技术和工艺，确保工程质量和安全。4.乙方应按时提交勘察、设计成果，满足工程建设的需要。二、合同金额及支付方式1.本合同总金额为人民币[金额大写]（¥[金额数字]元）。2.甲方应按照以下方式支付费用：（1）本合同签订后，甲方应向乙方支付定金，占合同总金额的XX%；（2）乙方提交初步勘察、设计成果并经甲方确认后，甲方支付合同金额的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。3.乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。三、工作期限及进度安排1.乙方应根据甲方的要求，按时完成勘察设计工作。2.乙方应在合同签订后XX日内提交勘察工作计划，并经甲方确认后实施。3.乙方应按照工作计划，分阶段提交勘察、设计成果，确保工程进度。4.如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、保密条款1.甲乙双方应对本合同内容以及履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。2.未经甲方同意，乙方不得将本合同内容以及履行过程中获得的甲方信息泄露给第三方。五、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付费用，乙方有权解除本合同并要求甲方承担违约责任。2.若乙方未按照合同约定完成勘察设计任务，应按照合同金额的XX%向甲方支付违约金。若违约金不足以弥补甲方损失，乙方应负责赔偿。3.若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担相应的违约责任。若延期导致甲方损失，乙方应负责赔偿。4.若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。经过双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。如有任何疑问，双方应共同协商解决。篇9合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（受托人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要对特定建设工程进行勘察设计，故委托乙方为其提供相关的勘察设计服务。为明确双方的权利和义务，特订立本合同。一、工作内容及要求1.乙方应按照甲方的要求，对建设工程进行勘察和工程设计。包括但不限于地形测量、岩土工程勘察、结构设计等内容。2.乙方应按照国家相关法规和规范进行勘察设计，确保设计方案的可行性、安全性和稳定性。3.乙方应根据甲方的需求，提供合理的建议和解决方案，确保工程建设的顺利进行。二、工作期限及进度安排1.本合同的履行期限为[具体期限]，自本合同签订之日起计算。2.乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察设计工作，确保工程建设的顺利进行。3.在合同履行过程中，如遇特殊情况，双方可协商调整工作期限和进度安排。三、费用及支付方式1.甲方应支付乙方勘察设计费用总额为人民币[金额]元。2.甲方应按照以下方式支付费用：（1）本合同签订后[具体时间内]，甲方应支付乙方总费用的XX%作为预付款；（2）乙方完成初步设计并提交甲方审查通过后[具体时间内]，甲方支付总费用的XX%；（3）乙方完成全部勘察设计并提交甲方最终验收合格后[具体时间内]，甲方支付剩余款项。3.如因乙方原因未能按时完成勘察设计工作的，甲方有权拒绝支付相应费用。如因甲方原因未能按时支付费用的，应支付逾期付款违约金。四、保密条款1.双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向第三方泄露。2.乙方在完成勘察设计过程中所涉及的技术资料和文件，应妥善保管，未经甲方同意，不得泄露或向第三方提供。五、违约责任及解决方式1.若因乙方原因导致未按时完成勘察设计工作，乙方应承担违约责任，并支付因此给甲方造成的损失。2.若因甲方原因导致未按时支付费用，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款违约金。3.在合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合