监测点建设工程合同协议

监测点建设工程合同协议甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行监测点建设工程，委托乙方承担相关工作，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就监测点建设工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：监测点建设工程2.工程地点：[具体地点]3.工程内容及规模：乙方负责在指定地点建设[X]个监测点，包括但不限于监测设备的采购、安装、调试，以及相关配套设施的建设。监测设备应具备高精度、高可靠性，能够实时、准确地采集和传输各类监测数据，具体包括但不限于[详细列举监测数据类型，如环境参数（温度、湿度、空气质量等）、地质参数（位移、沉降等）、水文参数（水位、流量等）等]。配套设施应满足监测设备正常运行的要求，包括但不限于设备基础建设、防护设施、电力供应系统、数据传输线路铺设等。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对工程建设过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本合同约定的时间、质量标准完成工程建设任务。有权获取与工程建设相关的文件、资料和报告。2.义务：向乙方提供开展工程建设所需的相关资料和文件，包括但不限于项目规划文件、场地现状资料等，并确保所提供资料的真实性、准确性和完整性。协助乙方办理工程建设过程中所需的相关审批手续，提供必要的协助和支持。按照本合同约定的时间和方式支付工程款项。在工程竣工验收合格后，及时接收监测点及相关设施，并承担相应的管理责任。（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照本合同约定支付工程款项。有权根据工程实际情况，在确保工程质量和进度的前提下，合理调整工程建设方案，但应提前通知甲方并取得甲方书面同意。在工程建设过程中，有权要求甲方提供必要的协助和配合。2.义务：按照国家相关标准、规范以及本合同约定的要求，组织实施监测点建设工程，确保工程质量达到优良标准。制定详细的工程建设计划，明确各阶段的工作任务、时间节点和责任人，并严格按照计划组织施工，确保工程按时竣工。负责监测设备及配套设施的采购、运输、安装、调试，确保设备正常运行，并提供不少于[X]年的质保期服务。质保期内，对设备质量问题负责免费维修、更换；质保期外，提供终身维护服务，仅收取合理的成本费用。负责工程建设过程中的安全管理工作，制定安全管理制度和应急预案，采取必要的安全防护措施，确保施工安全和人员安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。在工程建设过程中，定期向甲方汇报工程进展情况，提交工程周报、月报等报告。工程竣工后，及时向甲方提交工程竣工报告、验收申请及相关资料。对监测数据的准确性、保密性负责。未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露监测数据及相关信息。在质保期内，如发现监测设备出现故障或数据异常，应在接到甲方通知后的[X]小时内做出响应，[X]个工作日内到达现场进行处理。三、工程期限1.开工日期：本合同生效后，乙方应在收到甲方预付款后的[X]个工作日内组织人员和设备进场施工，预计开工日期为[具体日期]。2.竣工日期：自开工之日起，乙方应在[X]个日历天内完成监测点建设工程，并达到验收标准。如遇不可抗力或甲方原因导致工程延误的，工期相应顺延。乙方应在工期顺延情况发生后的[X]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明材料。3.工期延误：因乙方原因未能按照本合同约定的工期完成工程的，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。因甲方原因导致工程延误的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。但甲方应提前通知乙方，并给予乙方合理的准备时间。四、工程款项及支付方式1.合同总金额：本合同工程总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，包含监测设备采购、安装、调试、配套设施建设、运输、税费、质保期服务等全部费用，除因本合同约定的调整事项外，不因任何因素调整。2.支付方式：预付款：合同签订后，甲方在[X]个工作日内向乙方支付合同总金额的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。进度款：乙方完成监测设备采购并通知甲方验收合格后，甲方在[X]个工作日内向乙方支付合同总金额的[X%]作为进度款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。验收款：工程竣工并经甲方组织验收合格后，甲方在[X]个工作日内向乙方支付合同总金额的[X%]作为验收款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质保金：质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内将合同总金额的[X%]作为质保金一次性无息支付给乙方，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。五、工程验收1.验收标准：工程质量应符合国家现行的相关标准、规范以及本合同约定的要求。监测设备的性能指标应满足设计文件和技术协议的规定。配套设施应具备完善的功能，能够为监测设备提供稳定、可靠的运行环境。工程建设资料应齐全、完整，包括但不限于施工图纸、设备清单、质量检验报告、调试记录、验收报告等。2.验收程序：工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告及相关资料，申请验收。甲方应在收到乙方验收申请后的[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收过程中，如发现工程存在质量问题或不符合验收标准的情况，乙方应按照甲方要求及时进行整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方承担，整改时间不计入工期。工程经甲方验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。六、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停工程施工，并要求甲方支付已完成工程部分的款项及相应违约金。若甲方未按照本合同约定履行协助义务，导致乙方工程延误或遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：若乙方未按照本合同约定的质量标准完成工程建设任务，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。如因乙方工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照本合同约定的工期完成工程建设任务，按照本合同约定承担工期延误违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。若乙方违反本合同约定，将监测数据或相关信息泄露给第三方，乙方应向甲方支付合同总金额的[X%]作为违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。若乙方提供的监测设备及配套设施在质保期内出现质量问题，乙方未按照本合同约定及时履行维修、更换义务的，每逾期一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。如因设备质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.合同变更：本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.保密条款：双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本合