2025如何撰写工程承包合同

2025如何撰写工程承包合同工程承包合同合同编号：签订地点：签订日期：发包方（以下简称“甲方”）：名称：地址：法定代表人：联络方式：承包方（以下简称“乙方”）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方拟将工程项目发包给乙方施工，乙方同意按照本合同的条件和要求承包该工程。为明确双方的权利和义务，保障工程顺利实施，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：1.5工程总面积/长度/体积：1.6工程质量标准：第二条合同工期2.1计划开工日期：2.2计划竣工日期：2.3总工期：个日历天2.4工期顺延条款：a.因不可抗力因素导致的停工；b.甲方原因导致的停工；c.监理或设计变更导致的停工；d.其他非乙方原因导致的停工。第三条工程质量要求3.1执行标准：3.2材料要求：3.3施工工艺：3.4验收标准：3.5质保期限：第四条承包方式及价格4.1承包方式：4.2合同总价：元（人民币），大写：4.3付款方式：a.预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；b.工程进度款：按月支付，乙方提交当月施工进度报表后，甲方支付该月工程进度的%；c.竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；d.质保金：合同总价的%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。第五条双方权利与义务甲方权利与义务：5.1负责提供施工场地及相关资料，确保乙方顺利进场施工；5.2负责协调与工程相关的政府部门及周边关系；5.3按时支付工程款，不得无故拖欠；5.4负责提供施工图纸及技术要求，并进行设计交底；5.5负责组织工程竣工验收。乙方权利与义务：5.6严格按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工；5.7服从甲方的监督和管理，配合甲方进行工程检查；5.8负责施工现场的安全管理，确保施工过程符合安全规范；5.9负责已完工程的保护工作，直至工程验收结束；5.10自行承担施工过程中产生的费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费等。第六条工程变更6.1变更程序：任何工程变更均需由甲方或监理单位出具书面通知，并经双方确认后方可执行；6.2变更费用：因工程变更产生的费用由甲乙双方协商确定；6.3变更工期：因工程变更导致的工期延误，双方另行协商工期调整方案。第七条工程验收7.1验收程序：a.乙方自检合格后，向甲方提交竣工报告；b.甲方组织相关部门进行竣工验收；c.验收合格后，双方签署《竣工验收报告》；d.若验收不合格，乙方需在甲方指定时间内完成整改，并重新申请验收。7.2质量标准：验收标准以合同约定的质量标准为准，若因乙方施工质量问题导致验收不合格，乙方需承担修复责任及相应费用。第八条违约责任8.1甲方违约责任：a.未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按未支付金额的‰向乙方支付违约金；b.因甲方原因导致工程停工，工期相应顺延，并赔偿乙方造成的实际损失。8.2乙方违约责任：a.因乙方原因导致工期延误，每逾期一日，按合同总价的‰向甲方支付违约金；b.因乙方施工质量问题导致验收不合格，乙方需承担修复责任，并赔偿给甲方造成的损失；c.若乙方擅自转包或分包工程，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。第九条合同的变更、解除与终止9.1变更条款：任何合同条款的变更均需双方协商一致，并签署书面补充协议；9.2解除条件：a.任何一方因不可抗力导致无法继续履行合同；b.一方严重违约，且在收到书面通知后日内未予以纠正；c.双方协商一致同意解除合同。9.3终止程序：合同终止后，双方应进行最终结算，乙方退场并移交工程资料。第十条争议解决10.1双方因合同履行发生争议，应友好协商解决；10.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力；11.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：