工程项目施工合同中的合同变更3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME工程项目施工合同中的合同变更本合同目录一览1.合同变更的提出与审批1.1合同变更的提出1.2合同变更的审批流程1.3审批权限与期限2.合同变更的内容与范围2.1变更内容的描述2.2变更范围的定义2.3变更内容与原合同的一致性3.合同变更的生效条件3.1生效条件的定义3.2生效条件的具体要求3.3生效条件的确认与记录4.合同变更的合同价格调整4.1价格调整的计算方法4.2价格调整的计算公式4.3价格调整的审批与实施5.合同变更的工期调整5.1工期调整的计算方法5.2工期调整的计算公式5.3工期调整的审批与实施6.合同变更的工程量调整6.1工程量调整的计算方法6.2工程量调整的计算公式6.3工程量调整的审批与实施7.合同变更的付款方式调整7.1付款方式调整的计算方法7.2付款方式调整的计算公式7.3付款方式调整的审批与实施8.合同变更的资料提交与审查8.1提交资料的要求8.2审查流程与标准8.3审查结果的确认与反馈9.合同变更的争议解决9.1争议解决的原则9.2争议解决的途径9.3争议解决的程序10.合同变更的保密与责任10.1保密义务的规定10.2违约责任的承担10.3保密责任的追究11.合同变更的终止与解除11.1终止与解除的条件11.2终止与解除的程序11.3终止与解除的效力12.合同变更的附件与补充12.1附件的类型与内容12.2补充条款的制定与实施12.3附件与补充条款的效力13.合同变更的法律适用与管辖13.1法律适用的原则13.2管辖法院的确定13.3法律适用的解释与适用14.合同变更的生效与终止日期14.1生效日期的确定14.2终止日期的确定14.3生效与终止日期的记录与通知第一部分：合同如下：1.合同变更的提出与审批1.1合同变更的提出1.1.1承包人应根据工程实际情况，于合同工期前60天向监理人提出书面变更申请，说明变更原因、变更内容、变更范围及对工期和费用的影响。1.1.2监理人应在收到承包人书面变更申请后15日内，对变更申请进行审查，并书面回复承包人是否同意变更申请。1.2合同变更的审批流程1.2.1监理人同意变更申请后，应将变更申请提交给发包人，由发包人组织相关部门进行审批。1.2.2发包人应在收到监理人提交的变更申请后30日内完成审批，并将审批结果通知监理人。1.3审批权限与期限1.3.1合同变更的审批权限属于发包人，监理人负责提出变更申请并监督实施。1.3.2合同变更的审批期限为自监理人提交变更申请之日起30日内。2.合同变更的内容与范围2.1变更内容的描述2.1.1变更内容应明确、具体，包括但不限于工程量、工程进度、工程质量、工程材料、工程设备等方面的调整。2.1.2变更内容应与原合同保持一致，不得降低工程质量或损害发包人利益。2.2变更范围的定义2.2.1变更范围应包括变更内容所涉及的工程部分，以及由此产生的相关配套设施、辅助设施等。2.2.2变更范围应经发包人、承包人和监理人共同确认。2.3变更内容与原合同的一致性2.3.1变更内容应与原合同条款保持一致，不得违反原合同约定。2.3.2如变更内容与原合同条款存在冲突，应以变更内容为准。3.合同变更的生效条件3.1生效条件的定义3.1.1合同变更生效条件包括变更内容已明确、变更范围已确定、变更价格已调整、变更工期已调整等。3.1.2变更内容、范围、价格和工期等均已明确，并经发包人、承包人和监理人签字确认。3.2生效条件的具体要求3.2.1变更内容应明确，包括变更的具体工程量、工程进度、工程质量、工程材料、工程设备等。3.2.2变更范围应明确，包括变更涉及的工程部分和相关配套设施、辅助设施等。3.2.3变更价格应根据市场行情和实际情况进行调整，并经双方协商一致。3.2.4变更工期应根据变更内容进行调整，并经双方协商一致。3.3生效条件的确认与记录3.3.1合同变更生效条件经发包人、承包人和监理人签字确认后，合同变更正式生效。3.3.2合同变更生效条件应记录在合同变更文件中，作为合同附件。4.合同变更的合同价格调整4.1价格调整的计算方法4.1.1价格调整的计算方法应根据市场行情、工程实际情况和双方协商一致的原则确定。4.1.2价格调整的计算公式如下：价格调整额=（变更后工程量×原合同单价）（变更前工程量×原合同单价）。4.2价格调整的计算公式4.2.1价格调整的计算公式应与4.1.1中的公式一致。4.3价格调整的审批与实施4.3.1价格调整方案应经发包人、承包人和监理人共同协商一致。4.3.2价格调整方案经审批后，由监理人组织实施。5.合同变更的工期调整5.1工期调整的计算方法5.1.1工期调整的计算方法应根据变更内容对工期的影响程度确定。5.1.2工期调整的计算公式如下：工期调整天数=变更后工期变更前工期。5.2工期调整的计算公式5.2.1工期调整的计算公式应与5.1.1中的公式一致。5.3工期调整的审批与实施5.3.1工期调整方案应经发包人、承包人和监理人共同协商一致。5.3.2工期调整方案经审批后，由监理人组织实施。6.合同变更的工程量调整6.1工程量调整的计算方法6.1.1工程量调整的计算方法应根据变更内容对工程量的影响程度确定。6.1.2工程量调整的计算公式如下：工程量调整额=变更后工程量变更前工程量。6.2工程量调整的计算公式6.2.1工程量调整的计算公式应与6.1.1中的公式一致。6.3工程量调整的审批与实施6.3.1工程量调整方案应经发包人、承包人和监理人共同协商一致。6.3.2工程量调整方案经审批后，由监理人组织实施。8.合同变更的资料提交与审查8.1提交资料的要求8.1.1承包人提出的合同变更申请，应附有详细的变更说明、变更图纸、工程量清单、市场价格调查报告等相关资料。8.1.2所有提交的资料应真实、完整、有效，且符合国家相关法律法规和行业标准。8.2审查流程与标准8.2.1监理人收到承包人提交的资料后，应在5个工作日内完成审查。8.2.2审查标准包括：变更的必要性、合理性、技术可行性、经济合理性等。8.3审查结果的确认与反馈8.3.1审查结果应以书面形式通知承包人。8.3.2如审查未通过，监理人应提出具体意见，并要求承包人补充或修改资料。9.合同变更的争议解决9.1争议解决的原则9.1.1合同变更引起的争议，应遵循公平、公正、合理的原则。9.1.2争议解决应优先采用协商方式。9.2争议解决的途径9.2.1双方应友好协商解决争议。9.2.2如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。9.3争议解决的程序9.3.1提出争议一方应在争议发生后30日内向对方提出书面争议通知。9.3.2双方应在收到争议通知之日起15日内进行协商。9.3.3协商不成，任何一方均可选择仲裁或诉讼途径。10.合同变更的保密与责任10.1保密义务的规定10.1.1合同变更的相关信息，包括但不限于变更内容、价格、工期等，均属于商业秘密。10.1.2合同双方均应遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.2违约责任的承担10.2.1违反保密义务的一方，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方损失。10.3保密责任的追究10.3.1任何一方发现对方违反保密义务，应及时通知对方，并采取必要措施防止信息泄露。11.合同变更的终止与解除11.1终止与解除的条件11.1.1合同变更因不可抗力等原因导致无法继续履行时，可终止或解除。11.1.2合同变更经双方协商一致，也可终止或解除。11.2终止与解除的程序11.2.1提出终止或解除合同变更的一方，应提前30日向对方发出书面通知。11.2.2双方应在收到通知之日起15日内协商解决终止或解除事宜。11.3终止与解除的效力11.3.1合同变更终止或解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程量、费用结算等事宜。12.合同变更的附件与补充12.1附件的类型与内容12.1.1附件包括但不限于变更图纸、工程量清单、市场价格调查报告等。12.1.2附件内容应与合同变更内容一致。12.2补充条款的制定与实施12.2.1补充条款应由双方协商一致，并作为合同附件。12.2.2补充条款与合同具有同等法律效力。12.3附件与补充条款的效力12.3.1附件与补充条款的效力应与合同一致。13.合同变更的法律适用与管辖13.1法律适用的原则13.1.1合同变更适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院的确定13.2.1合同变更引起的争议，由合同签订地人民法院管辖。13.3法律适用的解释与适用13.3.1合同变更的法律解释与适用，应遵循合同条款、法律法规及司法解释。14.合同变更的生效与终止日期14.1生效日期的确定14.1.1合同变更自双方签字盖章之日起生效。14.2终止日期的确定14.2.1合同变更的终止日期，应根据变更内容、工期调整等因素确定。14.3生效与终止日期的记录与通知14.3.1合同变更的生效与终止日期，应在合同变更文件中予以明确记录。14.3.2合同双方应相互通知合同变更的生效与终止日期。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方介入是指在合同履行过程中，由合同双方共同认可并邀请的，为合同履行提供专业服务或协助的独立第三方。1.2第三方可以是但不限于中介方、咨询方、监理方、评估方、检测方等。2.第三方介入的引入程序2.1合同双方经协商一致，决定引入第三方介入。2.2合同双方应共同确定第三方介入的具体事宜，包括第三方介入的必要性、介入内容、介入时间、费用等。2.3合同双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方应根据合同双方的要求，提供专业服务或协助。3.2第三方有权要求合同双方提供必要的资料和协助，以确保其工作顺利进行。3.3第三方有权对合同履行情况进行监督，并提出建议或意见。4.第三方介入的费用与支付4.1第三方介入的费用由合同双方共同承担，具体费用应在第三方协议中明确。4.2合同双方应在第三方介入前支付全部或部分费用。5.第三方介入的争议解决5.1第三方介入过程中发生的争议，由合同双方协商解决。5.2协商不成的，任何一方均可将争议提交至合同约定的仲裁机构或人民法院。6.第三方责任限额的明确6.1第三方责任限额应在第三方协议中明确，包括但不限于：6.1.1第三方因自身原因导致合同履行受阻或受损的责任限额。6.1.2第三方因提供的服务或协助不符合合同约定导致合同双方损失的责任限额。6.1.3第三方因违反保密义务导致合同双方损失的责任限额。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方作为独立第三方，其与合同双方在法律地位上平等。7.2第三方与合同双方的权利义务关系，应依据第三方协议确定。7.3第三方与合同双方在合同履行过程中的责任划分，应根据合同约定和第三方协议执行。8.第三方介入的合同变更8.1第三方介入过程中，如需对合同进行变更，应由合同双方与第三方协商一致。8.2合同变更应书面记录，并由合同双方及第三方签字确认。9.第三方介入的合同解除9.1第三方介入过程中，如合同双方或第三方认为有必要解除合同，应按照合同约定和第三方协议执行。9.2合同解除后，合同双方应按照合同约定处理相关事宜。10.第三方介入的合同终止10.1第三方介入完成后，合同双方应确认第三方介入的目标已达成。10.2合同终止后，合同双方应按照合同约定处理剩余事宜。11.第三方介入的保密义务11.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，未经合同双方同意，不得向任何第三方泄露合同信息。12.第三方介入的法律适用与管辖12.1第三方介入协议适用中华人民共和国法律。12.2第三方介入协议引起的争议，由合同约定的仲裁机构或人民法院管辖。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同变更申请表要求：详细说明变更原因、变更内容、变更范围、对工期和费用的影响。说明：此表格用于承包人向监理人提出书面变更申请。2.合同变更审批表要求：明确变更内容的审查结果、审批意见、审批权限、审批期限。说明：此表格用于监理人提交给发包人进行审批。3.变更内容确认表要求：详细记录变更内容、变更范围、变更价格、变更工期等。说明：此表格用于确认合同变更的生效条件。4.价格调整计算表要求：根据变更内容计算价格调整额，明确价格调整的计算方法。说明：此表格用于计算合同价格调整。5.工期调整计算表要求：根据变更内容计算工期调整天数，明确工期调整的计算方法。说明：此表格用于计算合同工期调整。6.工程量调整计算表要求：根据变更内容计算工程量调整额，明确工程量调整的计算方法。说明：此表格用于计算合同工程量调整。7.付款方式调整表要求：明确付款方式调整的具体内容，包括付款比例、付款时间等。说明：此表格用于调整合同付款方式。8.资料提交清单要求：列出所有提交的资料名称、数量、格式等。说明：此清单用于记录承包人提交的资料。9.争议解决协议要求：明确争议解决的途径、程序、期限等。说明：此协议用于解决合同履行过程中可能出现的争议。10.第三方介入协议要求：明确第三方介入的必要性、介入内容、介入时间、费用等。说明：此协议用于规范第三方介入的行为。11.保密协议要求：明确保密义务的内容、范围、期限等。说明：此协议用于保护合同双方的商业秘密。12.合同解除协议要求：明确合同解除的原因、程序、后果等。说明：此协议用于规范合同解除的行为。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时提交变更申请责任认定：承包人应承担延误工期和增加费用的责任。示例：承包人未在合同工期前60天提交变更申请，导致工期延误2天，增加费用10000元。2.违约行为：变更内容不符合合同约定责任认定：承包人应承担因变更内容不符合合同约定而产生的损失。示例：承包人提交的变更内容降低工程质量，导致返工，增加费用20000元。3.违约行为：未按时支付第三方介入费用责任认定：违约方应承担违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。示例：发包人未按时支付第三方介入费用，应支付违约金5000元，并赔偿检测方损失10000元。4.违约行为：泄露商业秘密责任认定：违约方应承担赔偿损失的责任。示例：监理人泄露了合同双方的商业秘密，应赔偿损失50000元。5.违约行为：未按时完成工程责任认定：承包人应承担延误工期和增加费用的责任。示例：承包人未按时完成工程，导致工期延误3个月，增加费用30000元。6.违约行为：违反保密义务责任认定：违约方应承担赔偿损失的责任。示例：第三方泄露了合同信息，应赔偿损失10000元。工程项目施工合同中的合同变更1本合同目录一览1.合同变更概述1.1合同变更的定义1.2合同变更的类型1.3合同变更的适用范围2.合同变更的提出2.1提出合同变更的条件2.2提出合同变更的程序2.3提出合同变更的期限3.合同变更的审批3.1审批机构及权限3.2审批程序及流程3.3审批期限4.合同变更的内容4.1变更事项的具体描述4.2变更事项的影响评估4.3变更事项的实施计划5.合同变更的价款调整5.1调整原则5.2调整方法5.3调整程序6.合同变更的工期调整6.1调整原则6.2调整方法6.3调整程序7.合同变更的资料变更7.1资料变更的内容7.2资料变更的审批7.3资料变更的实施8.合同变更的风险承担8.1风险识别8.2风险评估8.3风险控制9.合同变更的争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同变更的执行与监督10.1执行要求10.2监督机制10.3违约责任11.合同变更的变更记录11.1记录内容11.2记录方式11.3记录归档12.合同变更的终止与解除12.1终止条件12.2解除条件12.3终止与解除程序13.合同变更的附件与补充协议13.1附件内容13.2补充协议的签订13.3补充协议的效力14.合同变更的其他事项14.1通知方式14.2保密条款14.3合同变更的生效第一部分：合同如下：1.合同变更概述1.1合同变更的定义本合同变更是指在本合同签订后，因不可抗力、政策调整、设计变更、工程量增减、施工条件变化等原因，经双方协商一致，对合同内容进行修改或补充的行为。1.2合同变更的类型1.2.1工程量变更1.2.2工程内容变更1.2.3工程期限变更1.2.4工程价款变更1.2.5其他合同内容变更1.3合同变更的适用范围本合同变更适用于本合同约定的工程范围内，包括但不限于工程设计、施工、监理、验收等环节。2.合同变更的提出2.1提出合同变更的条件2.1.1因不可抗力导致合同无法履行2.1.2国家政策、法规调整导致合同无法履行2.1.3设计变更导致工程量或内容发生变化2.1.4施工条件发生变化2.1.5其他经双方协商一致需要变更的情形2.2提出合同变更的程序2.2.1提出方应向另一方书面提出合同变更的申请2.2.2另一方应在收到申请之日起一定期限内（如10个工作日）予以回复2.3提出合同变更的期限提出合同变更的期限自合同签订之日起至合同约定的工程验收合格之日止。3.合同变更的审批3.1审批机构及权限3.1.1审批机构为合同双方指定的相关部门或人员3.1.2审批机构拥有对本合同变更的审批权限3.2审批程序及流程3.2.1提出方将合同变更申请提交至审批机构3.2.2审批机构对合同变更申请进行审查3.2.3审批机构同意后，将审批结果通知提出方3.3审批期限审批期限自收到合同变更申请之日起10个工作日内。4.合同变更的内容4.1变更事项的具体描述变更事项应明确、具体地描述变更内容，包括但不限于变更原因、变更范围、变更事项等4.2变更事项的影响评估变更事项应进行影响评估，包括对工期、质量、安全、费用等方面的影响4.3变更事项的实施计划变更事项应制定实施计划，明确实施时间、责任人、实施方法等5.合同变更的价款调整5.1调整原则5.1.1按照合同约定及市场行情进行价款调整5.1.2调整后的价款应合理、公平5.2调整方法5.2.1工程量增减按合同约定计价5.2.2工程内容变更按合同约定计价5.2.3工程期限变更按合同约定调整5.3调整程序5.3.1提出方提出价款调整申请5.3.2另一方进行审核5.3.3双方协商一致后签订补充协议6.合同变更的工期调整6.1调整原则6.1.1按照合同约定及实际施工情况进行工期调整6.1.2调整后的工期应合理、公平6.2调整方法6.2.1工程量增减按合同约定调整6.2.2工程内容变更按合同约定调整6.2.3施工条件变化按合同约定调整6.3调整程序6.3.1提出方提出工期调整申请6.3.2另一方进行审核6.3.3双方协商一致后签订补充协议7.合同变更的资料变更7.1资料变更的内容资料变更包括设计图纸、技术规范、施工方案等资料的变更7.2资料变更的审批资料变更需经双方指定的相关部门或人员审批7.3资料变更的实施资料变更实施后，双方应及时更新相关资料，确保工程顺利进行8.合同变更的风险承担8.1风险识别8.1.1双方应共同识别合同变更可能带来的风险，包括但不限于法律风险、市场风险、技术风险等8.1.2风险识别应贯穿于合同变更的全过程8.2风险评估8.2.1对识别出的风险进行评估，确定风险的可能性和影响程度8.2.2评估结果应作为合同变更决策的重要依据8.3风险控制8.3.1制定风险控制措施，包括风险规避、风险转移、风险减轻等8.3.2风险控制措施应具体、可行，并得到双方的认可9.合同变更的争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议解决方式包括协商、调解、仲裁、诉讼等9.1.2双方应优先选择协商或调解方式解决争议9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构可根据双方约定选择，如中国国际贸易仲裁委员会等9.3争议解决程序9.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规和争议解决机构的规则9.3.2争议解决过程中，双方应积极配合，提供必要的证据和资料10.合同变更的执行与监督10.1执行要求10.1.1合同变更的执行应严格按照合同约定和变更内容进行10.1.2执行过程中，双方应保持沟通，及时解决执行过程中出现的问题10.2监督机制10.2.1建立监督机制，确保合同变更的执行质量10.2.2监督机制应包括定期检查、不定期抽查等10.3违约责任10.3.1对于违反合同变更约定的行为，应承担相应的违约责任10.3.2违约责任的具体内容应在合同中明确约定11.合同变更的变更记录11.1记录内容11.1.1变更记录应包括变更原因、变更内容、变更日期、变更双方签字等11.1.2变更记录应真实、完整、准确11.2记录方式11.2.1变更记录可采用书面形式或电子形式11.2.2电子形式的变更记录应确保安全、可靠11.3记录归档11.3.1变更记录应归档保存，保存期限不少于合同约定的期限12.合同变更的终止与解除12.1终止条件12.1.1合同变更因不可抗力等原因无法继续履行12.1.2合同双方协商一致同意终止合同变更12.2解除条件12.2.1合同变更违反法律法规或合同约定12.2.2合同一方严重违约12.3终止与解除程序12.3.1提出终止或解除合同变更的一方应书面通知另一方12.3.2另一方应在收到通知之日起一定期限内（如10个工作日）予以回复13.合同变更的附件与补充协议13.1附件内容13.1.1附件包括合同变更的具体内容、相关文件、协议等13.1.2附件应与合同具有同等法律效力13.2补充协议的签订13.2.1补充协议应由合同双方共同签订13.2.2补充协议的签订应遵循合同约定的程序13.3补充协议的效力13.3.1补充协议是合同变更的重要组成部分13.3.2补充协议的效力与合同相同14.合同变更的其他事项14.1通知方式14.1.1通知方式包括书面通知、电子邮件、传真等14.1.2通知应在规定的时间内送达对方14.2保密条款14.2.1双方对本合同变更的内容负有保密义务14.2.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露14.3合同变更的生效14.3.1合同变更自双方签字（或盖章）之日起生效14.3.2合同变更的生效不影响合同其他条款的效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系的外部实体或个人。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联公司或个人。15.2第三方的范围15.2.1第三方可以是咨询机构、监理公司、检测机构、仲裁机构、律师事务所等。15.2.2第三方的介入可以是提供专业意见、监督合同履行、解决争议等。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的同意16.1.1甲乙双方应共同决定是否引入第三方介入，并书面同意。16.1.2第三方的选择应基于其专业能力、信誉和合同双方的意见。16.2第三方介入的邀请16.2.1甲乙双方共同向第三方发出介入邀请，并明确介入的具体事项和期限。16.3第三方介入的接受16.3.1第三方接受邀请后，应向甲乙双方提供相关资质证明和承诺书。17.第三方的责权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合同约定和其提供的专业意见，对合同履行进行监督或提供专业服务。17.1.2第三方对因自身原因造成的损失，应承担相应的责任。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权获取合同履行所需的信息和资料。17.2.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。17.3第三方的义务17.3.1第三方应保守合同双方的商业秘密和隐私。17.3.2第三方应按时完成合同约定的任务。18.第三方介入时的额外条款18.1第三方介入的额外条款18.1.1第三方介入的额外条款应在合同中明确，包括服务内容、费用、期限、违约责任等。18.1.2额外条款应与合同具有同等法律效力。18.2甲乙双方的额外义务18.2.1甲乙双方应配合第三方的工作，提供必要的协助和支持。18.2.2甲乙双方应承担因第三方介入而产生的合理费用。19.第三方的责任限额19.1责任限额的定义19.1.1责任限额是指第三方因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿金额。19.2责任限额的确定19.2.1责任限额应根据第三方的专业能力、合同规模、行业惯例等因素确定。19.2.2责任限额应在合同中明确约定。19.3责任限额的调整19.3.1在合同履行过程中，如需调整责任限额，甲乙双方应协商一致，并书面修改合同。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的划分20.1.1第三方对甲方承担的责任，由甲方直接向第三方追偿。20.1.2甲方对第三方的权利和义务，由甲方自行处理。20.2第三方与乙方的划分20.2.1第三方对乙方的责任，由乙方直接向第三方追偿。20.2.2乙方对第三方的权利和义务，由乙方自行处理。20.3第三方与合同双方共同责任20.3.1如第三方与合同双方共同承担责任，责任划分应在合同中明确。20.3.2合同双方应根据各自的过错程度承担相应的责任。21.第三方介入的合同终止21.1第三方介入的合同终止条件21.1.1第三方完成合同约定的任务或达到合同约定的期限。21.1.2第三方因自身原因无法继续履行合同义务。21.1.3合同双方协商一致同意终止第三方介入。21.2第三方介入的合同终止程序21.2.1第三方介入的合同终止，应书面通知甲乙双方。21.2.2合同双方应在收到通知之日起一定期限内（如10个工作日）予以确认。21.3第三方介入的合同终止后果21.3.1第三方介入的合同终止后，合同双方应根据合同约定和实际履行情况，进行结算和清算。21.3.2第三方介入的合同终止不影响本合同其他条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同变更申请表详细要求：申请表应包含变更原因、变更内容、变更影响评估、提出方签字、日期等。说明：此表格用于申请合同变更。2.合同变更审批表详细要求：审批表应包含变更内容、审批意见、审批人签字、日期等。说明：此表格用于记录合同变更的审批过程。3.工程量变更单详细要求：变更单应包含变更原因、变更前后的工程量、变更影响评估、双方签字、日期等。说明：此表格用于记录工程量变更。4.工程内容变更单详细要求：变更单应包含变更原因、变更前后的工程内容、变更影响评估、双方签字、日期等。说明：此表格用于记录工程内容变更。5.工程期限变更单详细要求：变更单应包含变更原因、变更前后的工程期限、变更影响评估、双方签字、日期等。说明：此表格用于记录工程期限变更。6.工程价款调整单详细要求：调整单应包含调整原因、调整前后的价款、调整方法、双方签字、日期等。说明：此表格用于记录工程价款调整。7.工程资料变更单详细要求：变更单应包含变更原因、变更前后的资料内容、变更影响评估、双方签字、日期等。说明：此表格用于记录工程资料变更。8.第三方介入邀请函详细要求：邀请函应包含介入原因、介入范围、介入期限、邀请方签字、日期等。说明：此邀请函用于邀请第三方介入合同关系。9.第三方介入协议详细要求：协议应包含服务内容、费用、期限、双方权利义务、违约责任等。说明：此协议是第三方介入的正式文件。10.争议解决协议详细要求：协议应包含争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：此协议用于解决合同履行过程中的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1未按时完成工程任务1.2工程质量不符合合同约定1.3未按时支付工程款1.4未履行保密义务1.5未按照合同约定进行变更1.6其他违反合同约定的行为2.责任认定标准：2.1违约行为的具体情况2.2违约行为对合同履行的影响2.3违约行为的故意或过失程度3.违约责任认定示例：3.1甲方向乙方支付工程款，乙方未按时完成工程任务，导致工程延期。责任认定：乙方承担违约责任，赔偿甲方因延期造成的损失。3.2乙方施工的工程质量不符合合同约定，导致甲方损失。责任认定：乙方承担违约责任，修复工程质量或赔偿甲方损失。3.3甲乙双方未履行保密义务，泄露了合同内容，给对方造成损失。责任认定：双方承担违约责任，赔偿对方损失。工程项目施工合同中的合同变更2本合同目录一览1.合同变更的定义与原则1.1合同变更的适用范围1.2合同变更的生效条件1.3合同变更的审批程序2.合同变更的类型2.1工程量变更2.2工程内容变更2.3工程进度变更2.4工程质量变更2.5工程费用变更3.合同变更的提出与审批3.1合同变更的提出程序3.2合同变更的审批权限3.3合同变更的审批期限4.合同变更的协议与签订4.1合同变更协议的内容4.2合同变更协议的签订程序4.3合同变更协议的生效条件5.合同变更的执行与监督5.1合同变更的执行程序5.2合同变更的监督方式5.3合同变更的执行期限6.合同变更的变更与终止6.1合同变更的变更程序6.2合同变更的终止条件6.3合同变更的终止程序7.合同变更的风险与责任7.1合同变更的风险因素7.2合同变更的责任承担7.3合同变更的赔偿标准8.合同变更的争议解决8.1合同变更的争议解决方式8.2合同变更的争议解决程序8.3合同变更的争议解决期限9.合同变更的资料保存与归档9.1合同变更资料的保存要求9.2合同变更资料的归档程序9.3合同变更资料的保管期限10.合同变更的法律法规依据10.1合同变更的相关法律法规10.2合同变更的法律法规适用10.3合同变更的法律法规解释11.合同变更的合同条款11.1合同变更条款的设置11.2合同变更条款的修订11.3合同变更条款的生效12.合同变更的合同附件12.1合同变更附件的种类12.2合同变更附件的内容12.3合同变更附件的签署13.合同变更的合同履行13.1合同变更的履行方式13.2合同变更的履行期限13.3合同变更的履行责任14.合同变更的其他事项14.1合同变更的其他相关事项14.2合同变更的其他规定14.3合同变更的其他约定第一部分：合同如下：1.合同变更的定义与原则1.1合同变更的适用范围本合同项下，因工程项目的需要，包括但不限于设计变更、工程量调整、施工条件变化等原因，导致合同内容发生变更的情况，均适用本合同变更条款。1.2合同变更的生效条件（1）变更事项经合同双方协商一致；（2）变更事项不违反国家法律法规及政策规定；（3）变更事项不损害合同双方的合法权益；（4）变更事项不影响工程项目的质量和安全。1.3合同变更的审批程序（1）变更事项提出方提交变更申请，包括变更原因、内容、预计影响及所需费用等；（2）变更事项接收方组织相关部门进行评估，形成评估意见；（3）合同双方召开会议，讨论变更事项，形成会议纪要；（4）变更事项经双方法定代表人或授权代表签字确认；（5）变更事项报相关部门审批，取得相应批文。2.合同变更的类型2.1工程量变更工程量变更指因设计变更、现场实际情况或施工方法调整等原因，导致合同约定的工程量发生增减的情况。2.2工程内容变更工程内容变更指因设计变更、施工条件变化等原因，导致合同约定的工程内容发生调整的情况。2.3工程进度变更工程进度变更指因设计变更、施工条件变化或不可抗力等因素，导致合同约定的工程进度计划发生调整的情况。2.4工程质量变更工程质量变更指因设计变更、材料设备更换等原因，导致合同约定的工程质量要求发生调整的情况。2.5工程费用变更工程费用变更指因工程量、工程内容、工程进度、工程质量等因素的变更，导致合同约定的工程费用发生调整的情况。3.合同变更的提出与审批3.1合同变更的提出程序（1）填写《合同变更申请表》，详细说明变更原因、内容、预计影响及所需费用等；（2）将《合同变更申请表》及相关资料报送变更事项接收方；（3）接收方在收到申请后，按照合同约定的时间进行评估。3.2合同变更的审批权限合同变更的审批权限如下：（1）合同双方协商一致的变更，由双方法定代表人或授权代表签字确认；（2）涉及重大变更的，需报相关部门审批。3.3合同变更的审批期限合同变更的审批期限为自收到变更申请之日起15个工作日内。4.合同变更的协议与签订4.1合同变更协议的内容（1）变更事项的概述；（2）变更内容的具体说明；（3）变更事项的生效日期；（4）变更事项的履行方式；（5）变更事项的争议解决方式。4.2合同变更协议的签订程序合同变更协议的签订程序如下：（1）合同双方协商一致后，签署合同变更协议；（2）协议签署后，各方应按协议约定履行各自义务。4.3合同变更协议的生效条件合同变更协议自双方签署之日起生效。5.合同变更的执行与监督5.1合同变更的执行程序合同变更的执行程序如下：（1）变更事项接收方将变更协议及相关资料报送相关部门；（2）相关部门按照变更协议的要求，组织实施变更事项；（3）变更事项实施过程中，各方应按照协议约定履行各自义务。5.2合同变更的监督方式合同变更的监督方式如下：（1）合同双方应定期对变更事项进行监督检查；（2）变更事项接收方应定期向合同双方报告变更事项的执行情况。5.3合同变更的执行期限合同变更的执行期限为自变更协议生效之日起至变更事项完成之日止。6.合同变更的变更与终止6.1合同变更的变更程序合同变更的变更程序如下：（1）变更事项提出方提出变更申请，包括变更原因、内容、预计影响及所需费用等；（2）变更事项接收方组织相关部门进行评估，形成评估意见；（3）合同双方召开会议，讨论变更事项，形成会议纪要；（4）变更事项经双方法定代表人或授权代表签字确认；（5）变更事项报相关部门审批，取得相应批文。6.2合同变更的终止条件合同变更的终止条件如下：（1）变更事项已完成，合同双方协商一致同意终止变更；（2）变更事项无法继续实施，经双方协商一致同意终止变更。6.3合同变更的终止程序合同变更的终止程序如下：（1）合同双方签署终止变更协议；（2）终止变更协议自双方签署之日起生效；（3）各方按照终止变更协议的要求，办理相关手续。8.合同变更的争议解决8.1合同变更的争议解决方式合同变更过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2合同变更的争议解决程序争议解决程序如下：（1）争议双方应在争议发生后15日内，以书面形式向对方提出争议解决请求；（2）收到争议解决请求后，对方应在15日内答复；（3）如双方未能达成一致，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3合同变更的争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起不超过60日。9.合同变更的资料保存与归档9.1合同变更资料的保存要求合同变更资料应完整、真实、准确，并妥善保存。9.2合同变更资料的归档程序（1）合同变更资料形成后，由合同双方各自保存一份；（2）合同变更资料归档前，应经双方确认无误；（3）合同变更资料归档后，由合同双方指定专人负责管理。9.3合同变更资料的保管期限合同变更资料的保管期限自合同终止之日起不少于5年。10.合同变更的法律法规依据10.1合同变更的相关法律法规合同变更应遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。10.2合同变更的法律法规适用合同变更的法律法规适用如下：（1）合同变更不得违反国家法律法规及政策规定；（2）合同变更的条款应符合法律法规的要求；（3）合同变更的争议解决方式应符合法律法规的规定。10.3合同变更的法律法规解释合同变更的法律法规解释，以国家法律法规的正式解释为准。11.合同变更的合同条款11.1合同变更条款的设置合同变更条款应明确、具体，包括变更原因、内容、责任、费用、期限等。11.2合同变更条款的修订（1）合同双方协商一致后，提出修订意见；（2）修订意见经双方法定代表人或授权代表签字确认；（3）修订后的合同变更条款纳入合同附件。11.3合同变更条款的生效合同变更条款自双方签署之日起生效。12.合同变更的合同附件12.1合同变更附件的种类合同变更附件包括但不限于变更协议、变更申请表、评估意见、会议纪要等。12.2合同变更附件的内容合同变更附件应包括合同变更的全部内容，确保附件与合同一致。12.3合同变更附件的签署合同变更附件应由合同双方法定代表人或授权代表签署。13.合同变更的合同履行13.1合同变更的履行方式合同变更的履行方式应与原合同约定一致，除非双方另有约定。13.2合同变更的履行期限合同变更的履行期限应自合同变更协议生效之日起至变更事项完成之日止。13.3合同变更的履行责任合同双方应按照合同变更协议的约定，履行各自的责任和义务。14.合同变更的其他事项14.1合同变更的其他相关事项合同变更的其他相关事项包括但不限于变更事项的保密、信息的共享等。14.2合同变更的其他规定合同变更的其他规定应遵守国家法律法规及政策规定，并符合合同双方的合法权益。14.3合同变更的其他约定合同双方可根据实际情况，在合同变更协议中约定其他相关事项。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义在