房屋建造合同（4篇）

房屋建造合同（精选4篇）房屋建造合同篇1原告：______________有限公司，住所地：________市__________路_________室。法定代表人：______________，_____________有限公司董事长。被告：_________________，男，________年________月________日出生，汉族，住__________市__________区__________路_________号。诉讼请求一、判令被告支付原告工程款_________元，违约金_________元;二、本案诉讼费由被告承担。事实与理由原告于________年________月________日同被告签订《建筑装饰装修工程施工合同》，合同约定由原告承包被告发包的_____________项目，合同价款为人民币_________万元，双方约定合同生效后由被告分四次向原告支付，具体付款方式为：_________________签订合同当日支付_________万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付_________万元;项目整体完工后三个月至一百天内支付_________万元，并约定如在一百天后支付每延期一天被告应按照_________元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收_________个月后_________天内支付剩余_________万元。合同签订后，原告如约履行了合同义务，而被告却在支付第一笔合同价款和第二笔价款的一半(即_________万元)后以种种理由推拖支付剩余款项。由此给原告造成了巨大的经济损失，为维护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条之规定诉至贵院，请依法判决，以维护原告的合法权益。。此致__________市__________区人民法院具状人：______________________年________月________日房屋建造合同篇2甲方：乙方：依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，结合本装修工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装修工程有关事宜，达成如下协议：第1条工程概况1.1工程名称：1.3承包内容：钢结构房屋建造(工程包含:钢结构框架焊接,墙体与粉刷砌墙;顶棚制作，顶棚材料为：页格棉。1.4工程总量：1.5工程期限开工日期20xx年12月5日竣工日期20xx年12月8日;第2条甲乙方工作2.1开工前内一切影响乙方施工的障碍，以不影响施工为原则并向乙方进行技术交底。2.2向乙方提供施工所需的水源、电源等设施，施工期间水费、电费由甲方负责。2.3开工前2.4甲方指派责合同履行。按要求组织施工，保质、按期完成施工任务，解决由甲乙方负责的各项事宜。2.5严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生安全事故，由乙方负责承担全部费用及法律责任，与甲方无关。第3条关于工程质量及验收的约定3.1由于乙方原因造成质量事故及损害，其返工费用及赔偿由乙方承担，工期不顺延。3.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。第4条关于工程价款及结算的约定第5条工程停建或缓建5.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。5.2因甲方或乙方其他情况的需延期开工、停建或缓建由双方协商确定。第6条保修6.1本合同保修期为竣工之日算起，为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。保修期内，乙方应在接到修理通知之后12小时内相应，24小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，费用由乙方承担。第7条附则16.1本合同壹拾贰份，双方各执壹份。16.2本合同履行完成后自动终止。16.3附件资料：全部施工图(合同正本由此附件)甲方(盖章)：乙方(盖章)授权代表(签字)：授权代表(签字)：年月日年月日房屋建造合同篇3甲方：乙方：为造房顺利进行，甲乙双方共同协商达成本协议，具体如下：1、甲方自费拆除旧房。2、乙方使用甲方拆旧房后的土地建造房屋，整栋房屋建造费用由乙方出资。3、建房期间，甲方若与其亲属发生纠纷阻碍房屋建造，造成工程延误与损失由甲方负责处理与赔偿损失，乙方不负任何责任。4、房屋建造期间的施工安全，材料质量等有关问题由乙方负责（房屋以五层为最高协议条件）。5、房屋建成后的质量问题由乙方负责，甲方不负责一切房屋质量问题。6、房屋建成以后，乙方以第一层正对大门左数第二个大厅，第三层一套房，第四层一套房，第五层一套房，总共三套房与一个大厅为条件给甲方，其余所有房屋均归乙方所有。7、建房审批手续费和建房有超高，超宽所交纳的罚款，甲方愿意付三万元人民币，其余罚款由乙方负责。8、乙方确保以建造的成本价卖两个储藏间给甲方，一个面积不小于10平方米，另一个面积在10平方米以下。9、本协议一式两份，自签字日起生效，房屋建造时间从_________年____月____日至_________年____月____日。甲方签字：年月日乙方签字：年月日房屋建造合同篇4房屋折价抵债协议甲方：；身份证号码：电话：乙方：；身份证号码：电话：丙方：；身份证号码：电话：甲乙丙三方经平等自愿、友好协商一致，就乙方为丙方实际使用而向甲方借款未能清偿而以房折价抵债进行偿还债务相关事宜，达成如下协议条款，各方共同遵守履行：第一条：甲乙丙三方一致确认，乙方于年月日从甲方处借款20万元实际是给丙方经营使用，双方约定借款利息为；现因丙方未能按期偿还导致乙方对甲方的该笔借款已逾期未能偿还，且未按约定支付借款利息；第二条：现丙方自愿用于年月日与房屋折价抵偿给甲方，用于偿还乙方所欠甲方并由丙方实际使用的借款本息债务，并同意甲方持该协议及丙方所签订《购房合同》原件，以甲方自己名义与签订新的《购房合同》；甲、乙方同意丙方以该已购得房屋折价抵偿所欠甲方借款债务本息。第三条：该由丙方折价抵付拖欠乙方及乙方拖欠甲方债务的房屋坐落于，楼号,房号,建筑面积平方米；丙方保证对该抵债房屋拥有完全处分权利，且不存在与任何人有任何的房屋产权争议或纠纷，该抵债房屋产权自甲乙丙三方签订本协议之日起即全部归甲方所有。第四条：房屋折价及相关费用承担，经甲乙丙三方协商一致并确认该抵债房屋按建筑面积平方米计算，该房屋抵债折价为每平方米元（人民币），折价抵偿债务总金额为人民币万元；该房屋抵债折价总额不足清偿乙方拖欠甲方的借款本息债务的差额部分，由乙、丙方另行向甲方承担清偿责任，直至清偿完毕。第五条：丙方保证对本该折价抵债房屋享有完整的处分权，若因本协议项下的房屋产权问题产生争议，由丙方负责承担由此给甲方带来的一切损失（包括但不限于房屋价款、装修费用、为维护权利所支付的诉讼、保全、律师费等），乙方自愿对因该折价抵债房屋产权争议或纠纷造成甲方损失承担连带责任。第六条：交付日期，甲乙丙三方签订本协议之日，由丙方直接将该折价抵债房屋按现状交付给甲方，包括该抵债房屋内的附属设施及《购房合同》原件、房屋钥匙及该抵债房屋交易有关的一切物品材料，且配合甲方办理房屋登记。第七条：甲乙丙三方任何一方违反本协议约定或不履行本协议，均视为违约并自愿向权利方承担房屋折价抵付总额一倍的违约金责任；因履