2025高速公路工程施工合同

2025高速公路工程施工合同本合同由以下双方于年月日在（签订地点）签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方为2025高速公路工程的发包方，乙方为具备相应资质的承包方，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《公路工程施工合同示范文本》等相关法律法规，就2025高速公路工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：2025高速公路工程1.2工程地点：1.3标段划分：1.4主要工程内容：1.5工程质量要求：1.6安全目标：第二条合同范围2.1甲方负责：（1）工程前期准备工作；（2）协调与政府部门及其他相关方的关系；（3）支付工程款项；（4）提供施工图纸及技术资料。2.2乙方负责：（1）按照合同约定完成工程施工；（2）组织施工人员、机械设备及材料进场；（3）确保施工进度、质量及安全；（4）处理施工过程中产生的废弃物及保护环境。第三条工期3.1计划开工日期：年月日3.2计划竣工日期：年月日3.3总工期：日历天3.4工期顺延情形：（1）不可抗力事件；（2）甲方原因导致的停工；（3）政府部门要求停工；（4）其他非乙方原因导致的停工。3.5乙方应在发生可能影响工期的情形时，及时向甲方提出书面报告，并提供相关证明材料。第四条工程质量标准4.1工程质量要求：（1）符合国家及行业规范标准；（2）达到设计要求；（3）通过竣工验收。4.2检验标准：（1）按照施工图纸、技术规范及合同约定进行检验；（2）隐蔽工程需经甲方确认后方可覆盖；（3）分部、分项工程需经甲方认可后方可进入下一阶段施工。4.3质量责任：（1）乙方对施工质量负直接责任；（2）因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担修复责任及由此产生的费用；（3）如因质量责任导致工期延误，乙方应承担相应违约责任。第五条合同价格与支付方式5.1合同总价：人民币拾万仟佰拾元整（大写），￥元。5.2合同价款的支付：（1）工程开工后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款；（2）工程进度款按月支付，乙方每月日前提交上月完成工程量的报告，经甲方确认后，支付相应进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；（4）质保金为合同总价的%，自工程缺陷责任期满后无质量问题一次性支付。5.3结算方式：（1）所有款项以银行转账方式支付；（2）甲方将款项支付至乙方指定账户：。第六条双方责任与义务6.1甲方责任：（1）确保工程前期准备工作到位；（2）按时支付工程款项；（3）提供施工图纸及相关技术资料；（4）协调施工环境，确保乙方施工顺利进行。6.2乙方责任：（1）严格按合同约定组织施工；（2）确保施工进度、质量及安全；（3）妥善管理施工现场，防止环境污染；（4）按时提交各类施工记录、报告及验收资料。第七条变更与索赔7.1工程变更：（1）甲方因故需对工程进行变更时，应提前以书面形式通知乙方，并附变更图纸或说明；（2）乙方收到变更通知后，应于日内以书面形式回复确认或提出异议；（3）变更引起的费用增加或减少，双方应另行协商确定。7.2索赔：（1）乙方因甲方原因遭受损失时，可在事件发生后日内以书面形式向甲方提出索赔要求，并提供相关证明材料；（2）甲方应在收到索赔要求后日内予以回复，逾期未回复的，视为认可。第八条违约责任8.1甲方违约责任：（1）未按合同约定支付工程款项，导致乙方停工的，甲方应承担由此产生的损失；（2）因甲方原因导致的工期延误，不追究乙方的违约责任。8.2乙方违约责任：（1）未按合同约定工期完成工程的，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价‰的违约金；（2）因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担修复责任及相应损失；（3）未经甲方同意，乙方擅自停工的，视为违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。第九条争议解决9.1因履行本合同发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。9.2本合同的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同生效10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：