建设工程竣工规划验收测量合同10篇

建设工程竣工规划验收测量合同10篇篇1甲方：XXXXXX乙方：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，为明确合同双方的权利和义务，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同。一、工程概况工程名称：XXXXXX工程地点：XXXXXX二、合同依据1.《中华人民共和国合同法》。2.《中华人民共和国建筑法》。3.国家及地方相关法规。三、服务内容及范围2.服务范围：包括但不限于建设工程竣工规划验收所需的地形测量、建筑测量、规划道路测量等。四、合同双方的权利和义务1.甲方权利和义务（1）甲方应确保提供给乙方的工程资料真实、准确、完整。（2）甲方应积极配合乙方进行现场踏勘，及时解决现场问题。（3）甲方应按照合同约定支付乙方服务费用。2.乙方权利和义务（1）乙方应按照国家及地方相关法规和标准进行测量工作。（2）乙方应确保提供的测量成果真实、准确、完整。（3）乙方应积极与甲方沟通，及时解决测量过程中的问题。（4）乙方应按照合同约定完成测量工作，并提交相应的成果资料。五、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。2.支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付服务费用。（1）合同签订之日起XX个工作日内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。（2）乙方提交初步测量成果并经甲方确认后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为中期款。（3）乙方完成全部测量工作并提交最终成果资料后，甲方支付乙方合同总价的剩余部分作为尾款。3.发票：乙方应在每次收款前向甲方开具等额的合法发票，否则甲方有权拒绝支付。六、验收标准和验收方式1.验收标准：本合同约定的验收标准为国家及地方相关法规和标准，以及甲方和乙方的约定。具体标准详见附件一《验收标准及要求》。2.验收方式：甲方应按照验收标准对乙方的测量成果进行验收，并提出修改意见。乙方应根据甲方的修改意见进行修改，并重新提交验收资料。验收合格后，双方应在验收报告上签字确认。七、违约责任1.甲方违约责任（1）甲方未按照合同约定支付乙方服务费用的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价XX%的违约金。（2）甲方未按照合同约定提供工程资料或未配合乙方进行现场踏勘的，乙方有权顺延工期，并要求甲方赔偿相应的损失。2.乙方违约责任（1）乙方未按照合同约定完成测量工作或未提交相应的成果资料的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价XX%的违约金。（2）乙方提交的测量成果不符合验收标准的，乙方应按照甲方的要求进行修改并重新提交验收资料。若因乙方原因导致无法通过验收的，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据甲方实际损失确定。（3）乙方在测量过程中存在违法违规行为的，应承担相应的法律责任。包括但不限于被相关行政主管部门处罚、被列入失信名单等。同时，乙方应向甲方赔偿因此造成的全部损失。具体赔偿金额根据甲方实际损失确定。（4）非甲方原因导致乙方无法按照合同约定完成测量工作的，乙方应积极与甲方沟通解决并取得甲方的同意后方可顺延工期；若甲方不同意顺延工期或无法取得甲方同意的，则视为乙方违约并承担相应的违约责任。具体违约责任详见本条第（1）、（2）、（3）款的规定执行。（5）因乙方原因导致甲方无法按时取得规划验收合格文件的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价XX%的违约金；逾期超过XX天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿全部损失；若甲方选择继续履行合同的则视为甲方同意顺延工期并按照本条第（1）、（2）、（3）款的规定执行违约金计算方式。但因政府政策调整或其他不可抗力因素导致无法按时取得规划验收合格文件的除外。具体政策调整或其他不可抗力因素详见附件二《政策调整或其他不可抗力因素说明》。如因政策调整导致无法按时取得规划验收合格文件的则不篇2合同编号：XXXXXX甲方（建设单位）：XXXXXX乙方（测量单位）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，确保建设工程竣工规划验收测量工作的顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成以下合同条款：一、合同标的本合同标的为建设工程竣工规划验收测量工作。具体工作内容包括：对建设工程的竣工规划进行验收测量，确保工程建设符合规划要求，为甲方提供准确的测量数据。二、合同价款及支付方式1.合同价款：本次建设工程竣工规划验收测量工作的合同价款为人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。该价款已包括测量所需的所有费用，甲方无需再支付其他费用。2.支付方式：合同签订后，甲方应向乙方支付合同价款的50%作为预付款，即人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。剩余50%的款项，即人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整），应在验收测量工作完成后一次性支付。三、验收测量工作内容及要求1.验收测量范围：本次验收测量的范围包括建设工程的全部区域。2.验收测量内容：乙方应对建设工程的竣工规划进行实地测量，包括但不限于建筑物的尺寸、位置、高度、层数等关键数据。同时，乙方还需对建设工程的周边环境进行测量，了解周边地形地貌、建筑物分布等情况。3.验收测量要求：乙方应确保测量数据的准确性和完整性，对测量数据进行多次核对和校验，确保数据的真实性和可靠性。在验收测量过程中，乙方应严格遵守相关安全规定和操作规程，确保工作人员的安全和仪器的完好。四、验收测量工作进度及时间安排1.验收测量工作应在合同签订后尽快启动，具体启动时间由双方协商确定。2.验收测量工作应在合同签订后XX个工作日内完成。如遇特殊情况，双方可协商延长工作时间。3.验收测量工作完成后，乙方应及时向甲方提交完整的验收测量报告和测量数据。甲方应在收到报告和数据后尽快进行审查和确认。五、违约责任及赔偿约定1.甲方如未按照合同约定支付款项，应承担相应的违约责任。每逾期一天，甲方应向乙方支付合同价款XX%的违约金。如逾期超过XX个工作日，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此造成的损失。2.乙方如未按照合同约定完成验收测量工作，应承担相应的违约责任。每逾期一天，乙方应向甲方支付合同价款XX%的违约金。如逾期超过XX个工作日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的损失。3.双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中的纠纷和争议。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。2.本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。3.在合同履行过程中，双方应相互协作、密切配合，确保验收测量工作的顺利进行。遇到问题和困难时，应及时沟通协商解决。4.在验收测量工作完成后，乙方应提供必要的后续服务和技术支持协助甲方完成竣工验收工作。具体服务内容和时间由双方协商确定。篇3委托方（甲方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]受托方（乙方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建设工程竣工规划验收测量事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程用途：[工程用途]二、委托内容1.甲方委托乙方进行建设工程竣工规划验收测量，包括建筑物占地面积、建筑面积、高度、位置关系等内容的测量。2.乙方应根据甲方提供的工程竣工图纸和相关资料，按照相关法律法规和标准的要求，进行实地测量和数据处理，并提交测量成果报告。三、双方责任与义务1.甲方责任与义务（1）甲方应提供工程竣工图纸和相关资料，并确保图纸和资料的准确性和完整性。（2）甲方应协助乙方进行现场测量工作，提供必要的支持和配合。（3）甲方应按照合同约定支付测量费用。2.乙方责任与义务（1）乙方应根据甲方提供的图纸和资料，制定详细的测量计划，并按照计划进行实地测量和数据处理。（2）乙方应确保测量结果的准确性和可靠性，符合相关法律法规和标准的要求。（3）乙方应及时提交测量成果报告，并提供必要的技术支持和服务。四、测量费用及支付方式1.测量费用：甲方应向乙方支付测量费用人民币[金额]元。费用包括现场测量费、数据处理费、报告编制费等。具体费用根据工程的规模和复杂度进行协商确定。2.支付方式：甲方应在签订合同后支付测量费用的50%作为预付款。当乙方提交测量成果报告并通过甲方验收后，甲方应支付剩余的50%费用。乙方在收到全款后出具发票。五、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付测量费用或未提供必要支持和配合，导致乙方无法按时完成测量任务，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定进行测量或提交的测量成果报告不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。六、争议解决方式1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议处理过程中，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。七、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。2.合同终止：若一方违反合同约定或法律法规规定，导致合同无法继续履行，另一方有权要求终止合同。合同终止后，双方应友好协商处理未完成的工作和已支付的费用。八、其他约定事项1.双方应对本合同内容及履约过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]日期：XXXX年XX月XX日篇4合同编号：[合同编号]建设单位（甲方）：[建设单位名称]设计单位（乙方）：[设计单位名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承担甲方建设工程竣工规划验收测量工作事宜，达成如下协议，双方共同遵守。一、项目概况1.项目名称：[项目名称]2.项目地址：[项目地址]3.建筑物类型：[建筑物类型]4.建筑物规模：[建筑物规模]5.竣工规划验收测量范围：本次测量范围包括[测量范围]。二、服务内容1.乙方需按照甲方要求，提供竣工规划验收测量服务。服务内容包括但不限于：测量范围的确定、测量数据的采集、测量数据的处理与分析、测量成果的编制与提交等。2.乙方需按照相关法律法规及规范进行测绘，确保测绘结果的准确性和可靠性。同时，乙方需积极配合甲方进行竣工规划验收工作，及时提供所需的测绘资料和数据。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本次竣工规划验收测量服务的合同价款为人民币[合同价款]元。该费用已包含乙方提供服务的所有成本，包括但不限于人员费用、设备费用、材料费用等。2.支付方式：甲方需在合同签订后[支付时间]内，将合同价款支付至乙方指定账户。乙方在收到款项后，应出具相应的发票。四、服务期限1.乙方需在合同签订后[服务期限]内完成本次竣工规划验收测量服务。具体服务时间根据甲方需求和实际情况进行调整。2.如因甲方原因造成服务时间延误或任务增加，乙方有权根据实际情况调整服务期限，并相应调整合同价款。五、保密条款1.乙方需对甲方提供的所有资料和信息保密，不得擅自泄露或向第三方提供。2.在完成测绘任务后，乙方需妥善保管相关测绘资料和成果，未经甲方同意，不得擅自使用或泄露。六、违约责任1.甲方如未按时支付合同价款或未提供必要的支持和资料，导致乙方无法按时完成测绘任务，甲方需承担相应的违约责任。2.乙方如未按时完成测绘任务或提供的测绘成果不符合合同约定，乙方需承担相应的违约责任。3.双方如因违约造成对方损失，违约方需赔偿因此给对方造成的全部损失。七、争议解决1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他条款。八、其他条款1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行，双方均不承担违约责任。但乙方需及时通知甲方，并提供相关证明材料。甲方可根据实际情况调整服务期限或采取其他措施应对不可抗力因素带来的影响。4.在合同履行过程中，双方应积极配合、密切沟通，确保测绘任务顺利完成。双方可定期举行项目进度会议，及时解决过程中出现的问题和困难。同时，双方也应尊重对方的意见和建议，共同推动测绘工作的顺利进行。篇5合同编号：甲方（建设单位）：乙方（测量单位）：根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程竣工规划验收测量事宜，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：2.项目地点：3.建设单位：4.测量单位：二、测量内容1.竣工规划验收测量范围包括：（1）建筑物、构筑物及其他设施的平面布置、尺寸、标高、层数等测量；（2）道路、广场、停车场等公共设施的平面布置、尺寸、标高、材料、坡度等测量；（3）绿化设施的面积、分布等测量；（4）其他需要测量的内容。2.测量要求：（1）按照相关法律法规和标准进行测量；（2）确保测量数据的准确性和完整性；（3）及时提交测量成果。三、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币元。2.支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的XX%作为预付款；（2）乙方完成测量任务并提交测量成果后，甲方支付乙方剩余的合同价款。四、测量周期及进度要求1.测量周期：自合同签订之日起XX个工作日内完成测量任务。2.进度要求：（1）乙方应制定详细的测量计划，并报甲方备案；（2）乙方应按时提交测量成果，确保测量任务按时完成。五、违约责任及赔偿标准1.甲方违约责任：（1）甲方未按照合同约定支付测量价款的，需向乙方支付逾期付款违约金；（2）甲方其他违约行为，需承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：（1）乙方未按照合同约定完成测量任务的，需向甲方支付违约金；（2）乙方测量成果不符合合同要求的，需承担相应的违约责任。六、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.管辖法院：本合同项下的争议，由双方协商确定的管辖法院管辖；协商不成的，任何一方均可向合同签订地或履行地的人民法院提起诉讼。七、合同生效条件及时间1.合同生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.合同生效时间：具体生效时间以双方签字或盖章的时间为准。八、其他约定事项1.甲方如需对测量范围或内容进行变更，需提前书面通知乙方，乙方应积极配合完成变更测量任务；2.乙方应妥善保管甲方提供的测量资料，确保资料的安全和完整；3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。篇6甲方（发包人）：_________乙方（测量人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国测绘法》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着诚实信用的原则，经友好协商，就建设工程竣工规划验收测量相关事宜达成如下协议：一、测量范围及内容1.测量范围：本次测量范围为甲方委托的位于_________市_________区的_________建设工程。2.测量内容：（1）对建设工程的竣工规划进行实地测量；（2）对建设工程的验收进行测量；（3）出具相关的测量成果报告。二、测量周期及进度安排1.测量周期：本次测量工作自合同签订之日起至验收完成之日止，具体日期以合同约定为准。2.进度安排：（1）合同签订后，乙方应立即组织人员进场进行实地测量；（2）实地测量完成后，乙方应尽快完成测量成果的整理与报告编写；（3）甲方在收到测量成果报告后，应及时组织人员进行验收。三、费用及支付方式1.费用：本次测量费用为人民币_________元整（¥_________），具体费用以合同约定为准。2.支付方式：合同签订后，甲方应支付乙方测量费用的_________%作为预付款，剩余款项在验收完成后一次性支付。具体支付时间和方式以合同约定为准。四、质量保证及验收标准1.乙方应确保本次测量工作的质量符合《中华人民共和国测绘法》等相关法律、法规的规定。2.甲方在收到测量成果报告后，有权对报告内容进行审核与验收。如甲方认为测量成果存在质量问题，乙方应负责进行修正或重新测量。五、违约责任及赔偿1.甲、乙双方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。2.因乙方原因未能按时完成测量工作，乙方应承担相应的违约责任。如因甲方原因未能及时支付测量费用，甲方应承担相应的违约责任。六、争议解决及法律适用1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。甲、乙双方因本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。七、合同生效及变更1.本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。2.本合同的变更和补充应以书面形式进行，并需经甲、乙双方签字或盖章后生效。变更和补充的合同条款视为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。未尽事宜，可参照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定执行。如有任何疑问或需要进一步的解释，请随时联系我们。我们将竭诚为您服务，以确保您的权益得到充分保障。同时，我们也请您在签订合同前仔细阅读合同条款，确保对合同内容有清晰的认识和理解。如有任何疑问或需要进一步的解释，请随时联系我们。我们将竭诚为您服务，以确保您的权益得到充分保障。篇7合同编号：XXXX甲方（建设单位）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。乙方（测量单位）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就建设工程竣工规划验收测量事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX。2.工程地点：XXXX。3.工程规模：XXXX。4.工程内容：XXXX。二、测量范围及内容1.测量范围：本次测量范围为工程用地红线内的所有建筑物、构筑物及配套设施。2.测量内容：包括建筑物的平面尺寸、高程、结构形式，构筑物的平面尺寸、高程、结构形式，以及配套设施的平面尺寸、高程、结构形式等。三、技术要求1.乙方需按照《中华人民共和国测绘法》及相关法律法规的规定，采用先进的测量技术和设备，确保测量数据的准确性和完整性。2.乙方在测量过程中，应确保测量点的准确性，避免误差的积累。测量完成后，应及时向甲方提交测量成果。3.甲方对乙方的测量成果有异议的，可以提出异议，并要求乙方进行复核。乙方应及时进行复核，并修改测量成果。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本次测量合同的总价款为人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。该价款包括测量费、设备费、人员费等所有费用。2.支付方式：甲方应在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。剩余款项人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）在乙方提交测量成果并经甲方确认无误后XX个工作日内支付。3.乙方在收到预付款后，应尽快安排测量工作。如因乙方原因造成测量工作延误的，乙方应退还甲方已支付的预付款，并赔偿甲方因此造成的损失。五、违约责任1.甲方在合同签订后无正当理由不履行合同的，视为违约。乙方有权解除本合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。2.乙方在合同签订后无正当理由不履行合同的，视为违约。甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。3.乙方在测量过程中存在重大过失或故意违约的，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。六、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款应继续履行。七、合同生效及变更1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，可由双方协商后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同生效后，双方应认真履行。任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除本合同，应经双方协商一致后签订书面协议。4.如有其他未尽事宜，按照国家有关法律法规的规定执行。如法律法规有变化的，以变化的法律法规为准。八、其他约定事项1.甲方在本合同履行过程中，如需向乙方提供有关资料或协助的，应积极配合并提供便利条件。如因甲方原因造成测量工作延误的，甲方应承担相应的责任。2.乙方在本合同履行过程中，如需向甲方提供有关资料或协助的，应积极配合并提供便利条件。如因乙方原因造成测量工作延误的，乙方应承担相应的责任。篇8合同编号：甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程竣工规划验收测量事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程内容：二、测量内容1.竣工规划验收测量范围：2.测量内容：三、技术要求1.乙方需按照《中华人民共和国测绘法》及相关法律法规的规定，进行测绘工作。2.乙方需按照甲方提供的竣工规划验收要求，进行测绘工作。3.乙方需保证测量数据的准确性和完整性，确保测量成果符合甲方要求。四、合同价格及支付方式1.本合同总价为：人民币元整（大写）。2.支付方式：银行转账。3.甲方在签订合同时向乙方支付定金：人民币元整（大写）。4.甲方在验收合格后向乙方支付尾款：人民币元整（大写）。五、合同工期及进度要求1.本合同总工期为：天。2.乙方需在合同生效后天内完成测量工作，并交付甲方验收。3.甲方需按照合同约定及时向乙方提供必要的工作条件和支持。六、验收标准及方式1.验收标准：按照《中华人民共和国测绘法》及相关法律法规的规定，以及甲方提供的竣工规划验收要求。2.验收方式：由甲方组织相关专家进行验收，并出具验收报告。3.乙方需按照验收报告的要求进行整改，并重新交付甲方验收。七、违约责任及赔偿标准1.甲方需按照合同约定及时向乙方支付款项，如甲方违约需向乙方支付违约金。违约金为合同总价的%。2.乙方需按照合同约定及时向甲方交付成果，如乙方违约需向甲方支付违约金。违约金为合同总价的%。3.因乙方原因造成甲方损失的，乙方需承担赔偿责任。赔偿标准为甲方的直接损失和间接损失之和。4.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。但乙方需将已收取的款项退还甲方。退还金额为已收取的款项减去实际发生的费用。实际发生的费用由双方协商确定。协商不成的，可委托第三方进行评估确定。评估费用由违约方承担。5.因甲方原因造成合同无法履行的，甲方需向乙方支付违约金。违约金为合同总价的%。同时乙方需将已收取的款项退还甲方。退还金额为已收取的款项减去实际发生的费用。实际发生的费用由双方协商确定。协商不成的，可委托第三方进行评估确定。评估费用由违约方承担。6.因乙方原因造成合同无法履行的，乙方需向甲方支付违约金。违约金为合同总价的%。同时乙方需将已收取的款项退还甲方。退还金额为已收取的款项减去实际发生的费用。实际发生的费用由双方协商确定。协商不成的，可委托第三方进行评估确定。评估费用由违约方承担。篇9委托方（甲方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]受托方（乙方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程竣工规划验收测量事宜，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：[项目名称]2.项目地址：[项目地址]3.委托内容：对甲方提供的建设工程的竣工规划验收进行测量，确保测量数据准确、完整，满足相关法规要求。二、测量范围和要求1.测量范围：本次测量包括建筑物、构筑物、道路、管线等所有需要测量的内容。2.测量要求：乙方需按照《工程测量规范》等相关法律法规的要求进行测量，确保测量数据的准确度和精确度。同时，乙方还需确保测量过程中不损坏甲方财产，保证测量工作的顺利进行。三、合同双方的权利和义务1.甲方的权利和义务：甲方有权要求乙方按照合同要求完成测量任务，并提供必要的支持和协助。甲方需按时支付乙方的测量费用，并确保支付的费用合理合法。同时，甲方需对乙方提供的测量数据进行审核，确保数据的准确性和完整性。2.乙方的权利和义务：乙方有权要求甲方提供必要的支持和协助，确保测量工作的顺利进行。乙方需按照合同要求完成测量任务，并确保测量数据的准确度和精确度。同时，乙方需对甲方提供的支付费用进行合理合法的使用和管理。四、测量费用及支付方式1.测量费用：本次测量的费用为[具体费用]元。该费用包括乙方的测量服务费、测量设备使用费、外业测量费以及内业处理费等所有相关费用。2.支付方式：甲方需在合同签订后[具体支付时间]内支付乙方的测量费用。支付方式可为银行转账或现金方式支付。具体支付方式由甲乙双方协商确定。五、违约责任及纠纷解决方式1.违约责任：如甲乙双方任何一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。对于乙方而言，如未能按时完成测量任务或提供的测量数据不准确，需承担相应的违约责任。对于甲方而言，如未能按时支付测量费用或提供的支持和协助不到位，也需承担相应的违约责任。2.纠纷解决方式：如甲乙双方在执行合同过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决纠纷。六、合同生效与终止1.合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.合同终止：在本合同执行过程中，如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续执行时，甲乙双方可协商终止合同。合同终止后，乙方需