2025年合同管理重点 大型基础设施建设项目的合同谈判与签订

2025年合同管理重点大型基础设施建设项目的合同谈判与签订合同编号：合同名称：签订地点：签订日期：本合同由以下双方于年月日在签订：甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方（以下称“发包人”）拟建设（以下称“项目”），乙方（以下称“承包人”）具备相应的资质和能力，能够按照本合同约定完成项目的建设任务，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经过友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：1.3项目内容：（详细描述项目范围、规模、技术要求等）1.4项目工期：（开工时间、竣工时间及总工期）1.5项目质量要求：（符合相关国家或行业标准）第二条合同价款与支付方式2.1合同总金额：人民币元（大写：）2.2付款方式：预付款：合同签订后日内支付合同总价的%；进度款：按照工程进度分期支付，具体支付比例为%；尾款：项目竣工验收合格后日内支付剩余的%。2.3发票要求：承包人应按照国家有关规定开具合法有效的发票。第三条双方权利与义务甲方权利与义务：3.1负责提供项目用地、相关审批文件及其他必要支持条件。3.2按时支付合同款项，不得无故拖延或拒绝支付。3.3负责协调项目周边关系，为乙方施工创造良好环境。乙方权利与义务：3.4按照合同约定的工期、质量要求完成项目建设任务。3.5严格遵守国家及地方的法律法规，确保施工安全、文明施工。3.6负责项目施工期间的维护保养工作，确保项目设施完好无损。第四条变更与调整4.1项目施工过程中，若需对原设计、施工方案等进行变更，双方应协商一致，并签订书面补充协议。4.2因变更导致的费用增加或减少，应根据实际情况进行调整，并在补充协议中明确。4.3变更后，工期如有影响，双方应协商确定新的工期安排。第五条工期与进度管理5.1承包人应严格按照合同约定的工期组织施工，确保项目按期完成。5.2若因承包人原因导致工期延误，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金元。5.3因发包人原因导致工期延误，承包人有权要求延长工期，并获得相应补偿。第六条质量与验收6.1项目质量应符合国家或行业标准，承包人应提供质量保证书及相关检测报告。6.2项目竣工后，发包人应在日内组织验收。6.3若验收不合格，承包人应按发包人要求进行整改，整改费用由承包人承担。第七条合同的生效与终止7.1本合同经双方签字盖章后生效。7.2本合同因下列原因终止：双方协商一致同意终止；因不可抗力导致合同无法履行；任何一方严重违约，导致合同目的无法实现。第八条违约责任8.1承包人未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2发包人未按合同约定支付款项的，应按逾期金额的%向承包人支付违约金。第九条争议解决9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法