新溪小区二期公寓楼项目招标文件

新溪小区二期公寓楼项目

施工招标文件

招标序号：SZDGCJS2018-001号

招标人（盖章）松阳县人民政府水南街道办事处

法定代表人（签字或盖章）

招标代理人（盖章）浙江鼎峰工程咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）---------------------

备案单位（盖章）：

备案时间：2018年8月10日

新溪小区二期公寓楼项目施工招标文件

目录

目录........................................................................................1

新溪小区二期公寓楼项目招标公告...................................................................2

第一章投标须知................................................................................3

一、投标须知前附表........................................................................3

二、招标活动日程安排表....................................................................6

三、总则.................................................................................7

四、投标人资格......................................................................8

五、招标文件........................................................................8

六、投标报价........................................................................11

V、投标文件...........................................................................12

八、投标文件的编制及递交..................................................................12

九、开标..............................................................................13

十、评标...............................................................................15

十一、其他................................................................................17

十二、授予合同......................................................................18

十三、工程结算............................................................................19

第二章合同主要条款及附件.................................................................22

第一部分合同协议书...........................................................................23

第三章技术规范.............................................................................49

第四章投标文件（格式）........................................................................50

-、投标函...............................................................................52

二、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。..........................................53

三、企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证、丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存

々或免缴卡）:...........................................................................55

四、项目经理注册证书、身份证、安全生产考核证B类证书（复印件）；...................................................55

五、项目专职安全员身份证及C类安全生产考核证（复印件）；.................................55

六、项目管理班子配备情况表...............................................................56

:、投标单位资格自查表...................................................................57

八、承诺书................................................................................58

九、2017年度在丽纳税汇总表...............................................................59

十、投标报价书...........................................................................60

十一、材料暂定品牌表.....................................................................82

十二、投标人认为应该提供的其他内容........................................................83

第五章图纸和技术资料（另附）...............................................................84

第六章工程量清单及招标控制价（后附）........................................................84

第七章评标办法.............................................................................85

第八章附件..................................................................................88

招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真I页共89页

新溪小区二期公寓楼项目施工招标文件

新溪小区二期公寓楼项目招标公告

招标序号：SZDGCJS2018-001号

一、松阳县人民政府水南街道办事处的建设项目新溪小区二期公寓楼项目,已经主管部门批准建设，工

程立项批准文号为松发改初设[2018]122号,资金来源：县财政统筹安排。

二、招标人委托浙江鼎峰工程咨询有限公司为本项目的招标代理机构,负责本项目的招标事宜。

三、工程概况：

1.建设地点：位于松阳县水南街道新溪小区。

2.建设规模：本工程建筑总占地面积895.28肝，其中公寓楼主体占地面积818.9水泵房、发电机房占

地76,38；总建筑面积9806.08nV,其中公寓楼主体建筑面积9712.64m）水泵房、发电机房建筑面积

93.44ml：公寓楼为地上十一层居住建筑，地下储藏室一层（层高2.6米）；水泵房、发电机房为地上一

层，地下一层建筑。公寓楼地下储藏间面积为786.61nf,地上住宅部分面积为8926.03m）水泵房、发

电机房地下部分面积为17.06地上部分面积为76.38

2.招标范围：施工图范围内的工程。（详见工程量清单）。

3.工期要求：540日历天

4.招标控制价：19招7898元（壹仟玖佰宣拾捌万柒仟捌佰玖拾捌元整）

5.质量要求：食物

四、投标人资格要求：

1.投标人资质类别和等级：须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；

2.项目负责人资质类别和等级：建筑专业二级及以上注册建造师且无在建或预中标工程；

3要求投标人是通过征集的注册地在丽水行政区域范围内的2018年度丽水市国有投资工程建设项目房建

类施工企业；

4.投标人被法院列为失信被执行人或被市场监督管理局列为经营异常的谢绝及标；

5.本工程不接受联合体投标。

五、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。

六、招标文件索取途径：

1.本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。

2.2018年8月月日起潜在投标人可凭本企业CA数字证书登录“丽水市公共资源电子交易系统

（sdf.lkj//sdf.Ikjlssggzy.com/）”，登录系统下载。

3.未取得丽水市公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得丽水市

公共资源交易中心CA数字证书，具体登记办法请登录“丽水市公共资源交易网-办事指南”栏目进行查

看。主体库注册及CA锁办理咨询电话

4.潜在投标人应自行关注网站招标公告、更F公告、答疑澄清文件、修改文件等内容，招标人不再一一

通知。如有答疑澄清文件，投标人必须下载最新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电

子投标文件将无法开标。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负.

5.如需图纸等相关资料请与招标代理机构联系。联系人：雷黄芳联系电话

七、其他规定

1.本工程不接受挂靠或已有在建项目的项目经理参加投标；投标人或项目经理被认定有丽水市建设市场

严重不良行为的，或项目班子未缴纳养老保险的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单

位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执：从）业资格的，或项目经理

是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，谢绝参加本项目投标；投

标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。

2.投标人有串标、围标、虚假投标及其它违法行为的，将不退还投标保证金.

招标人：松阳县人民政府水南街道办事处

备案单位：招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司

联系人：范先生、雷黄芳

本公告发布时间：2018年8月10S联系电话0578-8878569

招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真2页共89页

新溪小区二期公寓楼项n施工招标文件

第一章投标须知

一、投标须知前附表

前附表1

工程名称新溪小区二期公寓楼项目

建设地点松阳县水南街道新溪村

招标联系人雷黄芳电/p>

招标方式X邀请J公开组织方式X自行J委托代理

招标范围施工图范围内的工程。（详见工程量清单）

标段划分一个标段允许分包内容按国家有关规定

1.投标人资质类别和等级：须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；

2.项目负责人资质类别和等级：建筑专业二级及以上注册建造师且无在建

或预中标工程；

3.要求投标人是通过征集的注册地在丽水行政区域范围内的2018年度丽水市国

投标人主要条件

有投资工程建设项目房建类施工企业；

4.投标人被法院列为失信被执行人或被市场监督管理局列为经营异常的谢绝投

标；

5.本工程不接受联合体投标。

承包方式施工总承包规模见工程概况

招标工期要求540日历天质量要求合格

招标控制价19187898元

投标保证金金额：人民币叁拾捌万元,在投标截止时间前与投标文件一起提交；

评标基准价范围招标控制价下浮5%-9.9%

投标有效期投标截止日后90日历天

上传交易平台的加密电子投标文件一份，与上传交易平台一致的纸质标书一

投标文件份数

份，并随身携带与加密电子标书一致的无加密标书备用。

电子投标文件采用网上递交的方式，上传至丽水市公共资源电子交易系统

（sdf.lkj//sdf.Ikjlssggzy.com/），纸质投标文件采用现场递交方式。超过

投标截止时间未完成上传的电子投标文件或未提交纸质投标文件的，投标文件

将被拒收。

投标文件递交纸质投标文件递交至：松阳县招标投标中心开标室

地址：县城环城西路121号，县行政服务中心五楼开标大厅（市政广场东首）

接收人：浙江鼎峰工程咨询有限公司（招标代理）

投标截止时间：2018年8月30日上午09时30分（北京时间）

开标时间：同投标截止时间地点：松阳县招标投标中心开标大厅

评标办法详见招标文件第七章

招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真3页共89页

新溪小区二期公寓楼项目施工招标文件

前附表2

序

项目内容招标文件要求备注

号

合同签订前缴纳，

采用现金、银行保

中标人履约保证金金额签约合同价的型

函或工程综合保险

保单提交

质量未达一次性验收合格违约金

履约保证金的30_%

1

其未履行项目负责人及主要施工管理

履约保证金的20_%具体处罚细则在合同

人员到场承诺保证金金额补充条款中已予以明

未履行工期承诺保证金金额确

中履约保证金的30_%

未履行安全文明施工承诺保证金金额履约保证金的20_%

2民工工资支付担保按丽水有关规定执行

收到开工通知

3报告开工时间

后5天内

工期提前、延误

工期提前奖励标准（在招标人要求

(1)工期提前的情况下奖励，自行提前500元/天

工期的不予奖励）

工期提前奖励限额（在招标人要求

4

(2)工期提前的情况下奖励，自行提前履约保证金的跑_%

工期的不予奖励）

(3)工期延误赔偿标准500元/天

(4)工期延误赔偿限额履约保证金的30_%

5工程质量保修金合同总价的2.5%

6优质工程奖无

7标化工地奖无

8安全文明施工费

详见招标文件

9农民工工伤保险金

推荐的中标候选人放交中标、因不可抗力不

能履行合同、不按照招标文件要求提交履约

保证金，或者被查实存在影响中标结果的违

10重新招标法行为等情形，不符合中标条件的，招标人

将根据有关规定重新组织招标，重新招标的

开标时间为重新招标的招标文件发出之日起

3日o

招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真4页共89页

新溪小区二期公寓楼项目施工招标文件

前附表3

序

号事项解释说明或注意事项备注

1资格后宙开标时根据招标文件要求审查投标人资格C详见招标文件

a、法定代表人持法定代表人资格证明书和有效身份证明参加开标会

议：法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权

开标时必委托书及在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳凭证和有效身份证

2须到场的明原件参加开标会议，资质证书上载明的企业负责人参加开标会议详见招标文件

人员的，可不提交养老保险缴纳凭证。

b、投标书中拟定的项目经理持项目经理证书原件和有效身份证明参

加。

a、企业营业执照副本原件b、企业资质证书副本原件（或企业资质证证件须密封提

书副本复印件并加盖单位公章且及印件上二维码能扫描）c、企业安交，并在密封

全生产许可证原件；d、投标文件中拟定项目经理的项目经理注册证处加盖投标人

开标时应单位公章和法

书和安全生产考核证书（B类证）原件；e、专职安全员的安全生产考

3提交的证定代表人章，

件原件核证书（C类证）原件；f、丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金封袋外面必须

缴存卡或免缴卡；g、项目班子养老保险缴纳证明（或复印件加盖公写明工程名

章并确保能进行二维码扫描）；h、投标人资格审查要求提交相关证称、投标人的

明材料及评标时要求提交的证明材料原件；名称全程

交纳事项：

保证金交纳事项：

1.交纳事项：

投标保证金在投标截止时间前以转帐方式交到以下帐户：

收款单位名称：松阳县招标投标中心专项资金专户

开户行：松阳县延庆信用社

投标保证

4银行帐号：报名时系统自动生成的虚拟子账号

金的缴纳

2.投标人在丽水市公共资源电子交易系统报名参与投标项目时，系统

会自动生成虚拟子账号（投标单位登录后可从“项目报名”栏目，选

择报名项目点击“操作”按钮后，在窗口左上方查看），并以注册

“丽水市公共资源电子交易系统”诚信库时明确的开户银行和开户帐

号（基本账户）通过转账方式交纳投标保证金。

3.保证金的退还：按交易中心有关规定。

招标控制

5投标人报价高于招标控制价的作废标处理。详见招标文件

价

投标文件

按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签

6编制注意详见招标文件

字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。

事项

注：后面与本表有矛盾的以本表为准。

招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真5页共89页

新溪小区二期公寓楼项H施工招标文件

二、招标活动日程安排表

序号工作内容时间安排地点

丽水市公共资源交易网（松阳）

1发布招标公告2018年8月10日

sdf.lkj//sy.Issggzy.com/syweb/

1、网络下载：丽水市公共资源交易

网（松阳）

sdf.lkj//sy.Issggzy.com/syweb/

2发放招标文件同发布招标公告时间

2、书面索取：浙江鼎峰工程咨询有

限公司（松阳县屏安东路196号三

楼）

3现场踏勘和答疑由投标人自行前往项目所在地

提交方式：

投标人对招标文件提1、传真/p>

4投标截止时间前10天

交异议时间2、书面递交：浙江鼎峰工程咨询有

限公司

招标文件的澄清或实

5投标截止时间15日前

质性修改时间网络下载：丽水市公共资源交易网

（松阳）

招标人发布紧急公告

6投标截止时间前sdf.lkj//sy.Issggzy.com/syweb/

时间和媒介

工程招标控制价投诉

7招标控制价公布后5日内向招投标监管部门投诉

时间

投标文件截止投标文件递交至：松阳县招标投标

8同前附表一

时间中心

9交纳投标保证金投标截止时间前松阳县招标投标中心

10开标时间与投标截止时间同一时间松阳县招标投标中心

丽水市公共资源交易网（松阳）

11预中标公示公示3日

sdf.lkj//sy.Issggzy.com/syweb/

招标人决标，在丽水市公共资源交易网（松阳）

12公示结束或投诉处理结束后

发中标通知书上公告招标结果。

中标通知书发出之日起7日

内，中标人必须与招标人签

13签订合同松阳县人民政府水南街道办事处

订合同，并在签订合同前缴

纳履约保证金。

14投标保证金的退还按松阳县招标投标中心规定退还。

注：后面与本表有矛盾的以本表为准。

招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真6页共89页

新溪小区二期公寓楼项目施工招标文件

注意：本招标文件条款中带"日”符号为采用，带符号“因”的为不采用。

三、总贝IJ

（一）工程概况

1、工程名称：新溪小区二期公寓楼项目；

2、招标人：松阳县人民政府水南街道办事处；

3、工程地点：松阳县水南街道新溪小区；

4、工程立项批准文号：松发改初设[2018]122号

5、工程投资性质及资金落实情况：资金已落实。

6、工程建设规模：本工程建筑总占地面积895.28m二其中公寓楼主体占地面积818.9

水泵房、发电机房占地76.38；总建筑面积9806.08nf,其中公寓楼主体建筑面积

9712.64户，水泵房、发电机房建筑面积93.44nf；公寓楼为地上十一层居住建筑，地下储

藏室一层（层高2.6米）；水泵房、发电机房为地上一层，地下一层建筑。公寓楼地下储藏

间面积为786.61肝，地上住宅部分面积为8926.03肝，水泵房、发电机房地下部分面积为

17.06m2,地上部分面积为76.38而。7、本次招标范围：施工图范围内的公寓主体土建及

安装，水泵房、发电机房土建及安装；总建筑面积9806.08肝，其中公寓楼主体建筑面积

9712.64m）水泵房、发电机房建筑面积93.44nf；公寓楼为地上十一层居住建筑，地下储

藏室一层，水泵房、发电机房为地上一层，地下一层建筑。（详见工程量清单）。

8、现场条件：

（1）土地征用及补偿情况：可以满足施工要求；

（2）三通一平情况：可以满足施工要求;

（3）现场交通条件：可以满足施工要求；

（4）施工现场接水、接电、用水、用电、工程四周安全防护等由投标人自行解决。费

用由投标人根据现场情况，在投标报价中充分考虑。

9、工期要求：招标工期为跑日历天。

10、工程质量目标：合格

11、文明施工、安全防护要求：本工程文明施工、安全防护要求达到浙江省《建筑施工

安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫

生标准》（JGJ146-2013、J375-2013）。

（二）投标费用

1、投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结

果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2、投标货币：为人民币。

（三）本工程招标卫注投标人组织联合体投标。

（四）工程管理要求

招标人另行招标的专业工程，纳入总承包管理范围，中标人对专业工程质量、进度和安

全文明施工全面负责，并承担总承包的一切义务和责任。中标人收取总承包服务费后不得再

招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真7页共89页

新溪小区二期公寓楼项目施工招标文件

向专业工程单位或发包单位收取其他费用，并承诺按招标人要求提供办公场所、现场加工场

地和材料堆放地、脚手架、垂直运输、临时设施、用水用电设施（水、电费按实际用量向专

业工程单位收取）、临时场地、安全文明设施、施工所需的工作面、现场指定垃圾堆场、一

次结构打凿后的修补、工程资料的统一编印归档、各工种的配合协调管理、现场文明施工的

统一管理等一切与专业工程施工、配合、管理有关的服务内容，以及在总包配合协调管理范

围内的一切应尽的义务和责任。

四、投标人资格

（五）投标人资格条件

1、投标人资质类别和等级：须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；

2、项目负责人资质类别和等级：建筑专业二级及以上注册建造师且无在建或预中标工

程；

3.要求投标人是通过征集的注册地在丽水行政区域范围内的2018年度丽水市国有投资

工程建设项目房建类施工企业；

4、投标人被法院列为失信被执行人或被市场监督管理局列为经营异常的谢绝投标；

5、本工程不接受联合体投标。

6、投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（六）资格审查时投标人须提交的资料

资格审查在开标时进行，投标人必须提交前附表规定所需提交的原件，否则评标委员会

将否决其投标。

（七）资格评审方式

本次投标采用资格后电的方式确定合格投标人。

五、招标文件

（八）招标文件的组成

招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真8页共89页

新溪小区二期公寓楼项目施工招标文件

1、招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知：

（3）本招标文件及评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标控制价及工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料

（10）根据本章第（十）条、第（十一）条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文

件的组成部分。

2、招标文件及其附件必须经松阳县住房和城乡建设局备案后有效。

3、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性响应招

标文件要求的，评标委员会将否决其投标，责任由投标人承担。

（九）工程招标控制价及招标工程量清单

1、本工程团设立口不设立工程招标控制价。

2、工程招标控制价是指具有编制招标文件能力的招标人或其委托持有建设行政主管部

门颁发相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构，根据招标项目施工图纸、现场条件及

有关资料，根据国家或浙江省和丽△市行业建设主管部门颁发的有关现行工程造价计价依据

和办法编制后，经松阳县财政项目预算审核中心审定得出的工程最高限价，投标人投标报价

高于工程招标控制价的，评标委员会将否决其投标。

3、工程招标控制价及工程量清单参考下列计价依据和政策性文件编制：

臼招标工程设计施工图纸及有关资料；

回浙江省建设工程施工费用定额（2010版）；

H浙江省市政工程预算定额（2010版）：

0浙江省建筑工程预算定额（2010版）；

也浙江省安装工程预算定额（2010版）；

也浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2010版）；

[7]《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

日浙江省建设工程造价管理总站浙建站计（2013）63号关于印发建设工程工程量计算

规范（2013）浙江省补充规定的通知；

日浙江省住房利城乡建设厅文件建建发[2016]144号关于建筑业实施营改增后浙江省

建设工程计价规则调整的通知；

日浙江省建设工程造价管理总站文件浙建站定[2016]23号关于发布营改增后浙江建

设工程施工取费费率的通知；

回浙江省建设工程造价管理总站文件浙建站定[2016]35号关于调整浙江省建设工程

招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真9页共89页

新溪小区二期公寓楼项目施工招标文件

造价税金费率的通知;

日浙江省住房和城乡建设厅文件建建发（2018）104号关于增值税调整后我省建设工程

计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知：

包丽水建设工程造价管理信息2018年第6期（除税信息价）；

日浙江省建设工程造价信息2018年第6期（除税信息价）；

团业主提供的无信息价材料询价单；

目有关文件、法律法规和省站的有关定额解释。

（+）招标文件的澄清

投标人在阅读招标文件和踏勘现场后，若对招标文件有异议需要澄清的，应在前附表

要求的时间前，以书面形式（包括传真）不记名向招标人提出异议，招标人将通过丽水市公

共资源交易网（松阳）上发布补充文件的形式予以解答。由此而产生的对招标文件内容的修

改，以答疑澄清或修改招标文件的方式发出。

投标人对工程量清单及招标控制价有异议的，在工程量清单及招标控制价发布之日起

5日内同时向招标人和招投标监管部门以书面形式提出异议和投诉（投诉采用实名制）。同

时通过交易平台提出异议。招标人收到异议之日起3日内组织复核（复核由招标人、工程量

清单及招标控制价编制和审核机构、招投标监管部门及工程造价管理机构参加），复核后，

招标人以补充招标文件形式在原招标文件发布网上发布。异议或投诉期间招标人必须停止招

标投标活动。

（十一）招标文件的修改

1、在前附表要求的时间前，招标人通过丽水市公共资源交易网（松阳）上通知所有

潜在投标人修改招标文件，修改招标文件经有关行政监督管理部门备案后有效。修改招标文

件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。修改招标文件、招标文件的澄清及

有关招标信息由投标人自行在丽水市公共资源交易网（松阳）查阅,因投标人未及时查阅造

成投标人损失的，招标人不承担责任。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改招标文件的内容考虑进去，招标人可以酌情

延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改招标文件通知中写明。

3、当招标文件、修改招标文件通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

投标人应认真审阅招标文件中所有的招标公告（邀请书）、投标须知、合同条件、规定格

式、要求说明、技术规范和资料等内容，如果投标人的投标文件及其他条件不能满足本招标

文件的实质性要求，招标人在任何环节可拒绝或否决其投标，责任由投标人自负。

潜在投标人应密切关注交易平台，如有答疑澄清（或修改）文件，投标人必须下载最

新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。

（十二）投标保证金

1、投标人有下列情形之一时，投标保证金不予退还：

（1）投标人在投标截止后撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出不合理

附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真10页共89页

新溪小区二期公寓楼项目施工招标文件

（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行

为的；

（4）投标人递交伪造证件的。

（5）在招投标及投诉活动过程中，经查实投标人或项目班子人员资质、业绩、在

建工程、市场行为、所提交的资料等方面存在弄虚作假情形的，或存在违法、违规行

为的。

（十三）勘察现场

1.投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合

同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的。招标人对投标

人自己所作出的一切推论、理解和结论概不负责。

六、投标报价

（十四）投标报价

1、本工程增值税采用一般计税方法。

2、投标报价采用工程量清单计价。工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工

程量清单项目的全部费用以及政策性文件规定的所有费用，费用由税前工程造价、增值税销

项税额构成。其中，税前工程造价是由人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润和

规费等各费用项目组成，各费用项目均不包含增值税进项税额。采用固定价格报价的应考虑

风险系数。

3、工程量清单计价采用综合单价法计价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定

计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润所需的费用，并考虑风险

因素，但不包括规费和增值税进项税额。即：综合单价二规定计量单位项目人工费+规定计量

单位项目材料费+规定计量单位项目机械使用费+取费基数X（企业管理费率和利润率）+风

险费用。

4、安全文明施工费、排污费、社保费、公积金、民工工伤保险费、增值税（销项税

额）的取费，投标人应按下列给定的费率或区间计取（计算基数按本省现行计价依据规

定）。

排污费、社保民工工伤

名称安全文明施工费增值税（销项税额）

费、公积金保险费

公寓楼土建工程11.80%-14.45%10.4%0.225%10%

公寓楼安装9.03%-11.05%11.96%0.225%10%

水泵房土建工程11.80%-14.45%10.4%0.225%10%

泵房安装9.03%-11.05%11.96%0.225%10%

招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真11页共89页

新溪小区二期公寓楼项目施工招标文件

5、工程量清单部分投标报价：本工程采用综合单价报价方式报价。投标人报综合单价

时，应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数，在风险范围内今

后不作调整。

6、投标报价编制要求

⑴投标人应使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，内容齐全；

⑵符合现行有关法律，法规、规章、政策性文件。

七、投标文件

（十五）投标文件组成

1、投标文件由商务标投标文件组成

（1）商务标投标文件包括下列内容：

1）投标函；

2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

3）企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证、丽水市建筑业企业农民工工

资支付保证金缴存卡或免缴卡；

4）项目经理注册证书、身份证、安全生产考核证（B类证）（复印件）；

5）项目专职安全员身份证及C类安全生产考核证（复印件）；

6）项目管理班子配备情况表；

7）投标人资格自查表；

8）承诺书;

9）2017年度在丽纳税汇总表；

10）投标报价书；

11）材料暂定品牌表；

12）投标人认为应该提供的其他内容。

2、本工程的投标文件□提交回不提交技术标投标文件。

3、投标人应当使用招标文件第四篁中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标

人可按同样格式展开。无格式的自行设计编制。

4、投标人中标后提交全套完整的商务投标文件副本伍套，要求与递交的投标文件一

致，投标人对真实性和准确性负责。

八、投标文件的编制及递交

（十六）投标文件的份数和签署

1.加密电子投标文件（.ZJSTF）一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。

2.与上传的电子投标文件内容完全一致的纸质投投标文件一份，作为投标文件副本。纸

质投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，并按A4纸装订成册。

招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真12页共89页

新溪小区二期公寓楼项目施工招标文件

―3.全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者

是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

4.投标文件说明：

（1）本次招标需打印纸质投标文件（与上传的电子投标文件内容完全一致）一份。

（2）因系统原因，所有投标人上传的电子投标文件均无法解密时方采用纸质投标文

件。

（3）因交易系统原因造成的电子标书上传不成功或加密投标文件无法解密的，允许投

标人在开标现场提供未加密的电子投标文件开标。

（十七）投标文件的密封与标志

1.密封：投标人必须将纸质投标文件商务投标文件密封后提交，在密封处加盖投标人

公章和法定代表人印章。

2.标志：纸质商务标部分密封袋外面必须写明招标人名称、项目名称和投标人的名称

全称。

（十八）投标截止期及投标有效期

1.投标人应在投标须知规定的时间之前将电子投标文件上传至交易平台，将纸质投标文

件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2.招标人可以按本文件第（十一）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件

的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责

任和义务，将适用于延长后的投标截止期。

3.超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4.提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

5.投标有效期为投标截止之日起3日历天。

（十九）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人

递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

2、投标人的修改或撤回投标文件的，应按按本文件第（十六）、（十七）和（十八）

条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）

3、投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被

没收。

九、开标

（二十）开标

1.开标由招标人或招标代理机构主持。

2.开标会议法定代表人持有效身份证明参加开标会议；法定代表人授权委托代理人

的，委托代理人需持法定代表人授权委托书及在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳

凭证和有效身份证明原件参加开标会议，资质证书上载明的企业负责人参加开标会议

招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司电话/传真13页共89页

新溪小区二期公寓楼项目施工招标文件

的，可不需提交养老保险缴纳凭证。投标书中拟定的项目经理持项目经理证书原件和有

效身份证明参加。否则视同该投标人未参加开标会议。

3.开标时，投标人需携带生成电子投标文件所用的CA数字证书。

4.开标时投标人按本招标文件前附表三要求提交资料原件，以备查验。

5.开标时，由招标人和监督人员检查投标文件的密封等情况，经确认无误后，商务

标由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格内容和其他招标人认为有必要的内

容。招标人做好记录，并由各投标人签字确认。

6.招标人在投标截止时间前收到的所有有效投标文件，开标时都当众予以拆封、宣

读。

7.唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

8.开标特别说明：

（1）开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件。

（2）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之

外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；

（3）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件可以解密时开标可以继续

进行；

（4）因系统原因所有投标人的电子投标文件均无法解密时方采用纸质投标文件开标。

（5）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件；

（6）未现场递交纸质投标文件或逾期送达的，视为撤销其投标文件；