2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识过关检测试卷A卷附答案

2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识过关检测试卷A卷附答案

单选题（共1500题）1、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以支票形式提交投标保证金的，可以从其任意账户转出【答案】A2、根据《循环经济促进法》规定，以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是（）。A.预拌混凝土B.袋装水泥C.预拌砂浆D.散装水呢【答案】B3、按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工企业承揽业务不良行为的是（）。A.出借、转让资质证书B.以欺骗手段取得资质证书的C.未取得资质证书承揽工程的D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的【答案】D4、（2018年真题）关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是（）。A.定作人不得中途变更承揽工作的要求B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失【答案】D5、建设单位拟修建一条轻轨线路，部分路段临近居民住宅区，为了尽量减少环境噪声的污染，应当采取的措施是（）。A.建设单位提交的环境影响报告书中，应当有项目所在地单位和居民的意见B.轻轨项目投入试运营后，建设单位根据噪声检测结果决定是否修建声屏障C.声屏障由建设单位组织设计、施工、监理单位验收后即可以投入使用D.在轻轨项目运营中，声屏障拆除的，必须在施工前15日内报环境保护主管部门备案【答案】A6、（2016年真题）关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效B.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构D.当事人只能向仲裁机构申请仲裁，不可以直接提起诉讼【答案】D7、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，不属于强制性标准监督检查内容的有（）。A.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准的规定B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.工程项目采用的材料设备是否符合强制性标准的规定D.有关行政部门处理重大事故是否符合强制性标准的规定【答案】D8、关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.建筑施工总承包企业特级资质不少于6人B.建筑施工劳务分包企业不少于1人C.建筑施工总承包企业一级资质不少于3人D.建筑施工专业承包企业—级资质不少于2人【答案】A9、行政机关作出()决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。A.警告B.开除C.责令停产停业D.撤职处分【答案】C10、（2016年真题）根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当()。A.按照建设单位的指令确定B.注明规格、型号、性能等技术指标C.注明生产厂、供应商D.征求施工企业的意见【答案】B11、关于安全生产许可违法行为应承担的法律责任的说法，不正确的有（）。A.转让安全生产许可证，证件应当被吊销B.有效期满未办理延期，继续施工，应责令停工补办，没收违法所得，并处罚款C.提供虚假材料申请安全生产许可证的，给予警告，3年内不得再次申请D.领取证件后不再具备安全生产条件，暂扣安全生产许可证并限期整改【答案】C12、（2015年真题）某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是()。A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】A13、根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。

A.设计错误B.原材料缺陷C.不可预料的意外事故D.工艺不完善【答案】C14、（2016年真题）下列招标人的行为中合法的是()。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖励作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】C15、一裁终局原则体现了仲裁的（）特点。A.专业性B.自愿性C.独立性D.快捷性【答案】D16、（2019年真题）关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（）。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理【答案】D17、甲施工单位与乙混凝土供应商签订商品混凝土供应合同，在履行过程中，乙厂水泥的延误供应导致甲施工单位施工质量下降。对此，甲解除了他们之间的供应合同，合同解除的时间应自（）起算。A.甲提出时B.乙收到通知时C.甲向乙发出通知时D.通知到达乙方时【答案】D18、关于施工合同解除的说法，正确的是（）。A.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工的，承包人可以解除合同B.发包人不履行协助义务，致使承包人无法施工，承包人可以解除合同C.承包人将建设工程分包的，发包人可以解除合同D.承包人将建设工程转包的，发包人可以解除合同【答案】D19、（2020年12月真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽业务不良行为的是()。A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B.将承包的工程转包的C.在施工中偷工减料的D.未取得安全生产许可证擅自进行生产的【答案】B20、（2014年真题）下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是（）。A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更【答案】A21、民事纠纷的法律解决途径不包括()。A.调解B.仲裁C.处罚D.诉讼【答案】C22、建筑施工企业不再具备安全生产条件但情节不严重的，将面临的行政处罚是（）。A.暂扣安全生产许可证B.吊销安全生产许可证C.注销安全生产许可证D.撤回安全生产许可证【答案】A23、某材料供应商不按材料采购合同的约定交付材料，材料供应商应承担的责任是（）。A.侵权责任B.违约责任C.刑事责任D.行政责任【答案】B24、以下关于施工现场消防安全职责的说法中正确的是（）。A.对建筑消防设施每半年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查B.重点工程的施工现场实行每日防火巡查，并建立巡查记录C.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用可燃材料D.设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于1人，并持证上岗【答案】B25、施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。A.20B.16C.18D.14【答案】B26、（2016年真题）根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是()。A.同级财政部门B.发包人C.总承包人D.同级审计部门【答案】A27、下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。A.屋面、厕浴间使用的防水材料B.非承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于防水层上保护层的商品混凝土D.抹灰砂浆中使用的掺加剂【答案】A28、关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是（）A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定C.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息D.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限【答案】D29、建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关按规定可以给予的行政处罚正确的是()。A.责令停止使用，重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚款B.责令限期整改，重新组织竣工验收，处工程合同价款2%以上4%以下罚款C.责令停止使用，重新报备真实证明文件，处工程合同价款2%以上4%以下罚款D.责令限期整改，重新报备真实证明文件，处1万元以上10万元以下罚款【答案】A30、下列建设工程保险中，属于强制性险种的是（）。A.意外伤害险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险【答案】D31、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.施工企业质量管理部门B.建设单位或监理单位C.设计单位或监理单位D.建设工程质量监督机构【答案】B32、（2016年真题）关于垫资的说法，正确的是()。A.法律、行政法规明确禁止垫资行为B.垫资的法律性质是工程欠款C.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息D.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍【答案】C33、下列选项中，做法正确的是（）。A.专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成B.施工总承包企业直接将工程分包给分包单位C.专业承包企业将自己所有的工程转包给其他企业D.劳务作业分包单位将劳务作业分包给其他劳务作业单位【答案】A34、根据《招标投标法》的规定，招标方式分为()A.公开招标和邀请招标B.公开招标和议标C.邀请招标和议标D.公开招标、邀请招标和议标【答案】A35、某在建工程，施工企业为了材料运输方便，与某化工厂订立合同，支付一定的费用，通过厂区内的道路运送材料。在此合同中，施工企业的权利是（）。A.土地承包经营权B.地役权C.土地租赁权D.建设用地建设权【答案】B36、关于租赁合同中承租人权利的说法，正确的是（）A.租赁期限届满，承租人有继续承租的权利B.租赁物危及承租人的安全或者健康的，承租人有权随时解除合同C.租赁期限内，承租人有转租权D.承租人有权根据需要对租赁物进行改善或者增设他物【答案】B37、某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（）。A.2017年9月21日B.2017年11月21日C.2018年5月2日D.2017年11月2日【答案】D38、关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是（）。A.垫资的法律性质为当事人之间的借款B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工C.当事人之间关于垫资的约定无效D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持【答案】B39、关于安全生产许可违法行为应承担的法律责任的说法，不正确的有（）。A.有效期满未办理延期，继续施工，应责令停工补办，没收违法所得，并处罚款B.提供虚假材料申请安全生产许可证的，给予警告，3年内不得再次申请C.转让安全生产许可证，证件应当被吊销D.领取证件后不再具备安全生产条件，暂扣安全生产许可证并限期整改【答案】B40、某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（）。A.自行废止B.重新检验C.继续有效D.自动延期【答案】A41、根据《建筑法》第33条的规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将有关事项书面通知被监理的建筑施工企业，该事项不包括()A.委托的工程监理单位B.监理的内容C.监理权限D.监理期间【答案】D42、下列关于我国法的形式和效力层级的说法，正确的是（）。A.《北京市建筑市场管理条例》与《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》对同一事项的规定不一致时，由国务院进行裁决B.《招标投标法实施条例》的效力高于《招标公告发布暂行办法》C.部门规章的效力高于地方政府规章D.行政法规之间对同一事项的新的特别规定与旧的一般规定不一致，由国务院裁决【答案】B43、关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）。A.联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在资格预审结束前组成C.两个以上法人或者个人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】D44、下面关于实行开工报告制度的说法，错误的是()A.开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度B.由建设单位向政府主管部门申报C.主要是审查建设单位应具备的开工条件D.主要是审查施工单位应具备的开工条件【答案】D45、关于危险废物污染环境防治的说法正确的是（）A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志B.从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准【答案】B46、甲以一套自有房产同时向乙丙丁3人各抵押借款100万元，甲和乙丙丁签订抵押合同的时间分别为3月1号，3月2号，3月3号。甲和丙于3月5号办理了抵押登记，后甲无力支付债务，将房产进行拍卖，拍得款项为200万元。则下列说法中正确的是（）。A.甲和乙签订合同的时间最早，所以乙优于丙和丁受偿B.200万元的房款应当平均分给乙丙丁三人C.200万元的房款应当先偿还丙，剩余的100万平均分给乙和丁D.乙和丁就200万的房款不享有优先受偿权【答案】D47、（2021年真题第2批）关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（）。A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖【答案】B48、（2020年12月真题）某工程施工现场发生了生产安全事故，造成12人死亡，5000万元直接经济损失根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故属于()。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故【答案】B49、租赁合同当事人的权利义务中，下列属于出租人义务的是（）。A.妥善保管租赁物B.保证共同居住人继续承租C.有关事项通知D.损失赔偿【答案】B50、下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是()。A.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患【答案】C51、关于工程勘察，下面说法错误的是(）。A.工程勘察是工程建设的先行官B.工程勘察成果是建设工程项目设计的依据C.工程勘察成果是编制投标文件的依据D.工程勘察成果是保证施工安全的重要因素和前提条件【答案】C52、关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用【答案】C53、场景（三）A.企业法人代表B.主要负责人C.项目负责人D.安全生产员【答案】B54、《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止的活动不包括（）。A.采石B.占用园林绿地C.在历史建筑上刻划、涂污D.举办大型群众活动【答案】D55、（2016年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于()。A.资质不良行为B.承揽业务不良行为C.工程质量不良行为D.工程安全不良行为【答案】A56、关于规划、消防、节能、环保等验收的规定，说法正确的是（）。A.建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料B.国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府申请消防验收C.对于不需要申请消防验收的工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门可以进行抽查D.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当在所有项目完工后一并验收【答案】A57、下列不属于行政处分的是()。A.警告B.降职C.撤职D.开除【答案】B58、以下不属于法人分类的是（）。A.营利法人B.非营利法人C.特别法人D.特殊法人【答案】D59、（2017年真题）关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是()。A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D.工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档【答案】D60、（2019年真题）关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是（）。A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由B.可以使尚未成立的合同归于无效C.撤销权的行使应当以通知的方式作出D.当事人不得自行放弃撤销权【答案】A61、招标投标过程中，属于招标人与投标人串通投标的是()。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标【答案】A62、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是（）。A.须大修才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的【答案】B63、宪法是由（）依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。

A.国务院B.全国人民代表大会常务委员会C.省级人民政府D.全国人民代表大会【答案】D64、关于法律责任的说法，正确的有（）。A.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行B.罚金是行政责任的承担方式C.附加刑需要与主刑合并适用D.没收违法所得是刑事责任的承担方式【答案】A65、（2017年真题）甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为200万元，甲按约定付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元【答案】C66、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（）。A.抢救财产的需要B.疏通交通的需要C.经项目负责人同意D.保证移动物件人员的安全【答案】B67、关于人身保险合同的说法，不正确的是（）。A.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同【答案】D68、甲公司向乙公司购买了一批钢材，甲公司和乙公司约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，甲公司和乙公司在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司的项目现场，甲公司接收并投入工程使用。甲公司和乙公司之间买卖合同的状态是（）。A.无效B.成立C.条件成就时生效D.可撤销【答案】B69、（2019年真题）建设工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.2C.6D.3【答案】D70、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当由建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.涉及结构安全的试块、试件、材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【答案】A71、关于项目经理的说法，正确的是（）。A.项目经理的权利来自企业法人的授权B.施工项目可以不设置项目经理C.项目经理具有相对独立的法人资格D.项目经理独立承担执业行为的法律后果【答案】A72、关于保证的说法，正确的是（）。A.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B.以公益为目的的非营利法人可以作为保证人C.第三人加入债务的，保证人不再承担保证责任D.债权人与保证人约定的保证期间早于主债务履行期限的，按照约定【答案】A73、甲欠乙1万元钱，双方约定于2002年5月20日清偿，到期后，甲并未归还。乙后来到广州，2004年3月15日，乙在广州出车祸，昏迷，经多方治疗于2005年4月20日恢复健康。乙对甲的诉讼时效届满日为()A.2004年5月20日B.2005年3月15日C.2005年5月20日D.2005年6月25日【答案】D74、预制安装水池接缝的混凝土强度应符合设计规定，当设计无规定时，应采用（）的混凝土。A.与壁板混凝土强度等级相同B.比壁板混凝土强度提高一级C.低强度混凝土D.C40混凝土【答案】B75、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后（）日内，报有关机关备案。A.10B.20C.30D.40【答案】C76、某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权事项，则该律师有（）的权利。A.提出管辖权异议B.代为承认、放弃诉讼请求C.进行和解D.提起反诉或者上诉【答案】A77、根据《建筑法》第33条的规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将有关事项书面通知被监理的建筑施工企业，该事项不包括()A.委托的工程监理单位B.监理的内容C.监理权限D.监理期间【答案】D78、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保。则以下可以为这笔贷款提供担保的是()。A.甲市政府建设行政主管部门B.乙银行C.丙建筑工程公司D.丁大学【答案】C79、取得建造师资格证书的人员，担任施工单位项目负责人的，应受聘并注册于一个具有（）资质的企业。

A.设计B.施工C.监理D.招标代理【答案】B80、项目经理部行为的法律后果由()承担。A.企业法人B.项目经理C.企业法定代表人D.项目经理部与企业法人分担【答案】A81、根据《建设工程质量管理条例》的规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。A.建设工程质量监督机构B.勘察单位C.建设行政主管部门D.设计单位【答案】A82、下列关于见证取样和送检的说法，错误的是（）。A.见证人员是建设单位或工程监理单位人员B.见证人员应在试样或包装上作出标识、封志C.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量D.检测机构应当将检测过程中发现涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门【答案】B83、关于劳动保护的说法，正确的是（）。A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.禁止用人单位招用未成年工C.用人单位可以安排17岁的周某担任仓库管理员D.用人单位不得安排怀孕6个月以上的女职工从事夜班劳动【答案】C84、关于开标的说法，正确的是（）A.投标人少于5个的，不得开标B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出C.开标应当由招标代理机构主持D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【答案】D85、关于法人的说法，不正确的是（）。A.法人分为营利法人、非营利法人、机关法人B.项目经理部是是法人的常设下属机构C.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担D.有自己的财产或者经费是法人成立的条件之一【答案】B86、（2016年真题）在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.质量安全报建手续D.建设用地规划许可证【答案】D87、某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是（）。A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任C.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款【答案】A88、关于开标的说法，正确的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加D.开标过程应当记录，并存档备查【答案】D89、某企业的如下安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是（）。A.安排怀孕7个月的李某夜班看护仪表B.对未成年工进行不定期健康检查C.安排女职工王某从事井下作业D.安排经期女职工从事热水作业【答案】D90、（2015年真题）某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是()。A.法院调解应由审判员一人主持B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助D.调解书与判决书的效力不同【答案】B91、关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是（）A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询B.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件C.建筑业企业资质证书有效期为3年D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出【答案】A92、根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是（）。A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】C93、（2020年真题）关于知识产权的期限性的说法，正确的是()。A.期限由当事人约定B.超过期限，权利经注销消灭C.期限的设定与社会公共利益相关D.期限的设定与国家之间的利益相关【答案】C94、部门规章的制定主体是（）。A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院各部委D.最高人民法院【答案】C95、某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（）A.10万元B.7万元C.6万元D.4万元【答案】C96、关于建造师注册的说法，正确的是（）。A.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册B.注册申请需由建造师本人提出C.注册申请向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料D.注册建造师变更执业单位，变更注册后重新起算有效期【答案】C97、某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包人发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（）。A.3月1日B.3月20日C.3月10日D.3月30日【答案】B98、根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是（）。A.同级财政部门B.发包人C.总承包人D.同级审计部门【答案】A99、注册建造师继续教育证书可作为申请()的证明。A.初始注册、增项注册、减项注册和重新注册B.初始注册、延续注册、增项注册和变更注册C.初始注册、变更注册、增项注册和重新注册D.初始注册、延续注册、增项注册和重新注册【答案】D100、下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是（）。A.分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章B.分包工程的施工管理文件应当由总承包单位的注册建造师签章C.注册建造师已经签章的施工管理文件的修改，由其本人直接进行并自行负责D.修改注册建造师已经签章的施工管理文件，所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改【答案】A101、根据《建筑法》，属于申请领取施工许可证法定条件的是（）。A.企业负责人、项目负责人、安全生产管理人员已考核合格B.为职工办理工伤保险C.按照规定应为委托监理的工程，已委托监理D.已经确定建筑施工企业【答案】D102、下列关于法人的说法，正确的是（）。A.法人是自然人B.法人应当可以直接成立C.法人只需有自己的住所、财产或者经费D.设立法人，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定【答案】D103、关于法人的说法中，正确的是（）。A.法人以其登记注册地为住所B.营利法人自取得营业执照时取得法人资格C.非营利法人是指机关法人和事业法人D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织【答案】D104、债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A.6个月B.1年C.2年D.5年【答案】D105、建设用地使用权自（）时设立。A.占用B.登记C.申请D.使用【答案】B106、引起债务债权关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。A.合同B.扶养C.不当得利D.无因管理【答案】A107、（2016年真题）两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。A.徇私舞弊罪B.玩忽职守罪C.串通投标罪D.重大责任事故罪【答案】C108、以下事项可以由行政法规规定的事项为()。A.行政拘留?B.税种的设立?C.对非国有财产的征收?D.企业注册【答案】D109、（2021年真题第2批）关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是（）A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询B.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件C.建筑业企业资质证书有效期为3年D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出【答案】A110、根据《招标投标法》的规定，招标方式分为()A.公开招标和邀请招标B.公开招标和议标C.邀请招标和议标D.公开招标、邀请招标和议标【答案】A111、根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）。A.3年B.1年C.2年D.5年【答案】A112、某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则作为结算工程价款依据的应当是()A.备案的建设工程施工合同B.补充协议C.重新商定的合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【答案】A113、根据《建筑法》及相关法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但例外的情况是（）。A.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业B.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位C.劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业D.分包工程的发包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人【答案】A114、下列注册证书失效的是()。A.张某所在企业破产B.王某调离原部门到新部门C.李某年龄明年65周岁D.赵某年满27周岁注册在本单位【答案】A115、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。A.本企业负责人B.当地安全生产监督管理部门C.县级以上地方人民政府D.省（自治区、直辖市）安全生产监督管理部门【答案】A116、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑业企业执业【答案】B117、根据《建筑业企业资质管理规定》，有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质()。A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】B118、下面关于保险合同的说法中，正确的是（）。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.被保险人或受益人必须是投保人C.受益人由被保险人或者投保人指定D.保险合同仅以财产为保险标的【答案】C119、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保。则以下可以为这笔贷款提供担保的是()。A.甲市政府建设行政主管部门B.乙银行C.丙建筑工程公司D.丁大学【答案】C120、关于无效合同的说法，不正确的有（）。A.违反法律、法规订立的合同无效B.无效合同自始无效，但部分条款有效C.超越资质等级或借用他人资质承揽工程签订的合同无效D.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还【答案】A121、关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做岀答复前，招标投标活动继续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】D122、民事责任的承担方式中不包括（）。A.恢复原状B.消除危险工作C.赔礼道歉D.没收违法所得【答案】D123、王某2008年3月1日因违规被吊销了注册证书，正常情况下再申请建造师注册最早只能是()。A.2009年3月1日B.2010年3月1日C.2011年3月1日D.2013年3月1日【答案】B124、关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效B.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构D.当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼【答案】D125、项目经理部行为的法律后果由()承担。A.企业法人B.项目经理C.企业法定代表人D.项目经理部与企业法人分担【答案】A126、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A.上诉期为10日B.上诉时应当递交上诉书C.上诉状应当向第二审人民法院提出D.当事人只能通过原审法院提出【答案】B127、建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。A.相邻权B.地役权C.土地出租权D.建设用地使用权【答案】B128、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）。(2017)A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖【答案】D129、（2014年真题）建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的是（）。A.①②③④⑤⑥⑦⑧B.③②④⑦①⑤⑧⑥C.②③①④⑦⑤⑥⑧D.④③②⑦①⑤⑧⑥【答案】D130、某工厂要新建一座厂房，该厂将同一厂区一栋办公楼的地质资料提供给设计单位代用。设计单位起初不同意，但最终没有坚持原则。该厂房竣工投入正常使用不满一年，墙体发生了不同程度的开裂。司法鉴定结论是，未发现有施工质量问题，厂房结构设计符合国家设计规范，且与该工厂提供的地质资料匹配，但与该厂房实际地质情况不符，厂房墙体开裂是由于地基不均匀沉降引起。根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》，下列说法错误的是（）。A.提供与拟建厂房实际不符的地质资料，该工厂违反了法定的质量责任义务B.厂房是根据国家规范设计和该厂提供的勘察资料设计的，设计单位不负质量责任C.没能拒绝使用不真实地质勘察资料，设计单位违反了法定的质量责任义务D.未发现有施工质量问题，施工单位依法不负质量责任【答案】B131、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于该申请，说法正确的是（）。A.施工单位申请执行的期间为1年B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级法院管辖C.申请执行本案的仲裁裁决，由合同签订地的中级法院管辖D.施工单位有权向建设单位所在地或楼盘所在地中级法院申请执行【答案】D132、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1小时B.2小时C.12小时D.24小时【答案】D133、招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的(）。A.2％B.5％C.10％D.20％【答案】C134、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）。A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为50年【答案】B135、下列主体中，具有保证人资格的是（）。A.公益事业单位B.建筑行业协会C.清算中的法人D.国有金融机构【答案】D136、下列选项中，关于中标的法定要求说法正确的是（）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人C.中标人的投标报价应当是所有投标人中报价最低的D.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同【答案】D137、当事人双方在合同中约定解决争议的方法可以是调解、也可以是仲裁或诉讼。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁【答案】C138、某仲裁委员会在受理仲裁案件时，发现一些仲裁协议无效，并因此不予受理。下列属于无效仲裁协议的是()。A.在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼B.约定的仲裁事项是不动产争议C.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构D.在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止【答案】A139、张某通过全国统考取得了二级建造师执业资格证书，受聘并注册于具有二级施工企业资质的某公司。根据有关规定，下列关于张某担任施工项目负责人的说法正确的是()A.张某可以担任所有本专业小型工程施工项目负责人B.张某可以担任所有中小型工程施工项目负责人C.张某只能担任所有小型工程施工项目负责人D.张某可以担任本专业大中型工程施工项目负责人【答案】A140、甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是（）A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任【答案】B141、事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。A.15B.30C.45D.60【答案】D142、关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】C143、合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的（），其余费用应当按照施工进度支付。A.50%B.40%C.30%D.20%【答案】C144、关于水池满水试验时机的说法正确的是（）。A.混凝土水池，是在防水层施工之后进行B.混凝土水池，是在保温层施工之后进行C.装配式预应力混凝土水池，是在预应力施加前进行D.对于石砌体水池，是在池体勾缝之后进行【答案】D145、照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。A.15％B.20％C.25％D.30％【答案】B146、合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定；②签订补充协议；③按《民法典》其他规定执行。三种方式正确的先后顺序是（）。A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①【答案】C147、关于建设单位工程发包的做法中，正确的是（）。A.允许分包单位再次分包B.将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位C.向总承包单位直接指定分包单位D.将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买【答案】B148、根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布局的说法，正确的是（）。A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地B.施工现场搅拌站、仓库等布置应当尽量远离已有交通线路C.施工现场道路应当尽量多布置临时道路，在施工现场形成环形道路D.生活区与生产区可以分开布置，并设置标准的分隔设施【答案】A149、以下关于法人具备条件的说法中正确的是（）。A.法人以其注册登记地为住所B.法人以其注册资金独立承担民事责任C.法人不能自然产生，它的产生必须经过法定的程序D.法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，可以对抗善意相对人【答案】C150、（2015年真题）根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()。A.埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款B.进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款C.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款D.未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业【答案】A151、根据《注册建造师管理规定》，申请人申请注册的下列情形中，不予注册的是（）A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满7年的B.申请人的聘用单位不符合注册单位要求的C.年龄超过60周岁的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的【答案】B152、（2020年12月真题）某施工企业为赶工期，未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，行政主管部门责令其限期改正。该责令限期改正的行为属于()。A.行政处罚B.行政裁决C.行政强制执行D.行政强制措施【答案】A153、（2016年真题）施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.建设单位或监理单位B.施工企业质量管理部门C.设计单位或监理单位D.建设工程质量监督机构【答案】A154、关于民事诉讼中移送管辖的说法，正确的是（）。A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院管理B.移送管辖限于上下级法院之间C.受移送的人民法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送D.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同【答案】A155、下列选项中，属于建筑工程一切险承保的是（）。A.保险财产自然损耗或内在缺陷引起的财产本身的损失B.设计错误引起的损失C.原材料缺陷引起的保险财产损失D.地面下陷引起的工程损失【答案】D156、下面关于抵押效力的说法，错误的是（）。A.当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值D.抵押权与其担保的债权同时存在【答案】A157、以下关于商标权的说法中正确的是（）。A.商标专用权包括财产权和人身权的双重属性B.注册商标的有效期为10年，期满后不得续期C.商标专用权人应当将商标连同企业或者商誉同时转让D.转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请【答案】D158、以下有关计算软件的法律保护的说法中，不正确的是（）。

A.一般情况下，软件著作权属于软件开发者B.接受他人委托开发的软件，当双方无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由委托人享有C.为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬D.自然人开发的软件，其保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日【答案】B159、根据《民法典》，住宅建设用地使用权期间届满的，（）。A.自动续期B.依法办理手续后续期C.自动消灭D.由主管部门注销【答案】A160、关于项目经理部的说法，正确的是（）A.项目经理部是施工企业的常设下属机构B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部C.项目经理部可以独立承担民事责任D.施工企业应当明确项目经理部的职责【答案】D161、某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的是（）。A.该施工企业能够自然产生B.该施工企业能够独立承担民事责任C.该施工企业的法定代表人是法人D.该施工企业不必有自己的住所、财产【答案】B162、关于联合体共同承包的说法，错误的是（）。A.联合体各方之间应签订合同明确各自权利义务B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程【答案】B163、（2019年真题）关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）。A.须经有关机关批准B.有技术负责人C.承担有限民事责任D.应当有自己的名称和组织机构【答案】D164、下列行为中，属于施工企业业务承揽不良行为的是（）。A.超越本单位资质承揽工程的B.允许其他单位或者个，人以本单位名义承揽工程的C.涂改、伤造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的【答案】D165、（2021年真题第2批）关于无效合同法律后果的说法，正确的是（）A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力B.无效合同的当事人因该合同取得的财产、应当折价补偿C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失D.合同无效的，不能响合同中有关解决争议方法的条款的效力【答案】D166、（2016年真题）关于投标报价的说法，正确的是（）。A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价【答案】C167、甲和乙签订了材料运输合同，乙又与丙签订联运合同，由乙和丙以水路和公路的方式进行联运，甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。对此，下列说明中正确的是（）。A.丙应对此承担全部责任B.应由乙承担全部责任C.乙和丙对此承担连带责任D.甲直接要求丙赔偿损失【答案】B168、各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为（）。A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议【答案】B169、（2021年真题第1批）关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是（）A.垫资的法律性质为当事人之间的借款B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工C.当事人之间关于垫资的约定无效D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持【答案】B170、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当巳经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的()A.10%B.30%C.50%D.80%【答案】C171、关于代理的说法，正确的是（）。A.代理违法事项，由被代理人承担责任B.表见代理因是无权代理，对本人不发生效力C.无权代理可能是由于超越代理权导致的D.转托代理可以不经过被代理人同意【答案】C172、根据《绿色施工导则》，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到（）。A.40%B.30%C.70%D.50%【答案】B173、关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（）A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系【答案】B174、根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的生产经营单位可以（）。A.给予警告B.吊销营业执照C.责令限期改正D.降低资质等级【答案】C175、关于可撤销合同中撤销权行使的说法,正确的是（）。A.受胁迫的当事人应当自胁迫行为终止之日起6个月内行使撤销权B.当事人不得放弃撤销权C.重大误解的当事人应当自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内行使撤销权D.当事人自民事法律行为发生之日起3年内没有行使撤销权的，撤销权消灭【答案】C176、场景(四）A.通常标准B.符合合同目的的特定标准C.国家标准D.地方标准【答案】C177、代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行“代理”活动的，属于（）。A.有权代理B.表见代理C.无权代理D.滥用代理权【答案】C178、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是()。A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门C.监理单位D.人民法院【答案】D179、根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停业执业（），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。A.3个月以上6个月以下B.3个月以上1年以下C.6个月以上2年以下D.1年以上3年以下【答案】B180、（2014年真题）下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是()。A.涉及国家安全、国家秘密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目【答案】B181、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人（）。A.只能重新申请仲裁B.只能向人民法院起诉C.必须重新决定解决争议的方式D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉【答案】D182、（2016年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。A.按份责任B.集体责任C.同等责任D.连带责任【答案】D183、设计单位在编制设计文件时，应当结合工程实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位的相关工作提供技术保障。该相关工作是制定()A.安全防护措施B.安全操作规程C.施工方案D.专项施工方案【答案】A184、因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。A.原企业的资质等级确定B.降低一级原企业的资质等级确定C.最高资质等级核定D.申请重新核定建筑业企业资质等级确定【答案】D185、关于终止招标，下列说法正确的是（）。A.招标人终止招标的，应当视情况确定发布公告时间B.已经发售资格预审文件的招标人应当及时退还所收取的资格预审文件费用及银行同期存款利息C.招标人终止招标的，可以口头通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人D.招标人收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金及银行同期存款利息【答案】D186、关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（）。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D.施工作业人员向施工单位负责人交底【答案】A187、缺陷责任期内，由于他人原因，造成了工程本身的损害，应当由（）承担责任。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.第三人【答案】D188、资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是（）A.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的B.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的C.施工企业被责令停产整顿的D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的【答案】A189、关于法人的概念及分类的说法，正确的是（）。A.某施工企业分公司属于法人B.某大学建筑学院不属于法人C.非营利法人登记成立D.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构，登记之日具有机关法人资格【答案】B190、关于缺陷责任期确定的说法中，正确的是（）。A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算C.某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】B191、下列关于法人的说法，正确的是（）。A.特殊情况下，法人可以自然产生B.法人以其注册地为住所C.农村集体经济组织法人是特别法人D.建设单位必须要有法人资格【答案】C192、关于二级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是（）。A.施工单位的二级注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询C.可超出聘用单位业务范围执业D.要保证执业成果的质量并承担相应的责任【答案】D193、关于诉讼代理人，下列说法正确的是（）。A.诉讼代理人就是委托诉讼代理人B.当事人的近亲属可以被委托为诉讼代理人C.当事人可以委托3人为自己代理D.授权委托书中的“全权代理”，可以认定为诉讼代理人已获得特别授权【答案】B194、关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止B.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除C.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同D.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行【答案】D195、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行，执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠500万元债务减少为480万元，乙自协议生效之日起3个月内还清。协议生效3个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）。A.甲可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议D.由法院依职权恢复原判决的执行【答案】A196、某工程在竣工验收过程中，发现南侧承重墙的承载力不符合国家标准，经查明是设计原因导致的，下列说法正确的是（）。A.应该由施工单位和设计单位共同返修，并承担损失B.应该由建设单位组织返修C.应该由设计单位组织返修D.由施工单位负责返修，费用由设计单位承担【答案】D197、根据《民法典》，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，保证责任的承担方式是（）。A.按份保证B.连带责任保证C.一般保证D.最高额保证【答案】C198、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.国务院主管部门B.最高人民法院C.国务院D.全国人民代表大会常务委员会【答案】D199、当事人对已经发生法律效力的判决，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审。人民法院应当再审的情形不包括（）。A.有新的证据，足以推翻原判决B.原判决认定的基本事实缺乏证据证明C.原判决认定事实的主要证据是伪造的D.原判决适用的法律已被废止的【答案】D200、关于运输合同的说法，正确的是（）。A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，已收取运费的，托运人不得要求返还C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在某一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任【答案】C201、根据《招标投标法》规定，下列表述正确的是（）。A.投标截止前撤回已提交的投标文件，应当没收保证金B.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行C.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人【答案】C202、某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（）。A.2017年9月21日B.2017年11月21日C.2018年5月2日D.2017年11月2日【答案】D203、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无须采取措施防止损失扩大【答案】A204、建筑企业要对新职工进行至少（）学时的安全培训。A.20B.32C.60D.80【答案】B205、甲公司租用乙公司的仓库，后来甲、乙因租金发生争议，乙公司应在()内提起诉讼。A.甲公司延付或拒付租金之日起1年B.知道权利受到侵害时起2年C.权利被侵害之日起20年D.甲公司与乙公司发生争执时起2年【答案】A206、某建筑设计单位在设计文件中，对无特殊要求的建筑材料、设备的选用采取的正确做法是()。A.按照建设单位的要求，适当放宽了质量标准?B.注明了建筑材料、设备的生产厂、供应商?C.简要描述了建筑材料、设备的性能?D.注明规格、型号、性能等技术指标【答案】D207、下列情形中，构成委托代理终止的是（）。A.代理人辞去委托B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人重伤D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭【答案】A208、（2021年第2批真题）关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权C.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日【答案】C209、根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）A.3年B.1年C.2年D.5年【答案】A210、（2015年真题）某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交付，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是()。A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担D.丙向丁交付货物后，货物损毁、灭失的风险由乙承担【答案】A211、关于无效合同的说法，不正确的有（）。A.违反法律、法规订立的合同无效B.无效合同自始无效，但部分条款有效C.超越资质等级或借用他人资质承揽工程签订的合同无效D.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还【答案】A212、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。A.施工单位对暂时不能开工的建设用地，超过1个月的，应当进行绿化，铺装或者遮盖B.运送容易散落、流漏的物料的车辆，不必采取措施封闭、严密，但需保证车辆清洁C.城市范围内主要路段施工工地设置高度不小于2.8米围挡D.一般路段施工工地设置高度不小于1.8米围挡【答案】D213、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。A.涉及国家安全、国家机密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目C企业比如民营企业呢？规模大小呢？D上市公司，如果规模很小盖一个厕所呢？【答案】B214、（2021年第2批真题）关于可撤销合同的说法，正确的是()。A.代理权终止后代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销B.当事人可以放弃撤销权C.当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权D.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力【答案】B215、某建设工程在施工过程中发生一起安全事故，导致5人死亡，20人重伤，直接经济损失5,000万元，则此次事故为（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C216、关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是（）。A.事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生单位所在地人民政府负责调查B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定C.事故调查组应当自事故发生之日起30日内提交事故调查报告D.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查【答案】D217、合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定；②签订补充协议；③按合同法其他规定执行。三种方式正确的先后顺序是（）。A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①【答案】C218、下列关于我国法的形式和效力层级的说法，正确的是（）。A.《北京市建筑市场管理条例》与《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》对同一事项的规定不一致时，由国务院进行裁决B.《招标投标法实施条例》的效力高于《招标公告发布暂行办法》C.部门规章的效力高于地方政府规章D.行政法规之间对同