钢梁加工承揽合同5篇

钢梁加工承揽合同5篇篇1合同编号：XXX甲方（定作方）：XXX，以下简称甲方。乙方（承揽方）：XXX，以下简称乙方。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着公平、自愿、互利的原则，就甲方委托乙方加工钢梁事宜，达成如下协议：一、项目名称及内容项目名称：钢梁加工承揽项目。项目内容：甲方委托乙方对钢结构桥梁进行加工制作，包括钢梁的设计、材料采购、加工制造、运输安装等全流程服务。二、承揽方式及期限1.承揽方式：乙方采用包工包料的方式，负责钢梁加工制作的全过程。2.承揽期限：自合同签订之日起，乙方应在约定的时间内完成钢梁的加工制作，并交付给甲方。三、质量及技术要求1.乙方应按照国家相关标准和规范进行钢梁的设计、材料采购、加工制造、运输安装等工作。2.甲方有权对乙方的加工过程进行监督，并提出改进意见。3.乙方应保证所承揽的钢梁质量稳定、可靠，符合甲方要求。四、价格及支付方式1.乙方应根据甲方提供的图纸和技术要求，进行预算编制，并提交报价单给甲方。2.甲方审核报价单无误后，双方签订正式合同。3.支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付款项。具体支付时间为合同签订后支付预付款，预付款比例为合同总金额的XX%；剩余款项在钢梁加工制作完成后支付。五、违约责任及赔偿标准1.乙方如未能按照合同约定完成钢梁的加工制作，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.甲方如未能按照合同约定向乙方支付款项，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。3.如因不可抗力因素导致合同无法按时履行，双方应友好协商解决。六、争议解决方式及管辖法院1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.管辖法院为合同签订地的人民法院。七、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.双方应妥善保管本合同及相关资料，以便随时查阅和核对。甲方（签字盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（定作方）：__________乙方（承揽方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行钢梁加工事宜达成以下协议：一、合同概述本合同为甲方委托乙方加工钢梁的加工承揽合同。甲方提供原材料，乙方负责加工制作，并确保产品质量符合约定标准。双方就本次承揽活动的各项条款进行了充分讨论并达成共识。二、合同工作内容及要求1.承揽业务内容：钢梁加工制作。2.承揽业务要求：乙方应按照甲方的要求，确保产品质量符合国家相关标准及合同约定。具体规格、数量、材质等详见附件一《钢梁加工明细表》。三、合同价款及支付方式1.合同总价款：人民币__________元（大写：__________元整）。具体金额以实际验收合格数量结算。2.支付方式：甲方在验收合格并确认无误后，按照约定支付款项。具体支付时间和金额详见附件二《支付计划表》。四、加工周期及交货地点1.加工周期：自本合同签订之日起计算，共计______天。如遇特殊情况，双方可协商延长加工周期。2.交货地点：甲方指定的地点。五、质量保证及验收标准1.乙方应确保产品质量符合国家相关标准及合同约定，如因质量问题造成的损失由乙方承担。2.验收标准：按照国家和行业的有关标准以及合同约定的技术要求和标准验收。具体验收方法详见附件三《产品质量验收标准及方法》。六、违约责任及赔偿1.若甲方未按约定支付款项，应支付逾期付款违约金。2.若乙方未按约定完成加工任务或产品质量不符合要求，应赔偿甲方因此造成的损失。3.双方因违约造成的损失，应按照实际损失进行赔偿。七、保密条款1.双方应对涉及本合同的所有技术信息和商业信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方透露。2.保密信息的披露仅限于履行合同所必需的人员知晓，且需签署保密协议。八、争议解决方式因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。甲方（定作方）：__________（盖章）地址：__________联系人：__________联系电话：__________日期：__________乙方（承揽方）：__________（盖章）地址：__________联系人：__________联系电话：__________日期：__________附件一：《钢梁加工明细表》附件二：《支付计划表》附件三：《产品质量验收标准及方法》篇3合同编号：[具体编号]甲方（承揽方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系方式：[公司电话]乙方（委托方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系方式：[公司电话]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就钢梁加工承揽事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：钢梁加工项目2.工程地点：[具体地点]3.工程内容：钢梁加工、制作、安装等4.工程规模：具体规模根据乙方需求确定二、承揽方式1.甲方按照乙方的要求，以包工包料的方式承揽钢梁加工项目。甲方负责提供加工设备、材料以及劳动力，并按照乙方的需求进行加工制作。2.甲方需按照乙方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。三、工程期限1.本工程自签订合同之日起开始加工，具体完工时间根据工程规模和乙方需求确定。甲方需按时完成工程，确保不影响乙方的正常使用。2.如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，甲方需及时告知乙方，并协商解决方案。四、质量要求1.甲方需确保钢梁加工的质量符合相关标准和乙方要求。在加工过程中，甲方需进行质量检查和控制，确保每一道工序都符合质量要求。2.如发现质量问题或缺陷，甲方需及时处理和修复，确保工程质量达到乙方满意。五、价格及支付方式1.本工程采用包工包料的方式，具体价格根据工程规模和材料成本等因素确定。甲方需提供详细的报价清单和预算表，确保乙方充分了解工程费用。2.乙方需在签订合同后支付工程款的XX%作为预付款，工程完工并验收合格后支付剩余款项。甲方需提供正规的税务发票作为收款凭证。六、违约责任1.甲方需按照合同约定按时完成工程，如因甲方原因导致工程无法按时完成或质量问题严重影响乙方使用，甲方需承担相应的违约责任。2.乙方需按照合同约定支付款项，如因乙方原因导致款项无法按时支付或合同无法按时履行，乙方需承担相应的违约责任。七、争议解决方式1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保诉讼程序的顺利进行。判决生效并执行完毕后，双方应遵守法院判决结果。八、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同生效期间，双方应遵守合同约定，确保工程的顺利进行。合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜。2.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行或一方违约导致合同目的无法实现时，另一方有权提出终止合同。合同终止后，违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此给对方造成的损失。非违约方有权要求违约方返还已支付的款项并赔偿其他损失。篇4合同编号：XXXX年加工承揽字第XX号甲方（定作方）：地址：XX市XX区XX街道XX号联系人：XXX，电话：XXX-XXXX-XXXX乙方（承揽方）：地址：XX市XX区XX街道XX号联系人：XXX，电话：XXX-XXXX-XXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方加工承揽钢梁事项，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1.甲方委托乙方加工承揽钢梁，具体包括钢梁的型号、规格、数量等，详见合同附件一《钢梁加工承揽清单》。2.乙方应按照甲方的要求和标准，采用优质的材料和先进的工艺，对钢梁进行加工承揽。二、合同价格及支付方式1.合同总价为人民币XX元整（￥XX），具体单价和金额详见合同附件一《钢梁加工承揽清单》。2.甲方应在合同签订后，按照合同约定向乙方支付款项。具体支付方式如下：（1）预付款：合同签订后，甲方应支付合同总价的XX%作为预付款，即人民币XX元整（￥XX）。（2）中期款：在钢梁加工承揽过程中，甲方应根据乙方的进度要求，支付中期款。具体金额和支付时间由双方协商确定。（3）尾款：在钢梁加工承揽完成后，甲方应支付剩余款项，即人民币XX元整（￥XX）。乙方在收到尾款后，应开具相应的发票。三、合同期限及交付方式1.合同签订后，乙方应立即开始钢梁的加工承揽工作。具体交付时间根据乙方的加工能力和进度确定。2.乙方应按照甲方的要求，将加工承揽完成的钢梁安全、准确地送达指定地点。运输费用由甲方承担。四、质量保证及验收标准1.乙方应保证加工承揽的钢梁质量符合合同约定和相关标准。如因乙方原因造成钢梁质量不合格，乙方应负责无偿返工或重新加工承揽。2.甲方应在收到钢梁后，按照合同约定和相关标准进行验收。如因甲方原因造成验收不合格，甲方应书面通知乙方，乙方在接到通知后应立即进行整改。五、违约责任及赔偿标准1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约，违约方应向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的全部损失。2.具体违约责任及赔偿标准如下：（1）甲方未按照合同约定支付款项的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价XX%的违约金。如逾期超过XX天，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿全部损失。（2）乙方未按照合同约定交付钢梁的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价XX%的违约金。如逾期超过XX天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。（3）因乙方原因造成钢梁质量不合格的，乙方应负责无偿返工或重新加工承揽。如因甲方原因造成验收不合格的，甲方应书面通知乙方，乙方在接到通知后应立即进行整改。如整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。六、争议解决及法律适用1.如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.本合同适用中华人民共和国法律。在合同履行过程中，如遇到不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。篇5合同编号：2025-001甲方（定作方）：北京钢结构工程有限公司地址：北京市大兴区黄村工业园联系人：王经理电话方（承揽方）：天津钢梁加工有限公司地址：天津市滨海新区大沽工业园联系人：李经理电话据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方加工钢梁事宜，达成如下协议：一、合同标的甲方委托乙方加工钢梁，具体规格、数量、要求详见合同附件。二、承揽方式1.乙方应按照甲方的要求和规格，采用先进的加工工艺和设备，对钢梁进行加工。2.乙方应保证加工过程中所需的所有材料均符合国家标准和行业要求，并承担因材料质量问题引发的所有责任。3.甲方应提供加工所需的所有辅助材料和设备，并承担因辅助材料和设备问题引发的所有责任。4.乙方应在保证质量的前提下，按时完成加工任务。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。三、质量标准及验收1.乙方应保证加工出的钢梁质量符合国家标准和行业要求，并通过相关质量认证。2.甲方应在收到加工产品后，按照合同规定的质量标准对钢梁进行验收。如验收过