设计院与施工单位防水协议

设计院与施工单位防水协议编号：__________

本协议双方名称如下：

甲方：__________设计院（以下简称“设计院”）

乙方：__________施工单位（以下简称“施工单位”）

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就设计院负责设计施工图纸，施工单位负责实施防水工程事宜，达成如下协议：

一、合同目的及背景

本合同旨在明确设计院与施工单位双方在防水工程中的权利义务关系，确保防水工程的顺利进行，达到约定的质量标准，保证工程安全、稳定、高效运行。

双方的责任和义务：

双方的责任和义务：

甲方（设计院）的责任和义务：

1.设计院负责提供符合国家及行业标准的设计图纸，确保设计合理、安全、可靠。

2.设计院应在合同约定的期限内完成设计工作，并向施工单位提供完整的设计图纸及技术文件。

3.设计院应对设计图纸及技术文件进行保密，未经施工单位同意，不得泄露给第三方。

4.设计院应在合同约定的期限内对施工单位的技术人员进行设计交底，解答施工单位在施工过程中遇到的技术问题。

5.设计院应负责监督施工单位按照设计要求施工，对不符合设计要求的施工行为进行纠正。

6.设计院应在工程验收合格后，对施工单位提供的验收报告进行审核，确认验收结果。

乙方（施工单位）的责任和义务：

1.施工单位应严格按照设计院提供的设计图纸及技术文件进行施工，确保工程质量。

2.施工单位应确保防水工程的施工符合国家及行业标准，并达到合同约定的质量标准。

3.施工单位在施工过程中应遵守安全生产法律法规，确保施工安全。

4.施工单位应在设计院指定的时间和地点进行施工，不得擅自更改施工方案。

5.施工单位应按照合同约定的工期完成施工任务，如因施工单位原因导致工期延误，应承担相应的责任。

6.施工单位在施工过程中应配合设计院对工程质量进行监督，并及时向设计院汇报施工进度。

7.施工单位应按照合同约定的质量保修期，对防水工程进行保修，承担保修责任。

双方的权利：

1.甲方（设计院）有权要求乙方（施工单位）按照设计要求进行施工，并有权对不符合设计要求的施工行为进行纠正。

2.乙方（施工单位）有权要求甲方（设计院）在合同约定的期限内提供设计图纸及技术文件，并对设计图纸及技术文件进行保密。

3.双方均有权在合同履行过程中进行必要的沟通与协调，确保工程顺利进行。

双方义务的履行，应遵循诚信、公平、合理、及时的原则，任何一方违反约定，应承担相应的违约责任。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本防水工程合同的总金额为人民币__________元（大写：__________元整），包括但不限于设计费、材料费、施工费、监理费等相关费用。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后__________日内，乙方（施工单位）应向甲方（设计院）提交相关资质证明文件和施工计划，甲方（设计院）应在收到文件后__________日内支付合同总金额的__________%作为预付款。

2.进度款：施工过程中，根据工程进度，乙方（施工单位）应每完成合同约定的工程量后__________日内，向甲方（设计院）提交进度款申请，并提供相应的工程量证明和发票。甲方（设计院）应在收到申请后__________日内支付当期工程量的__________%作为进度款。

3.验收款：工程验收合格后__________日内，乙方（施工单位）应向甲方（设计院）提交验收报告及最终结算文件，甲方（设计院）应在收到文件后__________日内支付合同总金额的__________%作为验收款。

4.保修金：合同约定的保修期内，乙方（施工单位）应保持工程质量的持续维护，甲方（设计院）将在保修期满后__________日内支付合同总金额的__________%作为保修金。

三、支付条件

1.甲方（设计院）支付款项前，乙方（施工单位）应确保已完成合同约定的工程量，并提供相应的证明材料。

2.甲方（设计院）在支付款项时，有权要求乙方（施工单位）提供相关税务发票。

3.如因乙方（施工单位）原因导致工程延期或质量问题，甲方（设计院）有权扣减相应的款项。

四、额外费用

1.如合同执行过程中发生因不可抗力或政策调整等原因导致的额外费用，双方应协商解决，并按实际情况调整合同金额。

2.额外费用的支付方式、比例及条件由双方另行协商确定，并在补充协议中明确。

本合同金额及支付方式为双方最终协商一致的结果，对双方具有约束力。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.如甲方（设计院）未能在合同约定的期限内提供设计图纸及技术文件，应向乙方（施工单位）支付合同总金额的__________%作为违约金。

2.如乙方（施工单位）未能在合同约定的工期内完成施工任务，应向甲方（设计院）支付合同总金额的__________%作为违约金。

3.如乙方（施工单位）施工过程中出现质量问题，导致工程返工或延误，应承担相应的修复费用和延误工期造成的损失。

4.如任何一方违反保密义务，泄露对方商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

二、违约赔偿

1.违约方应立即采取措施纠正违约行为，并赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。

2.违约赔偿金额应根据实际损失计算，包括但不限于合同金额、额外费用、利息、诉讼费用等。

三、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至__________仲裁委员会仲裁解决。

3.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

4.如双方同意，争议也可通过诉讼方式解决，任何一方均可向合同履行地的人民法院提起诉讼。

四、适用法律与管辖

1.本合同受中华人民共和国法律管辖。

2.本合同的解释、履行、变更、解除或终止以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

3.合同履行地为__________，为本合同争议解决的第一管辖地。

五、其他

1.如因不可抗力导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并协商解决合同继续履行或解除的问题。

2.本合同条款如与法律法规相冲突，以法律法规为准。

3.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

附则：

一、生效条件

本防水工程合同自双方签字盖章之日起生效，自合同生效之日起至合同约定的工程验收合格之日止，合同有效期为__________年。

二、有效期

1.本合同在有效期内对甲乙双方具有法律约束力。

2.如合同期限届满，工程未完成或未验收合格，经双方协商一致，可延长合同期限。

三、变更和终止条款

1.合同的变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.合同的终止包括以下情形：

a.合同约定的工程验收合格；

b.双方协商一致解除合同；

c.因不可抗力导致合同无法履行；

d.一方严重违约，另一方根据合同约定解除合同。

3.合同终止后，双方应立即完成合同约定的各项结算工作，包括但不限于工程款支付、资料移交等。

四、通知与送达

1.除非合同另有约定，所有通知、文件和通知应通过以下方式送达：

a.以书面形式，通过快递或挂号信寄送至对方提供的地址；

b.以电子形式，通过电子邮件发送至对方提供的电子邮箱。

2.通知送达时间为寄出或发送后的第一个工作日。

五、合同解除

1.如一方违约，守约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

2.如合同因不可抗力或政策调整等原因解除，双方互不追究责任。

六、合同解除后的处理

1.合同解除后，双方应立即停止履行合同，并按照合同约定进行结算。

2.双方应相互配合，完成合同解除后的各项工作，包括但不限于工程移交、资料归档等。

七、合同解除后的责任

1.合同解除后，双方应承担各自在合同履行过程中产生的合理费用。

2.如一方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

八、其他

1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.设计院提供的防水工程设计图纸及技术文件，包括但不限于平面图、剖面图、节点详图、材料清单等。

2.施工单位资质证明文件，包括但不限于营业执照、安全生产许可证、施工许可证等。

3.双方约定的工程量清单，详细列明防水工程的各项工程量和材料规格。

4.双方签署的工程合同副本，包括但不限于本合同及其附件。

5.需求文档，包括但不限于工程背景、设计要求、使用功能、质量标准等。

6.设计方案，包括但不限于设计说明、设计理念、设计方案选择理由等。

7.技术规格，包括但不限于材料规格、施工工艺、检测标准等。

8.各类验收标准及规范，包括但不限于国家及行业标准、地方规定等。

9.双方协商确定的补充协议及任何其他与本合同有关的文件。

10.双方认为对合同履行有重要意义的其他资料。

所有附件与本合同正文具有同等法律效力，与本合同一并构成完整的合同文件。如附件内容与合同正文冲突，以合同正文为准。附件清单应由双方共同签署，作为合同不可分割的一部分。

双方签字、盖章及日期：

甲方（设计院）签字盖章：

签字人姓名：