2025建筑工程合同协议书

2025建筑工程合同协议书合同编号：签订地点：签订日期：本合同由以下双方于年月日在签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：开户银行：银行帐号：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：开户银行：银行帐号：鉴于甲方需要进行建筑工程的建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，经过友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：1.5工程质量要求：1.6工期要求：开工日期为年月日，竣工日期为年月日，总工期为天。1.7合同价款：元（大写：人民币）。第二条双方责任与义务2.1甲方的责任与义务：2.1.1负责提供施工场地，并确保施工场地具备开工条件。2.1.2按时支付工程款，不得无故拖延或拒绝支付。2.1.3指派作为甲方代表，负责与乙方进行沟通、协调和验收工作。2.1.4确保工程设计文件的合法性、真实性和完整性，并对设计文件的准确性负责。2.1.5按时提供施工所需的技术资料和材料。2.2乙方的责任与义务：2.2.1按照合同约定的工期、质量要求完成工程，并确保施工安全。2.2.2严格遵守国家和地方有关建筑施工的法律法规，确保施工过程符合安全、环保和质量标准。2.2.3指派作为乙方代表，负责与甲方进行沟通、协调和验收工作。2.2.4有权要求甲方按时支付工程款，若甲方无故拖延支付，乙方有权暂停施工。2.2.5对施工过程中产生的建筑垃圾和废弃物进行妥善处理，确保施工现场整洁。第三条工程质量3.1工程质量应当符合国家和地方颁布的建筑工程质量标准、规范及强制性要求。3.2乙方应当严格按照设计文件和施工图纸进行施工，不得擅自修改设计。3.3施工过程中，乙方应当采取有效措施，确保工程结构安全和使用功能。3.4工程竣工后，乙方应当向甲方提供完整的施工技术档案和竣工验收资料。3.5在质量保修期内，乙方需对工程质量问题承担维修责任。第四条合同价款与支付方式4.1合同总价款为元，其中包含但不限于材料费、人工费、机械费、管理费等。4.2工程款支付方式：4.2.1合同签订后，甲方支付合同总价款的%，即元，作为预付款。4.2.2工程主体结构完成验收合格后，甲方支付合同总价款的%，即元。4.2.3工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的%，即元。4.2.4质量保修金为合同总价款的%，即元，质保期满后无质量问题甲方一次性支付。4.3甲方应当按照约定的支付时间将工程款支付至乙方指定的银行账户。4.4任何一方不得以任何理由擅自改变合同价款或增加费用，除非经双方协商一致并签署补充协议。第五条工期与进度5.1工期总天数为天，自开工之日起计算。5.2乙方应当制定详细的施工进度计划，经甲方确认后作为合同附件。5.3由于甲方原因导致的停工、窝工，甲方应当承担相应的损失并顺延工期。5.4由于乙方原因导致的工期延误，乙方应当承担违约责任。第六条安全施工与责任6.1乙方应当严格按照国家和地方的安全生产法律法规进行施工，确保施工安全。6.2施工过程中，乙方应当为施工人员购买工伤保险，并提供符合安全标准的施工设备和防护用品。6.3因乙方违反安全操作规程或管理不当造成的安全事故，由乙方承担全部责任。6.4因甲方提供的施工条件不符合安全要求导致的安全事故，由甲方承担相应责任。第七条验收与保修7.1工程竣工后，乙方应当向甲方提交完整的竣工资料，并申请验收。7.2验收标准按照国家和地方建筑工程竣工验收标准执行。7.3工程验收合格后，双方签署《工程验收报告》。7.4乙方承诺对工程提供质量保修服务，质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内出现质量问题，乙方应当在接到通知后小时内到场维修，费用由乙方承担。第八条违约责任8.1任何一方未履行或未完全履行合同义务，应当承担相应的违约责任。8.2由于甲方原因导致工程款逾期支付的，每逾期一天，甲方应当按照逾期金额的%向乙方支付违约金。8.3由于乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应当按照合同总价款的%向甲方支付违约金。8.4若因乙方施工质量不符合合同约定导致工程返工或修复，由此产生的费用由乙方承担。第九条争议解决9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应当通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1双方协商一致，可以书面形式对本合同进行变更或解除。10.2任何一方不得擅自变更或解除合同。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。11.