建设工程分红协议书

建设工程分红协议书甲方：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲乙双方就[建设工程项目名称]达成合作意向，经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，特签订本建设工程分红协议书（以下简称"本协议"），以明确双方的权利义务，确保合作顺利进行。一、项目概述（一）项目名称[建设工程项目具体名称]（二）项目地点[详细建设地点]（三）项目内容及规模1.本项目为[项目性质，如建筑工程、市政工程等]，具体工程内容包括但不限于[详细列举工程包含的各项工作，如基础工程、主体结构施工、装饰装修工程等]。2.项目总建筑面积为[X]平方米，其中地上建筑面积为[X]平方米，地下建筑面积为[X]平方米。（四）项目建设周期自[项目开工日期]起至[项目竣工日期]止，预计总工期为[X]天。实际开工日期以发包人下达的开工令为准，竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。二、双方合作方式及权益分配（一）合作方式1.甲方负责本项目的[具体负责事项，如工程前期筹备、施工组织管理、协调各方关系等]工作，并承担相应的责任和费用。2.乙方以[资金投入方式，如现金出资、提供设备等]方式参与本项目合作，为项目的顺利实施提供支持。（二）权益分配1.利润分配原则本项目经竣工验收合格并完成竣工结算后，按照本协议约定进行利润分配。利润是指项目总收益扣除项目总成本（包括但不限于工程直接成本、间接成本、税费、管理费等）后的余额。2.分配比例甲方享有项目利润的[X]%，乙方享有项目利润的[X]%。3.分配方式项目利润分配将根据双方约定的时间和方式进行。在项目竣工结算完成后，双方应共同确认项目利润金额，并按照分配比例进行分配。甲方应在确认利润金额后的[X]个工作日内，将乙方应得的利润支付至乙方指定的银行账户。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本协议约定获取项目利润分配。对项目的施工进度、质量、安全等进行监督管理，提出合理的意见和建议。在乙方违反本协议约定时，有权要求乙方承担违约责任。2.义务负责组织实施本项目的建设工作，确保项目按照合同约定的质量标准、进度要求顺利完成。承担项目建设过程中的各项费用，包括但不限于工程直接成本、间接成本、税费、管理费等。及时向乙方提供项目进展情况及相关财务信息，保障乙方的知情权。协助乙方办理与项目相关的手续和证件，如施工许可证、竣工验收备案等。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定获取项目利润分配。对项目的建设情况进行监督，提出合理的意见和建议。在甲方违反本协议约定时，有权要求甲方承担违约责任。2.义务按照本协议约定的方式和时间投入资金或提供设备等支持，确保项目顺利实施。遵守国家法律法规及项目所在地的相关规定，配合甲方完成项目建设工作。保守项目相关的商业秘密和技术秘密，不得向第三方泄露。协助甲方处理项目建设过程中的相关问题，如协调与供应商的关系、解决施工中的纠纷等。四、项目资金管理（一）资金账户设立本项目设立专用资金账户，用于项目资金的收支管理。该账户由[账户管理方，如甲方或双方共同指定的第三方]负责管理，双方共同监督资金的使用情况。（二）资金使用原则1.项目资金必须专款专用，严格按照项目预算和合同约定进行支出，不得挪作他用。2.所有资金支出需经过双方共同审核确认，重大资金支出需提前通知对方并取得书面同意。（三）资金结算1.项目建设过程中，涉及工程款项支付的，应按照工程合同约定及时办理结算手续。2.定期对项目资金使用情况进行核对和结算，每月[具体结算日期]双方共同核对当月资金收支情况，并形成书面报告。五、工程质量与安全（一）工程质量1.双方应严格遵守国家和地方有关工程质量的法律法规及相关标准规范，确保项目工程质量达到合格标准。2.甲方应建立健全质量管理体系，加强对施工过程的质量控制，定期对工程质量进行检查和评估。3.乙方应按照设计文件和施工规范要求组织施工，确保工程质量符合合同约定。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准，并承担由此造成的一切损失。（二）工程安全1.双方应高度重视工程安全管理工作，严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规及相关标准规范，确保项目施工过程中无重大安全事故发生。2.甲方应制定安全管理制度，加强对施工现场的安全监督检查，督促施工单位落实安全生产措施。3.乙方应建立健全安全管理体系，配备必要的安全管理人员和安全设施，加强对施工人员的安全教育培训，确保施工人员遵守安全操作规程。如因乙方原因导致发生安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿由此造成的一切损失。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时向乙方支付利润分配款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已到期的利润分配款项及违约金。2.若甲方违反本协议约定，擅自挪用项目资金或未按照约定使用资金，导致项目无法顺利进行或乙方利益受损的，甲方应承担赔偿责任，并按照挪用资金金额的[X]%向乙方支付违约金。3.若甲方未履行本协议约定的其他义务，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定及时投入资金或提供设备等支持，导致项目进度延误或无法顺利进行的，每逾期一日，应按照未投入金额或设备价值的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿由此造成的损失。2.若乙方违反本协议约定，泄露项目相关的商业秘密或技术秘密，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，并按照损失金额的[X]%向甲方支付违约金。3.若乙方未履行本协议约定的其他义务，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。七、争议解决（一）协商解决本协议履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商期限为自争议发生之日起[X]日内，双方应积极沟通，寻求解决方案。（二）仲裁或诉讼若协商不成，双方同意按照以下第[X]种方式解决争议：1.提交[具体仲裁机构名称]进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。2.向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行本协议过程中，如出现下列情形之一，一方有权解除本协议：因不可抗力致使本协议无法继续履行的；一方严重违反本协议约定，经另一方书面通知后在合理期限内仍未改正的；本项目因政策调整、规划变更等原因无法继续进行的。（二）保密条款双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。（三）通知条款1.双方在本协议履行过程中如需通知对方，应以书面形式送达对方以下指定地址：甲方：__________________乙方：__________________2.如一方地址发生变更，应及时书面通知对方。否则，因地址变更导致通知无法送达的，由地址变更方承担相应责任。（四）协议生效与终止1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议在双方按照约定履行完毕各自的义务后终止。（五）其他事